服裝加工合同範文集錦9篇

隨着法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同出現的次數越來越多，它可以保護民事法律關係。那麼常見的合同書是什麼樣的呢？以下是小編幫大家整理的服裝加工合同9篇，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

服裝加工合同 篇1

甲方：天津鑫喆服裝有限公司

乙方：

甲方承攬的服裝定做合同，現委託乙方進行加工，雙方就有關權利義務規定如下，並予以恪守。

一、加工服裝款式號或品名： 。

二、加工件數： ，交貨日期 。

三、加工費單價（含税）： 元/件，合計金額 元。

四、加工標準及質量

1、根據委託方或甲方提供的樣衣、技術要求進行加工製作。

2、乙方加工過程中，甲方或委託方有權對加工質量進行監督，對甲方或委託方派出跟單員提出的質量要求必須服從，並按跟單員的技術要求進行更改或返修。

3、經過甲方或委託方驗收後交付，但最終的質量應符合甲方或委託方的質量標準。

五、付款方式

1、按交期經甲方或委託方全部檢驗合格後第20天經行結算。

2、如有特殊原因須甲、乙雙方協商解決。

五、合同終止及變更

1、乙方加工過程中質量經整改仍不符合要求，甲方有權終止本合同。

2、甲方可以根據乙方加工生產進度速度結合訂單要求，可以對乙方委託加工合同進行變更。

六、違約責任與賠償

1、違反第五款第1條之規定，乙方在得到甲方的合同終止通知後，應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。並賠償甲方帶來的損失費用（包括返工修理和運費）。

2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應賠償甲方因此產生的一切損失（包括但不限於甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等）。

3、乙方故意延期或變更結算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內容。甲方有權對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。

4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產生的損失，以甲方與外方或定作方協議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數額確定，訴訟費、律師費依票據確定。

七、本合同未盡事宜由雙方協商解決，產生爭議由甲方所在地法院解決。

八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。簽字後立即生效。

甲方：乙方：

年 月 日 年 月 日

服裝加工合同 篇2

合同編號：_________

定作方（甲方）：_________

承攬方（乙方）：_________

一、委託加工項目

1、委託加工產品：_________

2、數量：以甲方下單為準

3、單價：_________

4、交貨期限：按乙方接單日起5－7天內交貨。具體時間以訂單為準。

二、委託加工方式：

1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在_________年_________月_________日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。

2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

三、質量要求及技術標準：

1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，於_________年_________月_________日製作出樣品，經甲方確認後封樣，該樣品由甲方保存。

2、技術標準按照《企業質量問題細則》（見附件）及國家標準。（如企業質量細則標準中有低於國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行）。

四、乙方對質量負責的範圍及期限

1、面料、輔料質量的確認；

2、顏色、尺碼規格的確認；

3、繡制杉杉標徽工藝的確認；

4、縫紉手工藝的確認；

5、其他質量問題的確認；

6、乙方負責該批委託加工產品銷售期內的質量問題；

7、乙方在合同期內對質量責任需支付保證金

8、甲方允許乙方製作誤差率為千分之二。

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料；

2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限

甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準），並派業務員跟單，其食宿由乙方負責七、包裝要求及交貨地點、運輸方式：

1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝；

2、於甲方指定的地點_________交貨。

3、運輸方式為_________；運費由_________負擔。

八、交付金額及銷售期限

1、第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認後，交付總貨款的_________％；

2、在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付餘款的_________％；

3、銷售期限：_________。

九、結算方式：

1、在乙方交貨後，由乙方開具增值税專用發票交由甲方。

2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳户為：

銀行户名：_________

開户銀行：_________

銀行賬號：_________

十、違約責任：

1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20％的違約金；

2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

3、乙方若製造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰；

4、乙方由於保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失；

5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔賠償責任；

6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________％違約金；

7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________％支付違約金；

8、每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元；

9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客户直接聯繫，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

服裝加工合同 篇3

定作方：

簽訂地點：

合同編號：

承攬方：

簽訂時間：

一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備註：

二、定作物的質量標準：

承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標誌等(附樣)，在 天內完成面料備料及實樣製作。並將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，並以此作為定作物驗收時的質量依據。

三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

承攬方按照定作方統計的規格進行製作，並在數量全部到齊後,於20xx 年 月 日前交貨，服裝製作完成後由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點)，所需費用由 承攬方承擔。

四、驗收標準，方法及提出異議期限：

按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物後柒天內以書面形式向承攬方提出。

五、結算方式與期限：

簽訂合同後，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收後結算剩餘的50%___________元。結算均採用 轉賬 方式.

