隨着人們對法律的瞭解日益加深，人們運用到合同的場合不斷增多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那麼大家知道合法的合同書怎麼寫嗎？下面是小編為大家整理的汽車買賣合同，歡迎閲讀與收藏。
汽車買賣合同1
編號： 採購單位(甲方)：
供應商(乙方)：
鑑證方：
根據《中華人民共和國政府採購法》等法律法規和採購文件(編號： )，甲、乙雙方經協商，達成如下條款：
第一條：車型、配臵、顏色、數量、價格 金額單位：元 數量單位：台
注：以上合同總價係指在杭州市區的交貨價(包括運費、倉儲費、出庫費等相關費用)。
第二條：質量保證
1、乙方保證本合同所供車輛是符合國家技術規範和質量標準，經國家“三C”認證或通過國家有關部門檢測的原產地合格產品。
2、合同車輛在交貨過程中，發生意外事故和故障損失，如撞、刮、裂、損等均由乙方承擔責任;由甲方驗收合格後提車。
3、如發生所供車輛與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產生的一切責任和後果由乙方承擔。
第三條：交貨時間、地點
1、乙方在合同生效後 個工作日內，按照其與甲方的事先約定將所供車輛運至指定地點，由甲方負責驗收，乙方須配合甲方做好驗收提車工作。
2、在交付車輛時，乙方必須向甲方提供車輛上牌(驗證)所需的一切相關資料及隨車的工具器材，並在保養手冊上粘貼《杭州市政府採購售後服務聯繫單》。
第四條：驗收
1、乙方將車輛運達交貨地點後，甲方當場驗收合格後，雙方共同簽署《杭州市政府採購貨物驗收回復單》和《杭州市政府採購售後服務質量反饋表》。乙方提供的車輛和所有配件、附件，必須保證其序列號、產品型號統一對應、描述一致。
2、鑑證方將會同採購辦、監察、審計等部門以及聘請的技術顧問履行監督責任。
第五條：售後服務
乙方保證在驗收合格交貨的同時辦理車輛質保的有關手續，落實杭州市區範圍內的特約維修網點(站)，具體負責質保期內車輛的維修保養和質量索賠工作。
第六條：履約保證金
乙方在簽訂合同的同時須向鑑證方繳納合同總價2%的履約保證金(合計人民幣 元)， 合同履行完畢後，由乙方開具統一收款收據(須有財政或税務機關監製章)，並持《杭州市政府採購貨物驗收回復單》、《杭州市政府採購售後服務質量反饋表》向鑑證方辦理履約保證金無息原額退還手續。
第七條：貨款的支付
經甲方驗收合格交貨後，乙方須在三個工作日內將《杭州市政府採購貨物驗收回復單》、《杭州市政府採購售後服務質量反饋表》報鑑證方備案後，憑原始憑據(發票)、《杭州市政府採購貨物驗收回復單》在 個工作日內，向甲方辦理結算貨款手續。
第八條：其它約定
第九條：違約責任
1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日償付合同總價0.2‰的違約金;乙方逾期10日不能交付的，應向甲方支付合同總價2%的違約金，並且不再退還履約保證金，同時甲方徵得鑑證方同意有權終止合同。
2、甲方逾期支付貨款的，自逾期之日起，向乙方每日償付合同總價0.2‰的違約金;甲方無正當理由拒付貨款的，應向乙方償付合同總價2%的違約金。
第十條 爭議的解決
本合同如發生糾紛，甲、乙雙方應及時協商解決，如協商不成，按《中華人民共和國政府採購法》的規定處理。
第十一條 合同的生效
1、本合同經甲、乙雙方法定代表人或其委託人簽字蓋章後，由乙方在三個工作日內送至鑑證方審核鑑證，並向鑑證方繳納2%履約保證金後生效。
2、合同履行期內甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜，需經甲、乙雙方和鑑證方共同協商，訂立補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。
3、採購文件(編號： )、應標文件及評標過程中形成的文字資料、詢標紀要均作為本合同的組成部分，具有同等效力。
4、本合同一式三份，甲方、乙方、鑑證方各執一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
年月日： 年月日：
汽車買賣合同2
出賣人：（以下簡稱甲方）簽定地點：
買受人：（以下簡稱乙方）簽定時間：xx年x月x日
一、汽車型號及金額：
汽車
品牌x型號x發動
機號x合格
證號x車架號x海關
單號x商檢
單號x顏色價格x備註
二、交車地點、方式：
交車地點：x交車時間：
付款方式：x付款時間：
三、質量、維修：
1、出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒佈的車質量標準。
2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的產品或經過交通管理部門認可的汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：
（1）銷售票；
（2）（國產車）車輛合格證、（進口車）海關進口證明和商品檢驗單；
（3）保修卡或保修手冊；
（4）説明書；
（5）隨車工具及備胎。（以上3、4、5項如沒有，售前應説明）
5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7、汽車在購買後，如發現屬於生產廠家的質量問題，可由出賣人協助買受人與生產廠家的維修站聯繫、解決。
8、如屬於在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔責任。
9、如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。
四、違約責任（雙方協商）：
五、合同爭議的解決方式：
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決；也可向有關部門申請調解；協商或調解不成的，按下列第一種方式解決：
1、提交x仲裁委員會仲裁；
2、依法向人民法院起訴。
六、本合同一式三份，雙方各執一份，汽車交易市場主辦單位留存x份（市場留存期一年）。
七、本合同經買賣雙方簽字蓋章後生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
汽車買賣合同3
買方x x x(以下簡稱甲方)
賣方x x x(以下簡稱乙方)
保證人x x x(以下簡稱丙方)
上列當事人就汽車買賣事宜訂立合約如下：
第一條 甲方就其約定，將其所有的轎車售予乙方，乙方買受。
第二條 後記轎車的買賣總金額為人民幣 x x 元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。
(1) 本日(訂約日)先交付定金x x元。
(2) 餘款x x元(中期款)於申請過户的同時支付。
(3) 餘款x x 元，可分十次支付，自x x x x年x月x日至x月止，每月x日前支付x x元，乙方應於過户時，將相當於上述期滿金額的支票匯出交付。
第三條 甲方對乙方負責辦理如下的過户與交付手續：
前條第(3)項的支票於過户的同一日支付。
第四條 辦理過户手續所需費用由乙方負擔。
第五條 乙方若無法履行第二條第(3)款項中任何一期的分期付款，則必須將餘款一次付清。
第六條 甲方須保證後記轎車並無瑕疵。有關瑕疵的保證，則只限於交付日後三個月以內，往後即不負一切責任。
第七條 後記轎車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責任由甲方負擔。
第八條 丙方須對甲方保證，乙方確實履行本契約按期支付價金，並負連帶賠償責任。
本契約一式三份，甲、乙、丙方各執一份為憑。
賣方(甲方)x x x
住址：
身份證統一號碼：
買方(乙方)x x x
住址：
身份證統一號碼：
見證人(丙方)x x x
住址：
身份證統一號碼：
附： 轎車的標示
牌照號碼：
顏色：
型式：
引擎號碼：
汽車買賣合同4
合同編號：___________
委託服務協議書
委託人（乙方）：______________________
受託人（甲方）：______________________
雙方經協商一致，就辦理下列委託事項達成如下協議：
一、委託事項
乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：
（1）代辦選牌□
（2）代辦按揭□
（3）代辦保險□
（4）代辦上牌□
（5）代辦裝潢□
（6）代辦其它事項____________________________________________。
二、委託報酬
為甲方順利完成委託事宜，乙方應在簽訂本協議時支付___________元，大寫______________________。
甲方完成上述委託事宜後，乙方應一次性付清剩餘代辦勞務報酬（以下簡稱代辦費），合計___________元，大寫___________。
三、完成各委託事項所需費用概算及代辦費約定：
1、代辦選牌，代辦費：___________元。
2、代辦按揭，代辦費：___________元。
3、代辦保險：
（1）保險公司所在地及名稱：___________。
（2）保險期限：一年□二年□三年□
（3）第三者責任險，費用：________________元。
