網站首頁 個人範例 行業範例 行政範例 職場範例 校園範例 書信範例 生活範例 節日文化範例
當前位置:文學範文吧 > 行業範例 > 傳媒

精選廣告合同範文合集6篇

欄目: 傳媒 / 發佈於: / 人氣:8.93K

隨着法律觀念的深入人心,越來越多事情需要用到合同,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那麼常見的合同書是什麼樣的呢?以下是小編精心整理的廣告合同6篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

精選廣告合同範文合集6篇

廣告合同 篇1

甲方:****汽車有限公司

(以下簡稱“甲方”)

乙方:******廣告有限公司

(以下簡稱“乙方”)

乙方系依法成立的具有服務經營權的專業公司。根據《中華人民共和國合同法》之規定,甲、乙雙方本着平等互利的原則,並經友好協商,現就以下合同條款達成一致意見:

一、 服務內容:

乙方將為甲方提供廣告物料製作和活動承辦等服務。

二、 合同期限

合同期限自20xx年**月**日至20xx年**月**日止,到期雙方協商可再續簽。

三、 合同價款及支付

1. 乙方提供物料和服務的價格不得超過同行的平均價格。

2. 付款方式:月結。即以月為單位,次月結清上月費用。

3. 常規物料費用報價清單作為本合同附件。

四、 甲方義務

1. 委託具有豐富公關經驗和專業知識的工作人員組成項目工作組;

2. 根據乙方對活動創意和實施的有關要求和建議,及時提供有關公司背景,市場策略、產品特性、經銷商特徵等有關資料。保證提供的資料準確、完整,無任何遺漏並對其正確性和有效性承擔責任;

3. 涉及第三方,甲方有責任出面並以甲方的名義進行協調和溝通,必要時乙方協助參與;

4. 負責在執行過程中及時向乙方確認涉及第三方費用的報價、審核及確認;

5. 根據有關項目合同之規定,按時向乙方支付服務費用;

6. 甲方不得擅自更改活動和服務內容,如有相關任務及物料增加,則在雙方協商認可的情況下追加任務及物料合同。

五、 乙方義務

1. 乙方應委派具有豐富經驗和專業知識的工作人員組成項目小組,保質保量按時完成各項工作內容,以達到預期效果。

2. 依據本合同服務內容和條款,及時提供富有成效、具備時效性的各項服務,在服務過程中隨時主動與甲方溝通,並按照甲方意見進行改進。 3. 對所提供的服務、產品的質量負責。

4. 經甲方簽字確認後由乙方傳播出去的任何文字、圖像及影視資料,乙方不具有版權和其他任何權利,包括但不限於二次轉載、編輯加工、評論等。

5. 乙方應對活動和安裝現場的安全事項負責,需要確保搭建、安裝、存續、拆除等過程中確保人身財產的安全,若在安裝、搭建、存續、拆除等過程中出現的安全事故,由乙方負全部責任。

6. 廣告物件完工後,乙方應當書面提交甲方驗收,驗收合格後廣告物件交付甲方使用,未驗收合格的廣告物件視為未交付。

7. 廣告物件存續期間乙方負有監測、維護、保修義務,乙方應定期對户外廣告牌等廣告物件進行監測和修復。 如甲方發現廣告物件出現需要修復情形並通知乙方,乙方未及時修復的,甲方有權聘請其他人維修,相關維修費用由乙方承擔。

8. 廣告物件存續期間因任何原因包括但不限於安裝、存續、拆除過程中的人為原因、風雨雷電等不可抗力自然原因而發生廣告物件墜落、傾斜等情形造成甲方、乙方或第三方人員人身傷害或死亡事故或財產損失的,乙方應承擔全部賠償責任。

9. 任何活動結束後,乙方應按甲方要求對場地進行還原,若因乙方原因造成第三方損失和傷害,由乙方承擔全部責任。任何安裝、搭建、拆除過程後,清理完畢現場的衞生。

六、 保證條款

1. 乙方保證具有符合法律規定的資格簽署本合同並提供本合同項下服務。乙方保證其所提供的服務不違反現行的法律法規。乙方應在該服務合同規定範圍內,採取一切措施維護甲方利益;並提供合法有效發票利於合同費用的結算;