六、包裝標準、隨貨備品、配件：

內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的`備品(拉鍊、鈕釦、銬扣、配色線和其它 )。

七、違約責任：

如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。

八、其他約定事項：

九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

十、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。

定作方： 承攬方：

(蓋章) (蓋章)

代表人： 代表人：

電 話： 電 話：

服裝加工合同 篇4

甲方：河南豫海商業經營服務有限公司 乙方：

簽約代表： 簽約代表：

地址：商丘市中心廣場華聯國貿中心四樓 地址： 電話： 電話：

雙方根據平等互利的原則，甲方長期向乙方定製團體（後勤管理人員、安保人員、收銀員、營業員、設備維護人員）職業服裝，為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方友好協商，共同達成以下條款，以茲雙方共同遵守履行：

一、 銷售商品

甲方定製服裝的名稱、款式説明、數量、單價、金額詳見下表：（或在同樣格式的附件中詳細列明，該附件經雙方蓋章確認後作為本合同完整組成部分。）

二、 款式和麪料説明：

以雙方簽字確認的樣衣款式和麪料為準。

三、 供貨説明：

鑑於甲方是商場，員工具有一定的流動性，會有不定期的訂貨需求，乙方必須保證隨時供貨。甲方有訂貨需求需提前7天告知乙方，以利乙方準備面料等。乙方應在接到甲方通知 20日內向甲方提供訂貨。

四、質量標準：

乙方提供的商品必須符合甲方的設計要求，按國家一等品標準（不起球、不裂縫、不褪色、不變形），具體款式工藝要求以雙方確認的樣衣（供貨前由乙方簽字交甲方保存或雙方封存備驗貨）和工藝單為準。甲方收到產品後如有不合適，乙方負責無償修改或調換，保證每套衣服都合適，中間如若產生物流費用，全部由乙方承擔。產品在一年內如出現非人為質量問題的，乙方負責無償返修或者重做；若因甲方日常使用維護不當，如沒有正常洗滌或人員流動等而造成使用功能的殘損，乙方應積極協助修改解決。

五、乙方對質量負責的範圍及期限

1、面料、輔料質量的確認；

2、顏色、尺碼規格的確認；

3、繡制標徽工藝的確認；

4、縫紉手工藝的確認；

5、其他質量問題的確認；

六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料；

2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料以及產品價格進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料及產品價格，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

七、交貨方式和付款條件：

1、交貨方式：乙方負責無償送貨上門，將製作完畢的工裝送到甲方指定地點。

2、交貨地點：甲方所在地辦公區。

3、交貨時間： 年 月 日之前交貨。

4、付款條件：合同簽訂同時，甲方預付工裝貨款合同金的30%，作為預付款，共計：3420元，大寫（人民幣）：叁仟肆佰貳拾元整；貨到驗收合格後於7日內付60%，計：6840元，大寫（人民幣）：陸仟捌佰肆拾元整；剩餘10%，計：1140元，大寫（人民幣）：壹仟壹佰肆拾元整，作為質量保證金，若無明顯質量問題，在1個月內付清。

八、付款方式：

1、在乙方交貨後，由乙方開具增值税專用發票交由甲方。

2、甲方收到發票後以現金方式與乙方結算。

九、違約責任：

1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20％的違約金；乙方超過約定繳貨期限10天沒有向甲方交貨，甲方視為乙方單方終止合同，乙