（4）交通事故責任強制險，費用：__________元。
（5）車輛損失險，費用：__________________元。
（6）其他險種名稱及費用：__________________。
（7）以上保險費用合計：__________________元。
（8）雙方特別約定：乙方委託甲方代辦車輛上牌服務的，乙方應自行或委託甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限於交通事故責任強制險和車輛損失險。保險合同應書面約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。
4、代辦上牌，費用概算如下：
養路費____________元，車船税____________元，購置税____________元，註冊費：______元，其他______元，合計約____________元。
5、代辦裝潢，裝潢項目____________，費用____________元。
6、代辦其他項目__________________，費用____________元。
7、所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔。甲方應憑發票、收據向乙方結帳。
四、上述費用採取下列第______種方式支付：
1、乙方預付。
2、甲方暫先墊付。
五、上牌服務完成期限：
______年______月______日前。
六、完成委託上牌服務，應隨車移交如下材料：
（1）購置税憑證
（2）養路費憑證
（3）機動車保險單
（4）行駛證
（5）車船税憑證
（6）車輛牌照號碼：__________________。
七、違約責任
1、甲方在辦理委託事項過程中車輛發生毀損、滅失的，乙方應先向保險公司索賠；保險賠付不足的部分，屬於甲方責任的，由甲方承擔，屬於第三方責任的，甲方應協助乙方索賠。非因甲方過錯導致車輛未上相關保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔賠償責任。
2、乙方中途撤回委託解除合同的，應承擔由此給甲方造成的實際損失。
3、除不可抗力或政府有關部門的原因外，甲方未能在約定期限內完成委託事項的，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最後交付期限次日起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過_______日，甲方應按全部車價款_______%向乙方支付違約金，協議繼續履行。
4、因乙方未能及時提供有關材料而影響委託事項完成的，本協議履行期限相應順延，甲方不承擔違約責任。
八、其他約定：______________________________。
甲方簽字或蓋章：______ 乙方簽字或蓋章：______
日期：________________ 日期：________________
汽車買賣合同5
隨着市場經濟的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發糾紛的案件也由此增多。有些當事人因為未辦理汽車登記過户手續而主張合同無效，有些因為未到汽車交易市場進行交易而主張無效。在審判實踐中，由於受傳統審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認定無效，有些法院則認定有效。因此，對汽車買賣合同糾紛案件的審理應如何適用法律，需要進一步的探討。
一、買賣合同的法律依據、特徵
對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討，必須掌握買賣合同的法律規定及它的特徵。《中華人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規定：“買賣合同是出賣人轉移買賣標的物所有權於買受人，買受人支付價款的合同。”
買賣合同的法律特徵：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉移財產所有權，買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據
《舊機動車交易管理辦法》第三條規定：“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批准的舊機動車交易中心進行行。”該辦法第三十二條規定：“進行舊機動車交易，銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬於個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發票、成交發票、
購置附加費憑證、車船使用税‘税訖’標誌、養路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經營權企業的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉籍過户手續。”據此，在審判實踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規定到批准的舊機動車交易中心進行汽車交易，因而認定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規定辦理車輛轉籍過户手續而認定雙方的汽車買賣合同無效。
如案例一：
原告李春桂於20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協議，由馮彬將其向王忠羣處購買的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協議達成後，馮彬將該車及該車的有關證件交給李春桂，李春桂於次日向馮彬支付完購車款。雙方對養路費的繳納未進行約定，也未辦理該車的轉籍過户手續。爾後李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規費徵稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養路費為由扣押，並作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費後將該車領回，並找馮彬協商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協議後，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據，請法院駁回李春桂的訴訟請求。
原審法院審理認為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關於舊汽車交易的有關規定，進行交易，納税及辦理有關過户手續，違反法律規定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十
八條第五項、第六十條的規定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應在判決書生效後十天內將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元，由原告自負。一審判決後，原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協議，是雙方的真實意思表示，內容不違反法律、行政法規的強制性規定。雖然雙方未辦理登記過户手續，但目前法律、行政法規並未規定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據《合同法》第四十四條第一款的規定：“依法成立的合同，自成立時生效。”同時根據《合同法》第一百三十三條規定：“標的物的所有權自標的物交付時起轉移，但法律另有規定或當事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應認定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權已轉移給李春桂。原審判決認定合同無效錯誤，應予撤銷。據此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應在本判決書生效之日起十日內支付6040元給李春桂。
案例二：
原告朱海林與被告潘世海於20xx年8月26日協商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定於20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林後，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關證件交付給潘世海，雙方因此引起糾