2. 乙方保證在施工期間的人員安全措施,同時做到必要的措施確保甲方的財產安全,如果因為乙方的原因發生意外,責任由乙方自行承擔,甲方概不負責。

3. 乙方保證在甲方營業時間段內儘量不要施工,以免影響甲方的正常營業。

4. 甲方保證不會無故拖延乙方的施工時間,增加乙方的人工等成本。

七、 違約責任

任何一方違反其在本合同中的義務,另一方有權要求對方依據本合同的有關條款和中華人民共和國的相關法律進行賠償。

八、 免責條款

1. 如因不可抗力致使乙方不能履行本合同中的部分或全部義務時,乙方不承擔違約責任。但乙方應在十五日內向甲方書面報告所發生的不可抗力並提供有關部門的有效證明文件。 甲方可根據該不可抗力的嚴重程度做出如下選擇:

2. 順延項目的完成期限,並於順延期間內可隨時單方終止本合同;

九、 知識產權保護及保密責任

1. 乙方依據本合同提供而且執行的方案,其所有權利屬甲方;

2. 雙方承諾在履行本合同的過程中所涉及的對方資料信息及其它商業祕密負有保密義務,並應採取一切合理措施以使其所接受的資料免於散發、傳播、披露、複製、濫用及被無關人員接觸。合同終止之日,甲方有權要求乙方返還或銷燬其所提供的資料。本條款所涉及之知識產權保護及保密義務不因合同中止、終止、終結或以其他任何方式解除而失效;

十、 合同的提前終止

1. 任何一方需終止合同,應提前10個工作日書面通知對方,經雙方協商後方可終止合同;

2. 在下列情況下,甲方有權終止本合同無需承擔責任:

a) 乙方違反其在本合同項下的義務,且在收到甲方書面通知後五日內未能糾正;

b) 乙方嚴重違反本合同的有關條款;

3. 在下列情況下,乙方有權終止本合同而無需承擔責任:

a) 甲方支付費用嚴重滯後;

b) 甲方要求的服務內容違反國家現行法律法規及政策規定;

c) 甲方嚴重違反本合同的有關條款;

十一、 法律的適用及爭議的解決

本合同的解釋和執行適用中華人民共和國法律,雙方在履行本合同中出現的爭議首先通過友好協商的方式解決,協商不成時,任何一方均有權向擁有管轄權的人民法院提起訴訟。

十二、 簽字及生效

1. 本合同自甲、乙雙方簽字,蓋章之日起生效。本合同一式貳份,甲乙方各保留壹份,具有同等法律效力;

2. 本合同未盡事宜及雙方在合作的過程中與本協議相關的具體合作內容雙方另行協商,並可另行簽署協議作為本合同附件,附件在雙方法定代表人或者有雙方正式授權之代表簽字並蓋章之日起生效,並與本合同具有同等法律效力;

乙方公司開户信息:

公司名稱:******廣告有限公司

開户銀行: 帳 號: 税 號:

甲方:****汽車有限公司 乙方:杭州****廣告有限公司

代表簽字(蓋章): 代表簽字(蓋章):

簽約日期: 簽約日期:

廣告合作的合同範本3

甲方: (以下簡稱甲方)

乙方:xx市xx傳媒有限公司 (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,本着公平、公正、誠實守信的原則,經甲乙雙方協商一致,共同簽訂並履行本合同所列條款。

一 合同事項

經雙方協商,甲乙雙方就甲方的所有廣宣(廣告設計、製作、加工、宣傳和發佈等事項)事務及活動的合作簽訂本合同。

二 內容及要求

1、合作的具體項目:

2、合作項目的規格、數量和其他相關要求根據甲方每次要求製作前提供並經簽字確認的具體要求為準。

三 合同期限

甲乙雙方約定合同期限為____年,在本合同合作期限內,甲方不得與其他廣告公司就廣告設計、製作、加工、宣傳和發佈方面的事務及活動進行合作,否則視為違約,乙方有權要求甲方賠償乙方因此產生的全部損失和相關費用。

四 付款方式

1、甲方需在每次設計、製作、加工、宣傳和發佈前支付當次合作內容總費用的30%作為定金。

2、乙方將設計製作等的成品交付甲方或經驗收後,甲方需向乙方支付當次合作內容剩下餘款,不得拖欠,否則視為違約。

五 設計與製作作品的時間及交付方式

乙方需在雙方約定的時間內完成相關設計、製作、加工、宣傳和發佈等並經甲方簽字確認,因甲方反覆提出修改意見和未及時簽字確認導致乙方工作不能按時完成的,可延期執行,延期時間由雙方協商確定。

六 知識產權約定

1、甲方在未付清相關設計製作等費用之前,乙方設計的作品著作權歸乙方,甲方對該作品不享有任何權利。

2、甲方將相關設計製作等的費用結算完畢後,甲方擁有作品的所有權、使用權和修改權。

七 雙方的權利義務:

甲方的權利和義務:

1、甲方有權對乙方的相關設計製作等提出建議和思路,以使乙方相關設計製作等更符合甲方要求。

2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見;甲方在付清相關設計製作等的費用後享有設計作品的所有權、使用權和修改權;

3、甲方有義務按照合同約定支付相關全部費用;

4、甲方有義務提供乙方所需的有關甲方的信息或其他相關資料。

乙方的權利和義務:

1、乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考;

2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相關全不費用;

3、乙方對設計的作品享有著作權,有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該相關設計製作等:

4、乙方需按照甲方的要求進行相關設計製作等。

5、乙方需按照合同約定按時交付相關設計製作等。

八 違約責任

1、甲方在乙方的相關設計製作等初稿完成前終止合同,其當次定金無權要求退回;甲方在乙方作品初稿完成後終止合同的,除定金外應當支付實際產生的相關設計製作等費用。

2、乙方如無正當理由提前終止合同,所收取的費用應當全部退回給甲方並賠償因此產生的直接損失。

本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,未盡事宜雙方可協商解決或簽訂補充協議,具有同等法律效力,本合同自簽字蓋章之日起生效。 合同簽訂地:

甲方: 乙方:xx市xx傳媒有限公司

甲方法人(代表): 乙方法人(代表):

乙方開户行: 賬號:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

廣告合同 篇2

甲方:

乙方:

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,雙方在協商一致的基礎上,就裝修工程的有關事宜,達成如下協議:

第一條工程概況

1.1工程地點:

1.2工程內容:

1.3工程承包方式:

1.4工程期限月,開工日期年月日,竣工日期年月日

1.5合同價款:本合同工程總造價為(小寫):元,大寫

第二條甲方義務

2.1負責協調施工隊與鄰里及城管之間的關係。

2.2參與工程質量和施工進度的監督,負責竣工驗收。

第三條乙方義務

3.1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程。

3.2嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。

3.3保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第四條工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。

第五條工期延誤

5.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;

5.3因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期協商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。

第六條工程驗收

6.1工程竣工後,乙方應及時通知甲方驗收。

6.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為六月,六月後為有償維修。

第七條付款方式

7.1工程完工驗收合格後,扣除保證金後(總款5%)付清剩餘工程款元(小寫:)

7.2乙方須向甲方提供正規廣告類發票結款

第八條附則

8.1本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。合同履行期間,雙方均不得隨意變更和解除合同。

8.2如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

8.3本合同正本一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份,具有同等法律效力。

甲方(蓋章)乙方(蓋章)

委託代理人:委託代理人:

年月日年月日

户外噴繪廣告製作合同範文二

甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)

發佈期限:

發佈內容:

經雙方充分協商,根據《中華人民共和國經濟合同法》相關規定,特簽署本合同。

一、合同內容:

1.__質量要求:質保一年

二、合同金額:

共計人民幣(大寫)___陸仟伍佰元___(小寫)6500元

三、付款方式:

1、項目結束後甲方向乙方一次性支付,即人民幣¥___元整,(大寫:____陸仟伍佰元____元整)。

四、責任與義務:

1.乙方應按甲方要求按質按量完成相關設計和製作工作。

2.乙方需在規定時間(_年_月

3.甲方根據乙方需要提供相關資料,並承擔因版權、文責所引發的法律責任和經濟糾紛。

五、產權約定:

甲方將委託設計的所有費用結算完畢後才享有著作權,否則,乙方設計的作品著作權歸乙方,甲方對該作品不享有任何權利;甲方在餘款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權,乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。

六、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛,應友好協商解決,如無果則提請法律途徑解決。

本合同壹式兩份,甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同一份,均具有同等的法律效力。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

代表簽名:代表簽名:

地址:地址:

電話:電話:

户外噴繪廣告製作合同範文三

甲方:(以下稱甲方)日期:乙方:(以下稱乙方)簽約地:

經甲、乙雙方友好協商,特簽定如下協議:

一、製作內容

噴繪類別:□户外燈布噴繪;□寫真噴繪。畫稿名稱

噴繪精度

(DPI)尺寸數量

(幅)畫面量

(m2)製作方式單價

(元)白邊量

(cm)附加費

(元)合計金額

(元)出血位

(cm)