紛。朱海林於20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，並承擔車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已於20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應辦理好產權轉讓登記手續，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，並請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，並要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明，朱海林於20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據國家經濟貿易委員會、國家計劃委員會、國家貿易部、機械工業部、公安部、國家環境保護局關於發佈《汽車報廢標準》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。
原審法院認為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據國務院貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批准的舊機動車交易中心進行”的規定，原告所賣的舊貨車，必須要在經過批准的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規定，故應視為買賣無效。對無效買賣所得的財產，應互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對於被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由於被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認，但根據雙方提供證據的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大於原告否認的可信度。對被告的這一主張，本院應予認定。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海於本判決生效之日起7
日內返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林於本判決生效之日起7日內返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判後，原告朱海林不服提出上訴。
二審審理認為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海於20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協議，是雙方當事人的真實意思表示，協議內容不違反法律、行政法規的強制性規定，應認定該協議為有效協議。協議約定後，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬於違約行為，依法應承擔違約責任。同時，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應視為違約行為，也應承擔違約責任。鑑於本案中，雙方沒有約定上訴人的違約責任，因此，上訴人的違約責任應視為與被上訴人的違約責任相等。本案中，雙方均未完全履行協議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協議可予以解除。由於被上訴人未按協議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人佔用長達一年，因此，被上訴人應支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據，不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費20xx元，沒有法律依據，也沒有事實根據。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據不足，不予認定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，並要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由於一審中提出反訴請求，未按規定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現主張沒有理由。原審判決根據國務院貿易部頒佈的《舊機動車交易管理辦法》的有關規定，認定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬於部門的規章，並不是行政法規。目前，法律和行政法規並未規定舊機動車交易必須在批准的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據，應予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車款，並判決由上訴人返還，其認定事實證據不足，應予以撤銷。依照《中華人
汽車買賣合同6
合同編號：___________
甲方（出賣人）：_________________
乙方（買受人）：_________________
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，在平等、自願、協商一致的基礎上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。
第一條品牌名稱、型號、顏色、數量、金額
品牌名稱
型號規格
顏色
甲方贈送配置
乙方選購配置
數量（台）
車輛單價（元）
車輛總價（元）
第二條質量要求、技術標準
（一）甲方向乙方出售的車輛，其質量必須符合國家汽車產品標準，並符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和説明書載明的基本使用要求，符合青島市人民政府關於尾氣排放的標準。
（二）甲方向乙方出售的車輛，必須是經國家有關部門公佈、備案的汽車產品目錄上的產品或合法進口的產品，並能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
（三）雙方對車輛質量的認定有爭議的，以經國家授權的汽車檢驗機構出具的書面鑑定意見為處理爭議的依據。第三條付款方式
簽署本合同時，甲方收取乙方定金________元，如乙方不履行約定則無權要求返還定金，甲方不履行約定的按法律規定應當雙倍返還定金。定金可抵車款，但定金數額不得超過車款總額的______％。
經甲、乙雙方協商，乙方選擇下述第______種方式付款，並按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方：
（一）一次性付款方式
____________年______月______日前，支付全部車款，計人民幣____________元，大寫：__________________。
（二）汽車消費貸款方式
1．________年________月________日前，首付全部車款的_____％，計人民幣________________元，大寫：_____________________；
2．餘款計人民幣________元，大寫________________________，於________年________月________日前支付。
乙方可通過雙方共同確定的金融機構辦理汽車消費貸款支付餘款。但如因乙方原因造成以下情況，視為乙方未按合同約定時間付款，應當向甲方承擔違約責任：
（1）乙方未能在以上規定時間內辦妥有關汽車消費貸款事宜（以實際發放貸款為準）；
（2）乙方未能在以上規定時間內足額辦出貸款，且餘額未按時自行補足支付。
（三）分期付款方式
1．________年________月________日前，支付全部車款的______％，計人民幣__________元，大寫：________________________；
2．________年________月________日前，支付全部車款的______％，計人民幣__________元，大寫：________________________；
3．________年________月________日前，支付最後一期車款，計人民幣________________元，大寫：________________________。第四條交車時間、地點及提車方式
（一）交車時間：________年________月________日前。
（二）交車地點：________________________。
（三）提車方式：乙方自提□甲方送車上門□經雙方驗收，簽訂車輛交接書。（附件一）第五條車輛交付及驗收方式
（一）車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如有異議，應當場向甲方提出。
（二）乙方驗收車輛無誤後，甲方向乙方交付汽車及隨車文件，雙方簽署車輛交接書，即為該車輛正式交付。
（三）自車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。第六條違約責任
（一）一方遲延交車或遲延支付車款的，應每日按照遲延部分車款____％的標準向對方支付違約金。遲延超過一個月的，對方有權解除合同，並要求遲延方賠償損失。一方難以履行合同的，可依法辦理提存。
（二）在______年______月______日前，甲方交付的汽車不符合説明書中表明的質量標準，乙方有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。
（三）經國家授權的汽車檢驗機構鑑定，乙方所購汽車確實存在設計、製造缺陷，甲方可依據國家關於召回的法律法規協助汽車製造商主動召回有問題的車輛；由車輛缺陷所造成的人身和他人財產損害，乙方可向汽車製造商要求賠償，也可向甲方要求賠償。如乙方選擇向汽車製造商賠償，甲方有積極協助的義務。若甲方對該車有特殊的使用要求時，應該明示告知，否則應承擔相應賠償責任。第七條不可抗力
（一）任何一方對由於不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不負責任。但遲延履行後發生不可抗力或發生不可抗力後沒有采取補救措施和通知義務的，不能免除責任。
（二）遇有不可抗力的一方，應在______日內將事件的情況以書面形式（含傳真、電子郵件、手機短信等形式）通知另一方，並在事件發生後______日內，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。第八條解決爭議的方式
合同發生糾紛，甲乙雙方應協商解決，也可向有關部門申請調解，協商或者調解不成時約定採取下列第______種方式解決：
（一）向____________仲裁委員會申請仲裁。
（二）依法向人民法院起訴。第九條雙方特別約定
經雙方協商，甲方為乙方：一）代辦保險□（二）代辦按揭□（三）代辦上牌服務□
代辦上述服務雙方另行簽訂委託服務協議書。（附件二）第十條其他
（一）雙方地址、電話若有改變，應在變更之日起______日內書面通知對方，因一方遲延通知而造成損失的，由過錯方承擔責任。
（二）本合同的未盡事宜及需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。本合同的補充條款、補充協議及附件均為本合同不可分割的部分。
（三）本合同的金額應當同時以大、小寫表示，大小寫數額應當一致，不一致的，以大寫為準。
（四）其他約定條款：_______________________。第十一條合同的生效
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式______份，雙方各執______份。送______份，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：__________________
住所：__________________________住所：__________________________
證照種類及號碼：________________證照種類及號碼：________________
代理人：________________________代理人：________________________
聯繫電話：______________________聯繫電話：______________________
簽約日期：______________________簽約地點：______________________注：
1．本合同文本是根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》和《中華人民共和國產品質量法》等有關法律法規制定的規範文本,印製的合同條款為提示性條款，供汽車買賣合同雙方當事人參照使用，當事人在簽約之前應當仔細閲讀本規範文本的內容。
2．出賣人應具有工商行政管理部門核發的營業執照，有機動車經營資格，且具有所銷售車輛的所有權和代理銷售權。
3．本合同所稱汽車是指由汽車銷售企業出售的新車。
4．經雙方當事人協商確定，可以對本規範文本的條款內容（包括選擇內容、填寫空格部分的內容）進行選擇、修改、增補或刪減。□中選擇內容以劃“√”方式選定。合同中手寫體與印刷體有異議或衝突時，以手寫體為準；本合同與補充協議有異議或衝突時，以補充協議為準。
5．本合同的紙製文本由青島市工商局定點印刷單位印刷，未經同意，任何企業不得擅自印刷或改變格式和內容進行印刷。
6．本合同條款由青島市工商行政管理局四方分局負責解釋。青島市工商行政管理局四方分局監製
汽車買賣合同7
出賣人： （以下簡稱甲方）
買受人： （以下簡稱乙方）
保證人： （以下簡稱丙方）
上列當事人就汽車買賣事宜訂立合約如下：
第一條 甲方就其約定，將其所有的汽車售予乙方，乙方買受。
第二條 後記汽車的買賣總金額為人民幣 元整。乙方依下列方式支付款項予甲方：
（1）本日（訂約日）先交付定金 元整。
（2）餘款 元（中期款）於申請過户的同時支付。
（3）餘款 元，可分十次支付，自 至 止，每月 日前支付 元，乙方應於過户時，將相當於上述期滿額的支票匯出交付。
第三條 甲方對乙方負責辦理如下的過户與交付手續：
第二條第（3）項的支票於過户的同一日支付。
第四條 辦理過户手續所需費用由乙方負擔。
第五條 乙方若無法履行第二條第（3）款中任何一期的付款，則必須將餘款一次付清。
第六條 甲方須保證後記汽車並無瑕疵。有關瑕疵的保證，及於交付日後三個月以內，往後即概不負責。
第七條 後記汽車交付之前，若因不可抗力之事由，致使汽失毀損，其責任由甲方負擔。
第八條 丙方須對甲方保證，乙方確實履行本合同按期支付價金，並負連帶清償責任。本合同一式三份，甲、乙、丙方各執一份為憑。
出賣人（甲方）：
買受人（乙方）：
保證人（丙方）：
附：
汽車的標示：牌照號碼：
顏 色：
型 號：
引擎號碼：
汽車買賣合同8
賣方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX號（以下簡稱甲方）。
買方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX組（以下簡稱乙方）。
甲、乙雙方通過平等協商，甲方同意將東風金霸貨車出售給乙方，雙方協定條款如下：
一、出售車輛車型：所售車輛車型：東風金霸貨車，發動機號 。
二、所售車輛作價及付款方式：所售車輛作價 元整，里程為 公里。合同簽訂之日一次性付清。
三、根據《中華人民共和國道路安全實施細則》有關條款之規定，車輛所有權發生變化，需辦理過户登記。如辦理車輛過户手續，一切費用由乙方承擔。自XXXX年XX月XX日以前的相關税費由甲方承擔，自XXXX年XX月XX日以後的相關税費由乙方承擔。自XXXX年XX月XX日起車輛如發生事故，一切責任由乙方承擔賠償。
四、甲、乙雙方簽訂合同時在見證人面前將車輛一切手續交乙方，乙方自簽訂合同表示履行完畢。
五、合同雙方自願簽訂，不得反悔。
六、合同一式三份，雙方各執一份，見證單位一份。
甲方： 乙方：
見證單位：XXXXXXX法律事務所
XXXX年XX月XX日
汽車買賣合同9
合同編號：___________
出賣人(甲方)：__________
簽訂地點：__________
買賣人(一方)：__________
簽訂日期：______年__月__日
雙方經協商，簽訂本合同，其條款如下：
一、 甲方同意將______車出售給乙方，該車相關參數如下：
品牌型號 號牌號碼車輛類型發動機號車架號累計行使里程 公里年審有效期 養路費有效期保險有效期 路橋費有效期 車輛使用性質 其他狀況 □營運 □非營
□其他
二、 車輛交易約定事項
1、 交易車輛價款：(人民幣)__________元;大寫：__________。
2、 付款方式：乙方於_____年__月__日向甲方預付車款的__%，計______元;待交易車輛過户、轉籍手續辦理完成，且車輛及其證件交付完畢時，即時支付交易車輛的所有餘款______元。
3、 甲方應提供及其證件，以便辦理車輛過户、轉籍手續;並於______年__月__日交付交易車輛，交付地點__________，應隨車移交的相關證件如下：
□機動車行駛證 □機動車登記證書 □車輛購置附加税本 □車船使用税票
□養路費憑證 □路橋費憑證 □機動車輛保險單 □營運車輛專用票、證 □其它證件 __________。證件總計______件
4、 甲乙雙方同意委託____________________(交易公司全稱)依法辦理交易車輛過户、轉籍手續。雙方約定，交易手續費、證照費由___方承擔。
三、 權利義務
1、 甲方應保證其對出賣車輛享有所有權或處置權，且該車符合國家有關規定，能夠辦理過户、轉籍手續。
2、 甲方必須真實、準確介紹所售車輛的基本情況，並提供合法、有效的賣車相關證件;乙方應提供合法有效的買車相關憑證。
3、 乙方應按照本合同約定時間、地點與甲方當面驗收車輛及審驗相關政見，並支付相關款項：甲方在收取車款後，應開具收款憑證。