長寬

二、製作要求及有關事項:

小樣確認日期年月日交貨日期月日在小樣確認後天

交貨地點提供資料

是/否拼接保質期年是/否打扣

三、付款方式:

合同總額人民幣萬仟佰拾元。甲方應於合同簽訂後即向乙方付合同總額的%為預付款。

四、其它條款:

1、如甲方未在規定日期內確認小樣,由此造成成品交貨期的延誤及其它損失由甲方負責。

2、合同簽署,甲方按期支付預付款。否則,交貨期順延。

3、在製作前,乙方有義務指導甲方選用適當的材料製作,否則,因此導致的質量問題,乙方均不負任何責任。所有稿件須由甲方作最後校對並簽字認可,否則乙方不予製作。製作完成後,如發現有錯漏,乙方將不負任何責任。

4、開始製作,甲方若對原設計進行變更,應提前通知乙方,並按第四項簽字,交貨期相應順延,因變更原設計所需要的額外費用由甲方承擔。

5、製作中,甲方若單方面取消合同,有關的製作程序因而停止,乙方已收取的訂金不予退還甲方,並保留對違約甲方追討在製作過程中使乙方造成的一切損失的權利。

6、作品完成後,一個月內甲方如不提貨,作品將由乙方處理,而不需對甲方負責。乙方有追討全部貨款的權利。

7、噴繪畫面中文字、圖像內容如涉及版權、使用權、肖像權等問題,相關責任由甲方全權負責。

五、爭議的解決:

雙方在履約過程中如發生爭議,應通過協商進行解決,如協商不成,任何一方均可在合同簽訂地的人民法院提請訴訟。

六、備註:

七、合同生效:本協議經雙方簽章後生效。本合同一式二份,雙方各執一份。甲方單位全稱:乙方:

詳細地址:地址:

委託代理人:委託代理人:

電話:電話:

傳真:傳真:

開户銀行:開户銀行:

開户帳號:開户帳號:

廣告合同 篇3

根據《中華人民共和國廣告法》,《中華人民合同範本法》及國家相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、等價有償、公平、誠實信用的基礎上,經友好協商,就甲方委託乙方製作及安裝 的事宜,達成一致意見,特簽訂本合同範本,以資信守。

一、承包方式及承包範圍

本工程採用包工、包料、包製作、包安裝、包質量、包工期、包安全、包風險,乙方採用以固定總價包乾形式進行包乾,施工過程中不管市場價格如何變化,雙方均按本合同範本確定的價格按實結算。乙方必須按照甲方確定的設計方案,保質保量的完成如第三條所列之項目的整體制作、安裝工程。

二、總費用及付款方式

1、本合同範本總費用(含税)¥: 元 ,大寫: 元整。進入合同範本期後,在本合同範本所列的各項製作、安裝過程中產生的一切費用均有乙方負責。

2、甲方在本合同範本簽訂後且雙方確定大樣稿噴畫的第 個工作日內向乙方付款總金額的30%,即: 元作為項目啟動資金。待全部工作完成且通過甲方驗收達到合同範本規定的驗收標準後的26個工作日內付款65%,即 元,其餘5%作為質量保證金,在質保期滿且經過甲方驗收合格後的12個工作日內全部付清。

3、以上付款甲方將以 的方式支付,支付的同時乙方必須提供相應發票。

三、製作材料及要求、費用預算

備註:甲方視實際情況,提前2個工作日增加或減少工程量,乙方須根據甲方簽章確認的《項目增減委託書》上所列明的增減項目開展工作,合同範本總金額按照實際工程量作出調整,合同範本單價不變。

四、製作安裝時間:

具體參考第三條完成時間。

五、驗收流程

1。製作標準:乙方必須按照所提供給甲方的製作工藝及材料進行製作安裝,如製作工藝及材料需要有變動的必須要事先經甲方同意,否則甲方有權不再履行本合同範本之任何條款。

2。製作安裝:甲方根據乙方提供的製作原材料的工藝標準驗收,並由乙方安全可靠的安裝完畢,甲方現場簽字驗收合格。

六、雙方責任

1。甲方負責在約定的時間內確定有關項目的資料(畫面設計效果圖),並對所確定的資料負責;

2。甲方按本合同範本的的規定,按期如數向乙方支付廣告製作、安裝費;

3。乙方必須按本合同範本的約定在規定的時間內保質保量完成所有安裝製作工程,乙方如未能按照合同範本要求完成各項製作、安裝工程,則根據每項工程的總費用,每超時一天(未夠24小時的,則按一天計算),則按未完成工程1%的違約金扣罰。如果材料或者是在工藝方面達不到甲方要求的,甲方有權終止與乙方合作,乙方應返還甲方已付款項並賠償甲方損失。

4。保修期詳見第三點,如在質保期內有損壞現象的,必須保證在48小時內趕到現場進行維護工作,每超時一天按照質量保證金(總金額的5%)的5%對乙方進行扣罰,甲方還有權視情況自行維修,所需款項可從質保金中直接雙倍扣除;

5。在履行合同範本期間,所有的安全事故均由乙方全部負責,如出現直接安全事故,甲方不負任何連帶責任。

七、違約責任

1。甲方應按本合同範本規定的金額和時間向乙方支付費用,逾期不付的,乙方有權追討所欠費用。

2。乙方承諾嚴格履行合同範本各項條款,並同意如出現以下情況時承擔相應違約責任:乙方必須各項製作、安裝工程的規定時間內完成,在超時5天內(包括5天)完成,甲方可據第六項第3點向乙方追討賠償,超過5天,甲方有權終止本合同範本且可以要求乙方按本合同範本總額雙倍賠償甲方損失。

3。合同範本生效後,甲方無正當原因要求終止或解除合同範本,應賠償乙方的損失。乙方擅自終止或解除合同範本的,應向甲方雙倍返還已付款項和賠償甲方損失。

4。乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的資料及所完成的本合同範本規定的委託項目,否則甲方有向乙方索賠的權利。

八、解決爭議的方法

凡因執行本合同範本或與本合同範本有關的一切爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商不能解決,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他

1。如若終止合同範本,任何一方均需以書面提出,經雙方協商同意,方可終止。

2。由於不可抗力因素致使合同範本無法履行時,雙方應及時協商解決。

3。本合同範本在甲、乙雙方簽署後即生效,雙方履行完本合同範本的職責後,本合同範本即自行終止。

4。本合同範本未盡事宜,雙方可簽訂補充協議作為附件,補充協議與本合同範本具有同等效力。

5。本合同範本一式二份,甲乙雙方各執一份,每份均有同等法律效力。

6。其它約定: 。

甲方: 乙方:

地址: 地址:

法定代表人(或授權簽約人): 法定代表人(或授權簽約人):

投訴監督電話: 投訴監督電話:

廣告合同 篇4

原告:

地址: 負責人: 電話:

被告:

註冊地址:

營業執照註冊號: 法人代表:辦公地址: 郵編:438300

聯繫電話:

訴訟請求:

1、判令被告支付原告欠款人民幣117780.00元(其中廣告位租賃欠109638.00,廣告製作費欠:8142.00);

2、判令被告支付原告合同違約金人民幣362796.00元;

3、判令被告抵合同款的商鋪A2126合同無效,退給原告款人民幣157162.00元;

4、判令被告承擔原告的訴訟費。

事情和理由:

被告為了宣傳公司摩爾城樓盤項目,租賃原告廣告位,合同期為20xx年12月30日至20xx年12月29日,年租金為人民幣246800.00元。原告廣告位經營權是通過火車站公開招標合法所得,合同期內,原告認真覆行了合同約定,而被告沒有按合同約定認真覆行,原告多次去被告公司找相關負責人員催討,公司辦事人及領導不見面不理睬,逃避支付

廣告費,被告不覆行合同約定,嚴重違約,並承擔合同違約一切責任後果。

最初的合同約定是以現金方式支付,根本就沒有約定以商鋪抵廣告費,但因為被告遲遲不支付原告廣告費,要求將最初合同作廢重新簽訂新的合同,是為了達到將商鋪抵部分廣告費的目的,原告沒有辦法才同意重新簽訂租賃合同,新的合同約定被告以商鋪抵原告部分廣告款,原告多次去被告公司討要,被告一直拖到20xx年10月13日才同意辦理商鋪手續(A2126)。剩下的廣告款原告多次去被告催要,公司目的是想原告帶人來買房將餘款抵扣,原告也想了辦法,但最終都無法答成。一年都過去了,被告經辦人員及領導不理睬逃避支付,至今未果,故原告沒有辦法訴至貴法院,請求支持原告的訴訟請求,以維護原告的合法權益。