4、 在辦理交易車輛過户、轉籍之前，因交易車輛所發生的任何經濟及法律責任風險由甲方承擔，在辦理交易車輛過户、轉籍過程中，因車輛使用發生的問題及法律責任風險均由使用者負責和承擔;交易車輛過户轉籍完成及其證件交付之後，因乙方原因所發生的任何經濟及法律責任風險由乙方承擔。
四、違約責任
1、 第三人對交易車輛主張權利並有確實證據的，甲方應承擔由此給乙方造成的損失。
2、 因甲方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過户、轉籍的，乙方有權中止合同、甲方應向乙方返還已付車款並承擔由此造成的損失;因乙方原因致使車輛約定期限內不能辦理過户、轉籍的，甲方有權中止合同、退還已付車款並由乙方承擔由此造成的損失;因交易公司的原因致使車輛在約定期限內不能辦理過户、轉籍的，由交易公司承擔由此造成的損失。
3、 甲方未按照約定交付車輛或相關證件的，逾期每日按車款總價__%的'標準支付違約金。
4、 乙方未按照約定交付車輛的，逾期每日按車款總價__%的標準支付違約金。
五、 合同爭議解決方式
因本合同引起的爭議，由當事人協商解決;也可向有關部門申請調解;協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：
1、 提交__________仲裁委員會仲裁;
2、 依法想人民法院起訴。
六、甲、乙雙方已閲讀本合同條款，並充分理解合同各條款之內容;本合同一式四份，經甲乙雙方簽字蓋章後生效;未盡事宜由雙方另行簽訂補充協議;補充協議與本合同具同等法律效力。
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
出賣人姓名(簽章)__________
買受人名稱(簽章)__________
地址：__________
地址：__________
汽車買賣合同10
立合同單位 供方：上海某柴油機廠
需方：濟南某汽車廠
經過雙方充分協商，簽訂本合同，以資共同信守。
（一）品名、規格、數量、金額及交貨日期。
（二）產品質量標準：按部頒質量標準。
（三）產品原材料來源：由供方解決。
（四）產品驗收方法：由需方按質量標準驗收。
（五）產品包裝要求：用木箱包裝。
（六）交（提）貨方法、地點及運費：由供方用火車託運到需方所在地，運費由需方負責。
（七）貨款結算方法：每批貨到全後十日內付款，通過工商銀行辦理託收。
（八）經濟責任：按《合同法》規定的原則執行。如供方因產品規格、質量不符合合同規定，應負責包修、包換、包退，並承擔由此而支付的費用；因產品數量短少，不符合合同規定，供方應償付需方不能交貨的貨款總值5％的罰金；因包裝不符合要求造成的貨物損失，應由供方負責賠償；因交貨日期不符合合同規定，比照工商銀行延期付款的規定，每延期一天，按延交貨款總值0. 03％由供方償付需方延期交貨罰金。如需方中途退貨，由需方償付供方退貨總值5％的罰金；需方未按合同規定日期付款，應比照工商銀行延期付款規定償付供方罰金。
（九）供需雙方由於人力不可抗拒和確非企業本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商和合同鑑證機關查實證明，可免於承擔經濟責任。
（十）本合同自簽訂日起生效，任何一方不得擅自修改或終止。如確有需要修改或終止，應經雙方協商同意，籤具修訂或撤銷合同的協議書。並報合同雙方業務主管部門和鑑證機關備案。
（十一）本合同正本兩份，供、需雙方各執一份。副本四份，送供、需雙方業務主管部門各一份，鑑證機關、工商銀行各一份。
供方：上海某柴油機廠 負責人：（蓋章）需方：濟南某汽車廠
代表人：電話：負責人：（蓋章）
圖文傳真（FAX):代表人：電話：
開户銀行： 圖文傳真（FAX):
賬號： 開户銀行二賬號：
地址： 地址：
鑑證機關：
汽車買賣合同11
出賣方：王__________________，身份證號：__________________
(以下簡稱甲方)
買受方：張__________________，身份證號：__________________
(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方平等協商，甲方將屬於本人所有的“陝汽”牌__________________重型自卸貨車一輛出售給乙方。車號為陝__________________，發動機號為__________________，車輛識別代號為__________________。現雙方根據《合同法》、《物權法》的相關規定，就有關問題達成如下協議，供雙方共同遵守。
一、標的
甲方出售給乙方的標的車輛為“陝汽”牌__________________重型自卸貨車。車號、發動機號、車輛識別代號見上。價款：標的車輛售價為貳拾壹萬伍仟元整(￥215000元)。
二、付款方式
車款由乙方於20____年4月17日付款壹拾捌萬元整(￥180000元)，其餘35000元由乙方為甲方拉砂抵頂。
三、證照手續的過户與辦理
車輛行駛證的車主姓名為王______________。現雙方同意車輛行駛證的車主姓名不變，車輛不辦任何過户手續。日後乙方如果需過户，甲方應提供相關材料並積極配合，所需費用由乙方承擔。
四、標的車輛的交付使用和相關費用的承擔車輛及其手續(行車證、車輛的户口手續、車輛附加費購置發票、保險費發票等)的交付期限為20____年4月17日，在乙方向甲方交付購車現金時交付。車輛交付前的所有費用(包括交通違章罰款和扣分)由甲方承擔，車輛交付後的所有費用及其他責任由乙方承擔。車輛交付乙方後，因車輛所發生的一切事故責任，均由乙方承擔，甲方不承擔責任。
五、違約責任
1、合同簽訂後，如果任何一方違約，違約方將根據《合同法》的相關規定承擔違約責任，並賠償給另一方造成的經濟損失;
2、如果甲方因為和他人的債務糾紛導致車輛被保全或扣留，甲方應承擔因此給乙方造成的全部損失(包括車輛停運損失和駕駛員的誤工費)。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，兩份合同具有同等法律效力。其他未盡事宜，雙方可另行協商，補充合同。
七、合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方(簽名)：__________________乙方(簽名)：__________________
簽約日期：二〇____年__月__日
汽車買賣合同12
簽訂時間：
簽訂地點：
出賣人（甲方）：
買受人（乙方）：
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就汽車買賣的有關事宜訂立本合同。
第一條汽車名稱、數量及價款
汽車品牌：
型號規格：
生產廠商：
產地：
配置（標準配置/選用配置）：
數量（台）：
車身顏色：
首選：
次選：
單價（人民幣）：
內飾顏色：
首選：
次選：
總價（人民幣）大寫：
備註：
第二條定金
雙方約定：本合同簽訂時，乙方應向甲方支付定金__________元，大寫：____________________。
甲方交貨後，定金抵作車款。因乙方違約導致合同解除的，乙方無權要求返還定金；因甲方違約導致合同解除的，甲方應雙倍返還定金。
第三條付款方式
乙方選擇下述第_____種方式付款，並按該方式所定時間，如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽訂本合同時，支付全部車價款，計人民幣__________元，大寫__________ 。
2、分期付款方式：簽訂本合同時，_____年_____月_____日前，支付全部車價款的_____%，計人民幣__________元，大寫__________元。
年月日前，支付全部車價款的__________%，計人民幣_____元，大寫_____元。
年月日前，支付餘款，計人民幣_____元，大寫_____元。
3、貸款方式：見《貸款合同》。
第四條質量
1、甲方出售的車輛，質量應符合國家關於汽車產品的強制性標準，沒有強制性標準的，應符合保障人身財產安全的要求，並達到產品説明書載明的技術指標，符合車輛落籍地有關部門關於尾氣排放的標準。
2、甲方出售的車輛，必須是經國家有關部門公佈、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，並能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
3、雙方對車輛是否存在質量問題有爭議的，依據法律法規或者直觀觀察等日常生活經驗能夠直接確認的事實，可以直接作為判定問題的依據；需要進行鑑定的，以具有法定資質的汽車檢驗機構出具的書面鑑定意見為準。鑑定費由主張方墊付，由責任方承擔；經鑑定無法明確責任的，由雙方分擔。
第五條交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間：_____年_____月_____日前。
2、交車方式：乙方自提□；甲方送車上門□。
3、交車地點：
4、交車時里程錶記錄小於：（1）100公里□；（2）公里□。以上里程錶記錄均不包含委託上牌發生的公里數。
5、甲方交付車輛時應同時提供：