此致

申訴人:

20xx-6-6

附件:

1、廣告位租賃合同

2、原告廣告位經營權合同

3、原告營業執照

4、原告身份證

5、抵款購房收據

廣告合同 篇5

(需方)(以下簡稱甲方)

(供方)(以下簡稱乙方)

經協商同意,根據中華人民共和國經濟法的規定,訂立合同如下:

第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣元。其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等如表所列

第二條貨款及費用等付款及結算辦法

第三條交貨規定

1、交貨方式:

2、交貨地點:

3、交貨日期:

4、運輸費:

第四條經濟責任

(一)乙方應負的經濟責任

1、產品花色、品種、規格、質量不符本合同規定時,甲方同意利用者,按質論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由於上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

2、乙方未按本合同規定的產品數量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由於退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。

3、產品包裝不符本合同規定時,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔返修或重新包的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符合同規定包裝價值2%的罰金付給甲方。

4、產品交貨時間不符合同規定時,每延期一天,乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之三的罰金。

(二)甲方應負的經濟責任

1、甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值10%的罰金。

2、甲方如中途退貨,應事先與乙方協商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值10%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍按合同規定收貨。

3、甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視同中途退貨處理。

4、屬甲方自提的材料,如甲方未按規定日期提貨,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。

5、甲方如未按規定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方,作為延期罰金。

6、乙方送貨或代運的產品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因此而造成的'損失和運輸費用及罰金。

第五條產品價格如須調整,必須經雙方協商,並報請物價部門批准後方能變更。在物價主管部門批准前,仍應按合同原訂價格執行。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應按延期交貨部分總值的萬分之三作為罰金付給甲方。

第六條甲、乙、任何一方如要求全部或部分註銷合同,必須提出充分理由,經雙方協商,並報請上級主管部門備案。提出註銷合同一方須向對方償付註銷合同部分總額10%的補償金。

第七條如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化,乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時,應提前10天與甲方協商。

第八條本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權拒絕生產或收貨,並要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

第九條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由。在取得對方主管機關證明後,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,並免予承擔違約責任。

第十條本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,解決不了時,任何一方均可向國家規定的合同管理機關申請調解仲裁。如一方對仲裁不服,可於接到仲裁書後15日內向人民法院起訴。

第十一條本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,並按本合同規定將貨款結算以後作廢。

第十二條本合同在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協商,另訂附則附於本合同之內,所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

第十三條本合同共一式__份,由甲、乙雙方各執正本一份、並報雙方主管部門各一份。

甲方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日

廣告合同 篇6

委 託 人: ,以下簡稱甲方。

地 址:

電 話:

傳 真:

受 託 人: ,以下簡稱乙方。

地 址:

電 話:

傳 真:

訂約時間:

訂約地點:

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和有關法律規定,甲乙雙方本着平等互利的原則,經充分的友好協商,就甲方委託乙方承擔其項目的廣告推廣事宜,一致達成如下協議,並承諾共同遵守。

一、服務內容和範圍

甲方委託乙方承擔 XXXXX 設計工作,具體服務內容包括但不限於本合同附件一,但以平面設計服務為限。

二、合同期限

本合同有效期為(X個月),自20xx年X月X日至20xx年X月X日止。合同結束之界定以完成XXX工作為準,但總體工作認定時間不得超過合同期限,若有相應延遲,以雙方口頭商定時間為準。

三、服務費用及支付方式

(一)服務費用:為確保項所服務之品牌形象的完整性和系統性,同時保證雙方利益,合同採用分階段計費方式。

合同服務費用,總計人民幣:XXXX元整(¥XXXX元)

(二)1、付款方式:甲方以現金或銀行個人轉賬形式向乙方支付。

2、付款時間:

本合同簽訂之日起3個工作日內,甲方須向乙方支付項目啟動金,計人民幣XXXX元整(¥XXXX元)整。

項目VI系統設計完成,甲方須想乙方支付合同剩餘尾款:計人民幣XXX元整(¥XXXX元)整。乙方在收到相應款項後,將所有涉及之設計文件移交於甲方,合同結束。

四、甲方的權利和義務

1、甲方有權及時對乙方所提交的廣告方案、設計稿和其他書面工作文件提出口頭或書面修改意見和建議,乙方據此進行修改、調整。

2、甲方應積極配合乙方工作,按雙方約定的項目進度計劃及時提供乙方服務所需的各種圖片、文字原形資料和相關信息,並對以上資料的合法性、真實性負責,如因使用甲方提供的資料而引起乙方的任何法律糾紛和違規行為,一切責任均由甲方承擔,乙方不承擔由此產生的直接責任或者間接責任。