（1）銷售發票；（2）（國產車）車輛合格證或（進口車）海關進口證明及商品檢驗單；（3）質量服務卡或保修手冊；（4）車輛使用説明書或用户使用手冊（中文）；（5）隨車工具及備件清單；（6）。
6、甲方應在交車時當場演示、檢查車輛的基本使用功能，如實回答乙方的提問，配合乙方對車輛進行驗收。乙方應對車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，如有異議，應當場向甲方提出，由雙方進行確認。對於確屬質量問題的，乙方有權要求更換車輛；對於車輛的配置等與本合同所定配置有出入的，以及甲方沒有提供上述第五條第五款必要文件的，乙方有權解除合同。更換車輛與解除合同的費用由甲方承擔。7、甲方將車輛交由乙方實際支配並向乙方交付隨車文件時，雙方應簽訂車輛交接書（見附件一），即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起，該車輛的所有權風險責任由乙方承擔。
第六條售後服務
1、車輛售後服務及保修參照生產廠商關於車輛的説明書和保養手冊執行。
2、甲方應提供由生產廠商認定的兩家以上的維修保養網點供乙方選擇。
在保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠商公佈或雙方約定的維修站進行修理和保養。
3、乙方使用車輛前應仔細閲讀車輛説明書、用户使用手冊或保修手冊等相關資料。在保修期內車輛由於乙方或第三方的人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當，或到生產廠商認定範圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，甲方不承擔責任。
4、生產廠商的車輛説明書和保養手冊的內容與國家有關規定相牴觸的，按國家有關規定執行。
5、本合同簽訂後，國家出台有關汽車產品修理更換退貨或車內空氣質量等方面的規定的，雙方按國家規定執行。
6、生產廠商的正式承諾比本合同的約定更有利於乙方的，雙方按生產廠商的承諾執行。
7、其它條款：
第七條違約責任
1、甲方未按時交付車輛的，或因甲方原因導致交付未能實現的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過日的，乙方有權解除合同，並要求甲方按相當於全部車價款的%支付違約金或適用定金條款。
2、乙方未按約定支付車價款的，應依照銀行遲延付款的規定向甲方支付違約金，超過_____日的，甲方有權解除合同，並要求乙方按相當於全部車價款的%支付違約金或適用定金條款。
3、乙方在使用後發現車輛不符合説明書中表明的質量標準，有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的責任。
4、經具有法定資質的汽車檢驗機構鑑定，車輛確實存在設計、製造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產損害，乙方有權選擇要求甲方或生產廠商賠償。乙方要求甲方賠償的，如生產廠商有過錯的，甲方在承擔賠償責任後有權向生產廠商追償；乙方要求生產廠商賠償的，甲方有協助乙方的義務。
5、甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權要求更換車輛或解除合同，並要求甲方承擔由此造成的損失。
6、因車身超重，尾氣不合格等情況導致乙方無法上牌照，乙方有權退車。
7、保修期中，乙方所購車輛出現質量故障，甲方在_____日內未能修復，影響乙方正常使用的，每延期一日應賠償乙方因延誤使用該車輛造成的損失_____元。
8、一方無正當理由單方解除合同的，應按__________的標準向對方支付違約金或適用定金條款。
9、甲、乙雙方任何一方，因不可抗力不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，並應在10日內提供證明。根據不可抗力的影響，允許延期履行或者不履行合同，並根據情況可部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
第八條其他約定
未盡事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協議、附件均為本合同的組成部分。
其他約定：
第九條解決爭議的方法
甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，雙方應協商解決，或向消費者協會等部門申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決；
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院提起訴訟。
第十條生效
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方：（蓋章）
乙方：（蓋章）
地址：
地址：
證照名稱：
證照名稱：
證照號碼：
證件號碼：
法定代表人：
法定代表人：
委託代理人：
委託代理人：
聯繫電話：
聯繫電話：
郵政編碼：
郵政編碼：
簽訂時間：
簽訂時間：
簽訂地點：
簽訂地點：
附件一
合同編號：
車輛交接書
出賣人（甲方）：
買受人（乙方）：
_____年_____月_____日_____時，甲、乙雙方在_____對_____牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：
1、甲方交付給乙方的車輛品牌及型號規格為：_______________乙方經過驗收，認為該車輛符合雙方於_____年_____月_____日簽訂的汽車買賣合同（編號為）的約定（發動機號：_______________車架號：_______________），同意接受。
2、隨車文件清單如下（打√）：
（1）發票□（2）合格證□（3）説明書□（4）保修卡□（5）海關證□（6）商檢證□（7）進口車關單□（8）進口車商檢單□（9）其他：__________ 。
3、下列車輛項目完好無損、運轉正常打√，不正常的打×，空格內可自行添加項目。
外觀及漆面
燈光
電動天線
內飾
反光鏡
CD
轉向
輪胎及備胎
收放機
制動
雨刮器
點煙器
手剎
發動機
鑰匙及遙控器
離合器
空調
千斤頂
排擋
門窗
隨車工具
儀表盤
電動天窗
警示牌
4、里程錶顯示數：__________公里。
5、其它交接事項 ：
本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時起生效。
甲方簽字或蓋章：
乙方簽字或蓋章：
時間：_____年_____月_____日_____時_____分
時間：_____年_____月_____日_____時_____分
附件二：
合同編號：
委託服務協議書
委託人（乙方）：
受託人（甲方）：
雙方經協商一致，就辦理下列委託事項達成如下協議：
一、委託事項
乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：
（1）代辦選牌□（2）代辦按揭□（3）代辦保險□（4）代辦上牌□（5）代辦裝潢□（6）代辦其它事項 。
二、委託報酬
為甲方順利完成委託事宜，乙方應在簽訂本協議時支付_____元，大寫：_______________
甲方完成上述委託事宜後，乙方應一次性付清剩餘代辦勞務報酬（以下簡稱代辦費），合計__________元，大寫_______________ 。
三、完成各委託事項所需費用概算及代辦費約定：
1、代辦選牌，代辦費：_____元。
2、代辦按揭，代辦費：_____元。
3、代辦保險：
（1）保險公司所在地及名稱：
（2）保險期限：一年□二年□三年□
（3）第三者責任險，費用：_____元。
（4）交通事故責任強制險，費用：_____元。
（5）車輛損失險，費用：_____元。
（6）其他險種名稱及費用：_____。
（7）以上保險費用合計：_____元。
（8）雙方特別約定：乙方委託甲方代辦車輛上牌服務的，乙方應自行或委託甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限於交通事故責任強制險和車輛損失險。保險合同應書面約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。
4、代辦上牌，費用概算如下：
養路費_____元，車船税_____元，購置税_____元，註冊費：_____元，其他_____元，合計約_____元。
5、代辦裝潢，裝潢項目_____，費用_____元。
6、代辦其他項目_____，費用_____元。
7、所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔。甲方應憑發票、收據向乙方結帳。
四、上述費用採取下列第_____種方式支付：
1、乙方預付。2、甲方暫先墊付。
五、上牌服務完成期限：_____年_____月_____日前。
六、完成委託上牌服務，應隨車移交如下材料：
（1）購置税憑證（2）養路費憑證（3）機動車保險單（4）行駛證（5）車船税憑證（6）車輛牌照號碼：__________。
七、違約責任：
1、甲方在辦理委託事項過程中車輛發生毀損、滅失的，乙方應先向保險公司索賠；保險賠付不足的部分，屬於甲方責任的，由甲方承擔，屬於第三方責任的，甲方應協助乙方索賠。非因甲方過錯導致車輛未上相關保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔賠償責任。
2、乙方中途撤回委託解除合同的，應承擔由此給甲方造成的實際損失。
3、除不可抗力或政府有關部門的原因外，甲方未能在約定期限內完成委託事項的，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最後交付期限次日起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過日，甲方應按全部車價款_____%向乙方支付違約金，協議繼續履行。
4、因乙方未能及時提供有關材料而影響委託事項完成的，本協議履行期限相應順延，甲方不承擔違約責任。
八、解決爭議的方法：同《江蘇省汽車買賣合同》。
九、其他約定：
甲方簽字或蓋章：
乙方簽字或蓋章：
日期：
日期：
汽車買賣合同13
合同編號：
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就汽車買賣的有關事宜，訂立本合同。
第一條 汽車名稱、數量及價款
汽車品牌 型號
生產廠商 產地
發動機號 合格證號
車架號 海關單號
商檢單號 配置(標準配置/選用配置)
車身顏色 內飾顏色
單價(人民幣)
數量
總價(人民幣)
備註
第二條 定金條款
乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全車款的_______%(此比例不得超過全車款的20%)，甲方交貨後，定金抵作車款。乙方違約導致合同解除的，無權要求返還定金;甲方違約導致合同解除的，應雙倍返還定金。
第三條 付款方式
乙方選擇下述第_____種方式付款，並按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣____________ 元，大寫_________________ 元。
2、分期付款方式：
簽署本合同時，支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。
___年___月___日前支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。
___年___月___日前支付最後一期車價款，計人民幣__________元，大寫___________元。
3、汽車消費貸款方式：首付款__________元，大寫___________元，餘款___________元，大寫___________元。
以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應當向甲方承擔違約責任。
(1)乙方未能在以上規定時間內與銀行辦妥有關抵押貸款事宜(以銀行實際發放貸款為準)。
(2)乙方未能在以上規定時間內足額辦出貸款，且餘額未按時自行補足支付的。
屬甲方原因導致甲方未能辦理貸款手續的，甲乙方不承擔違約責任。
4、預付款方式：簽署本合同時，支付預付款__________元，大寫___________元，餘款___________元，大寫___________元，_________ 時一次性付清餘款。
第四條 質量
1、甲方向乙方出售的車輛，質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，並符合出廠檢驗標準，達到產品説明書載明的技術指標符合車輛落籍地政府關於尾氣排放標準。
2、甲方向乙方出售的汽車，必須是經國家有關部門公佈、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，並能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。
3、雙方對車輛質量認定有爭議的，以國家汽車質量監督檢驗部門的書面鑑定意見為處理爭議的依據。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間：_______ 年____月____日前。
2、交車方式：乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運人□。
3、交車地點：______________________________。
4、交車時里程錶記錄為：_________ 公里。里程錶記錄均不包含委託上牌服務發生的公里數。
5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：
(1)銷售發票;(2) (國產)車輛合格證或(進口)海關進口證明及商品檢驗單;(3) 質量服務卡或保修手冊;(4) 車輛使用説明書或用户使用手冊(中文);(5) 隨車工具及備件清單。
6、車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向甲方提出。
7、甲方將汽車交由乙方實際支配下並向乙方交付汽車及隨車文件時，雙方簽署車輛交接書(見附件)，即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。
第六條 不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
2、遇有不可抗力的一方，應在三日內將事件的情況以書面形式通知另一方，並在事件發生後十日內，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。
第七條 售後服務的約定
1、車輛售出後，其售後服務及保修參照生產廠商關於車輛的説明書和保養手冊執行。
2、在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養的，甲方應為乙方提供可供選擇的、由生產廠商認定的維修保養網點，由乙方自行選擇。
在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠商公佈或雙方約定的維修站進行修理和保養。
3、乙方使用汽車前應仔細閲讀説明書、用户使用手冊或保修手冊等相關資料。在上述保修期內車輛由於人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當造成的質量問題，或者到生產廠商認定範圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，由乙方自行承擔後果。
4、如生產廠商的車輛説明書和保養手冊的內容與國家有關法律法規相牴觸，按國家法律法規執行。
5、本合同簽訂後，國家如出台有關汽車產品修理更換退貨的規定，雙方按國家規定執行。
6、生產廠商的保修條款比本合同的約定更有利於乙方的，雙方按生產廠商的規定執行。
第八條 違約責任
1、甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_______日的，乙方有權解除合同，並要求甲方按相當於已交車款的_______ %支付違約金。
2、甲方交付的汽車不符合説明書中表明的質量標準，乙方有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。
3、經國家授權的汽車檢驗機構鑑定，乙方所購汽車確實存在設計、製造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，如甲方無過錯，乙方有權向生產廠主張賠償，甲方有積極協助的義務。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應當明示告知而未明示告知，則應承擔相應責任。
第九條 其他約定
本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。本合同的補充條款、補充協議及附件均為本合同不可分割的部分。
其他約定______________________
第十條 解決爭議的方法
本合同項下發生的爭議，雙方應協商解決，或向消費者協會等部門申請調解解決;協商或調解不成的，按下面第_____種方式解決：
(一)提交_ ___仲裁委員會仲裁;
(二)向_____ ____ 人民法院提起訴訟。
甲方：(簽章) 乙方：(簽章)
地址： 地址：
證照名稱： 證照名稱：
證照號碼： 證照號碼：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
聯繫電話： 聯繫電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
簽訂時間： 簽訂時間：
簽訂地點： 簽訂地點：
附件一
車輛交接書