3、甲方應出具授權委託書確定甲方的對口銜接人,全權代表甲方對委託項目的總體設計風格及功能要求進行控制負責,並有對所有稿件簽字確認的權利和義務。

4、甲方對委託項目各階段整體設計方案、創意稿等有權提出書面或口頭修改意見和建議,並對乙方修改後最終認可的設計方案予以書面確認。

5、甲方在各階段整體設計方案確定後,有權提出局部修改完善意見,但每次提出的修改意見不應超出上次提出的原則性修改意見。乙方的工作成果經甲方簽字認可即為合格。

6、為配合乙方工作,經雙方協商一致後,以清單形式列出階段工作及時間要求,雙方簽字確定。

7、甲方有權每季度對乙方進行考評,如考評不合格則甲方有權對乙方提出明確的整改意見。下季度如果考評再不合格,則甲方有權終止合同。

五、乙方的權利和義務。

1、乙方承擔甲方廣告推廣服務,應盡職盡責為甲方服務,乙方根據甲方提出的總體設計風格及功能要求,按照本合同約定為甲方提供設計方案和完成甲方委託的各項事務。

2、乙方由於使用甲方指定文圖資料而侵犯他人肖像權、知識產權等權利的,甲方承擔全部責任。

3、乙方需安排專門人員組成項目工作組,人員如有調整,乙方須提前三天書面通知甲方。

4、乙方在履行本合同時可以使用甲方的名稱、商標、域名、企業標識等,但使用時不能損害甲方的利益。

5、乙方對甲方提出的修正意見,應在甲方發佈實施、製作執行等允許的時間內進行修改、調整,直至甲方簽字認可方可定稿。

6、乙方承擔廣告推廣服務的各項內容以及文案等應以電子文件或打印稿形式向甲方交付設計稿。乙方在最終設計方案確認後,應嚴格按照設計方案進行推廣執行工作。

7、由乙方單方面原因所產生的額外費用,由乙方負責。

8、甲方應尊重乙方的專業經驗和知識,並應考慮乙方工作週期等因素,在乙方提交有關文件後,應及時、完整的以書面形式提出明確的意見,以便乙方有足夠時間保質保量完成各項業務。

六、知識產權的約定

1、甲方承諾對於未支付費用的乙方的創意、設計作品,在未徵得乙方書面同意的前提下,不得在任何環境或條件中使用,亦不得以任何方式直接或者改動、模仿使用,否則乙方有權向甲方追究違約責任或者侵權責任。

2、甲方依照本合同約定的服務費用和付款方式支付全部服務費用後,即擁有本合同約定的創意/設計作品的所有權和專有使用權。因本合同需要變更或者解除的,雙方另行協商。

3、所有經甲方簽字確認的提供給乙方供設計使用的圖片、文字應不存在任何權利缺陷、法律糾紛,若乙方因採用甲方所提供的圖片、文字而產生的法律糾紛及其造成的乙方損失由甲方負責。

4、所有由乙方簽字確認的提供給甲方使用的圖片、設計應不存在任何權利缺陷、法律糾紛,若因甲方採用此圖片、設計而產生的法律糾紛及其造成的甲方全部損失由乙方負責。

5、乙方協助甲方從第三方購得的設計素材,包括涉及他人着作權、肖像權的圖文資料等,甲方對其使用範圍將按照甲方實際支付購買的版權使用空間和時間加以限定。

6 、乙方保證不侵犯任何第三方的知識產權(含着作權),否則自行解決由此產生的一切糾紛並承擔全部責任,同時賠償甲方因此受到的所有損失(包括但不限於律師費、訴訟費、差旅費等)。