_______ 年_____ 月_____ 日_____時，甲、乙雙方在________________________對______________牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：
1. 甲方交付給乙方的汽車品牌及型號規格為：___________________________________
乙方經過驗收，認為符合雙方 ______ 年______ 月_________ 日簽訂的汽車買賣合同約定(發動機號：_________車架號：___________)，同意接受。
2. 隨車文件清單如下(打√)：
(1)發票□ (2)合格證□ (3)説明書□ (4)保修卡□ (5)海關證□
(6)商檢證□ (7)進口車關單□ (8)進口車商檢單□ (9)其他：________________
3. 下列車輛項目完好無損、運轉正常打“√”。
外觀_______，發動機運轉_______，其它_______
4. 里程錶顯示數：_____________公里
5. 其他交接事項：本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方簽章： 乙方簽章：
日期： 日期：
附件二
委託服務協議書
委託人(乙方)：
受託人(甲方)：
雙方經協商一致，就辦理下列委託事項達成如下協議：
一 、委託事項乙方授權甲方代為辦理下列事項(打√)：
(1)代辦拍牌□(2)代辦按揭□(3)代辦保險□(4)代辦上牌□(5)代辦裝潢□(6)代辦其他項目：
二 、委託報酬
為甲方順利完成委託事宜，乙方應事先支付__________元，大寫_ __________ 。
甲方完成上述委託事宜後，乙方應一次性付清剩餘代辦勞務報酬(以下簡稱代辦費)合計__________元，大寫_______________________ 。
三、完成各委託事項所需費用概算及代辦費約定：
1、代辦上牌，代辦費：___________元。
2、代辦按揭，代辦費：___________元。
3、代辦保險，
(1)保險公司所在地及名稱：____________________________________________
(2)保險期限：一年□ 二年 □ 三年□
(3)第三者責任險，費用：_________________元。
(4)車輛損失險，費用：___________________元。
(5)其他險種名稱及費用：_________________元。
(6)以上保險費用合計：__________________元。
(7)雙方特別約定：
乙方委託甲方代辦車輛上牌服務，乙方應自行或委託甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限於第三者責任險和車輛損失險。保險合同應當書面專門約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。
4.代辦上牌，費用概算如下：
養路費____________ 元，車船税_________ 元，購置税___________元，註冊費：_________ 元，其他____________元，合計約_____________元。
5.代辦裝潢，裝潢項目_________________，費用______________元。
6. 辦其他項目______________________ ，費用_______________元。
7. 所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔，並按支出憑證向乙方結帳。
四、上述費用採取下列第______種方式支付：
1.乙方預付。 2.甲方暫先墊付。
五、上牌服務完成期限：_________ 年_______月_______ 日前。
六、完成委託上牌服務，應當隨車移交如下材料：
(1)購置税憑證(2)養路費憑證(3)機動車保險單(4)行駛證(5)車船税憑證(6)車輛牌照號碼：
七 、違約責任
1.甲方在代辦服務過程中造成車輛毀損、滅失的，乙方應當先向保險公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復或賠償。除甲方原因外，代辦保險中雙方特別約定內容未能及時全面落實的，應當免除甲方的責任。
2.乙方中途撤回委託的，應承擔甲方的實際經濟損失。
3.除不可抗力或遇政府機構停電、設備及電腦故障或臨時改變辦公時間等非甲方原因外，甲方如未在本協議約定期限內將完成委託的上牌車輛交付乙方，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最後交付期限第二天起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30天，甲方應按全部車價款 %向乙方支付違約金，協議繼續履行。
4.因乙方不能及時提供有關材料而影響委託事項按約完成的，則交車期得以順延。
甲方簽章： 乙方簽章：
日期： 日期：
汽車買賣合同14
合同編號：__________________
出賣人：___________________________
買受人：___________________________
簽訂日期：_________年______月____日
簽訂地點：_________________________
一、汽車型號及金額
汽車品牌：___________________________
型號：___________________________
發動機號：___________________________
合格證號：___________________________
車架號：_________________________
海關單號：___________________________
商檢單號：___________________________
顏色：___________________________
價格：___________________________
備註：___________________________
二、交車地點、方式
交車地點：_________
交車時間：_________
付款方式：_________
付款時間：_________
三、質量、維修
1．出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒佈的汽車質量標準。
2．出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的產品或經過交通管理部門認可的汽車。
3．出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。
4．出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：
（1）銷售發票；
（2）（國產車）車輛合格證、（進口車）海關進口證明和商品檢驗單；
（3）保修卡或保修手冊；
（4）説明書；
（5）隨車工具及備胎。
5．買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
6．買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7．汽車在購買後，如發現屬於生產廠家的質量問題可由出賣人協助買受人與生產廠家的維護站聯繫、解決。
8．如屬於在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔責任。
9．如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。
四、違約責任（由雙方協商）：_________。
五、合同爭議的解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決；也可向有關部門申請調解；協商或調解不成的，按下列第__種方式解決：
1．提交_________仲裁委員會仲裁；
2．依法向人民法院起訴。
六、本合同一式_______份，雙方各執_______份，汽車交易市場主辦單位留存_______份（市場留存期_______年）。
七、本合同經買賣雙方簽字蓋章後生效。
買受人（簽字）：_______________
地址：_________________________
電話：_________________________出賣人（簽字）：_______________
地址：_________________________
電話：_________________________
汽車買賣合同15
甲方(賣車人)：
乙方(買車人)：
經甲、乙雙方共同協商，甲方將車賣給乙方，發動機號 ，出廠編號 ，許可證號 ，以壹拾伍萬元成交。
一、從簽訂協議之日起以前此車一切責任由甲方(賣車人)負責(包括經濟糾紛、盜搶、交通事故、違章罰款等)。從簽訂之日起以後所發生的一切責任由乙方(買車人)負責(包括經濟糾紛、盜搶、交通事故、違章罰款等)。
二、購車款壹拾伍萬元(￥150000.00)在交車時一次性付清。
三、此協議一式兩份，甲乙雙方各一份，簽字後法律生效。
四、交車時間：20xx年10月8日。
甲方：
乙方：
日期：
文學範文吧