7、乙方因自身宣傳之需而需採用甲方資料和圖片圖紙等須先徵得甲方的認可, 不得將為甲方提供的logo等設計方案和文件用於任何第三方。

8、乙方在不影響廣告效果的情況下有權在設計作品和載有該作品的媒體廣告、印刷品上署名。

七、保密約定

1、甲乙雙方應保守因履行合同而知悉的商業祕密,乙方對於為履行本合同所知悉的甲方的一切業務信息和資料以及乙方完成的工作成果等相關信息,乙方應嚴守機密。

2、未經甲方書面同意,乙方不得向與履行本合同無關的任何第三方披露此類信息資料。

3、 乙方對甲方提供的素材和合作期間獲悉的甲方商業祕密(包括但不僅限於中德置業及中德英倫聯邦項目的所有策劃、創意、營銷策略和銷售狀況等)負有保密義務,並不得將甲方提供的素材和商業祕密提供或泄露給其它第三方,亦不得將其用於本合同項目服務以外的其它目的,否則,乙方須按照合同總金額的10%向甲方支付違約金,同時,乙方還應當賠償甲方因此造成的全部損失。此外,甲方有權單方面解除本協議並不再支付後續款項。

八、違約責任

1、在規定付款時間裏沒有付款,屬甲方違約。若甲方逾期未付款,乙方提交工作成果時間亦相應順延,同時,每逾期一日,甲方應當支付乙方總金額0.5%的違約金,逾期累計達15日的,乙方有權解除本協議,甲方應當支付乙方合同總金額10%的違約金。如經甲乙雙方協商一致延遲工作進度,則付款時間相應順延。

2、乙方無合理原因/或非不可抗力,在規定時間裏推遲交付稿件,屬乙方責任。

3、未能事前採取(或通知甲方採取)合法手段取得第三方版權、肖像權或其他知識產權,而導致向甲方提供的作品侵犯第三方合法權益的,屬乙方違約。

4、甲、乙雙方未經對方書面同意而向任何第三方透露本合同內容及相關資料,屬透露方違約。

5、如雙方任何一方嚴重違約,另一方有權變更或終止合同。一方因另一方嚴重違約需要變更或終止合同的,一方必須提前一個月書面通知另一方,並就變更或終止合作事項達成書面協議。在就終止合作事項達成書面協議前,雙方的一切權利義務仍然依本合同, 包括但不限於完成甲方已授權進行的服務等等。

6、若乙方提供的稿件不能達到甲方要求(甲方應提出明確的書面要求,否則視為滿足甲方要求)。若由於乙方提供設計方案經過多次修改後仍達不到甲方要求,致使甲方工作進度延誤。甲方有權終止合同。

7、雙方因“不可抗力”而未能履行本合同的全部或部分時,將根據不可抗力的影響,免除雙方全部或部分責任(“不可抗力”是指我國法律所明確規定的各類情形)。

8、除合同已經有約定的以外,無論任何一方違約均應依照《中華人民共和國合同法》向對方賠償損失並承擔相應的違約責任。

9. 由於乙方工作原因出現失誤導致甲方遭受實際經濟損失的,乙方應承擔全額賠償責任。如乙方在工作過程中出現重大失誤,且乙方未在30個工作日內採取令甲方滿意的彌補措施的,甲方有權解除本合同,乙方應按照合同總金額的10%向甲方支付違約金並賠償甲方的實際損失。

九、人才保護制度

為保障乙方的正常發展,甲方在本協議簽訂之日起至本協議有效期結束後的六個月之內,不得僱用乙方的工作人員。同時,甲方也不得安排第三方人員在乙方工作環境內工作。

十、爭議解決

因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方協商或者調解解決。協商調解不成的,由合同簽訂地法院管轄。

十一、其他

1、根據項目進程和廣告服務內容制訂工作計劃,雙方協商定期召開工作協調會,乙方每月向甲方提交本月工作清單,甲方應按實審核並簽字確認,月工作清單作為本合同的附件,與本合同具有同等法律效力。甲方不得無故不對乙方提交之本月工作清單簽字確認。無故拒絕簽字的,視為其認可該工作清單。

2、經甲方簽字確認後的稿件,製作為成品之後如果發現錯誤,由甲方承擔損失;如乙方沒有按照甲方書面意見進行修改,由乙方承擔損失。因沒有履行法定廣告審批手續或者廣告內容不實造成發佈廣告違規的由甲方承擔責任。

3、在履行本合同過程中,雙方認可的報價、工作計劃、工作任務書(單)、協議均為本合同的有效組成部分,與本合同具有同等效力。

4、由於甲方特殊需要而發生的差旅費用,由甲方實報實銷;

5、本合同未盡事宜,雙方另行協商。協商達成的補充協議,該補充協議視同本協議組成部分。

6、本合同經甲、乙雙方協商一致,可以變更或解除。

7、本合同一式貳份,雙方簽字蓋章即行生效,甲乙各執壹份,具有同等法律效力。

甲方代表: 乙方代表:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日