方除承擔違約責任返還已收款項外，還應按甲方已付款額的20%向甲方賠償損失。

2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

3、乙方由於保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失；

4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔該批產品總金額的20％-50％作為賠償；

5、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的20％支付違約金；

6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的20％違約金；

7、產品交付提出異議的期限：收到產品後，甲方在一年內可以向乙方提出異議，具體按本合同第三條執行。

十、其他：

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效。

2、爭議解決：合同執行期間不得隨意變更或解除。當雙方就本同相關事項產生爭議時，應友好協商解決，協商不成的，應向原告方所在地的人民法院提起訴訟。

甲方（蓋章） 乙方（蓋章）

簽約代表： 簽約代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

服裝加工合同 篇5

甲方（委託方）：地址：

乙方（加工方）：地址：

就甲方委託乙方加工服裝業務相關事宜，甲乙雙方經充分協商訂立合同如下：

一、本合同是確定甲乙雙方業務合作的基本文件，適用於雙方每次的服裝加工業務。甲方每次委託乙方加工服裝業務，均須填寫的《服裝外發委託加工單》或其他文件是本合同的有機組成部分。

二、乙方須按甲方的指示，開貨前必須先做產前辦供甲方批示，產前辦批核合格後方可開裁大貨，如未經甲方批示合格產前辦即開裁大貨所造成的損失均由乙方負責。

三、未經甲方同意，乙方不得將甲方貨品外發第三方加工廠，如有違者，甲方將不予結算加工費(特別指示)，並由乙方承擔造成的一切損失。

四、乙方一定要按合同約定貨期交貨， 如因乙方單方面原因逾期向甲方交貨，每逾期一天，甲方有權在乙方全額加工費中扣除3%金額作為逾期交貨違約金。並且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回，而乙方必須無條件將裁片、輔料等退回。

五、驗貨標準：乙方必須無條件地配合甲方QC工作，生產過程中發現的問題要及時整改，不得拖延。如乙方交付的貨品不符合合同規定的品質，甲方可拒收貨品，並要求乙方賠償因品質造成的一切損失。

六、運輸方式：乙方自行安排車輛到甲方單位收面輔料以及其他物料，運輸費用由乙方負擔。甲方自行到乙方單位收成品，運輸費由甲方負擔。如果甲方安排車輛送面輔料以及其他物料到乙方，運輸費用由甲方承擔；乙方則需負責送成品到甲方並承擔運輸費用。

七、線、輔料以及包裝物料由甲方提供，但如超過雙方確認之用量損耗，乙方須自行補訂或由甲方代訂，代訂費用由乙方負責。

八、乙方送出的成品必須在進倉前全檢，進倉後甲方將按照樣板、確認樣衣及工藝説明書等確定的標準不定期抽查，不合格品將會扣款處理：

1、嚴重加工質量問題的產品，甲方將按成本價雙倍扣罰後，並在季末拆除商標返還給乙方處理。嚴重質量問題主要包括以下幾個方面：

（1）羽絨製品嚴重鑽絨、漏絨、受潮絨非甲方指定含量（或非甲方提供）的絨，少絨產品；

（2）尺寸嚴重偏差，上下1.5公分及以上的；

（3）產品嚴重掉扣的；

（4）產品嚴重色差的；

（5）縫製工藝嚴重質量問題的；

（6）產品嚴重油污，髒跡的；

（7）有其他嚴重質量問題甲方不能接受的。

九、加工費根據實際交貨數量支付，次品須全部退回甲方。甲方不能走貨的次品，甲方有權要求乙方按按每件的成本價賠償，如按FOB價計，甲方會退回次品乙方。如乙方私自將甲方成品在市場銷售，甲方會向工商局報案侵權之處，並追究一切損失賠償。

十、合同簽訂前，甲乙雙方需議定加工價格。簽訂本合同後，不允許再次議價。因價格

事項爭議而影響交貨期造成甲方的損失，乙方須雙倍賠償給甲方(特別聲明)，並且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回；而乙方必須無條件將面輔料及裁片等退回給甲方。

十一、付款期限：合同期限內全數交完成品後30天，付款實際金額以結算單為準。 十二、甲方逾期供料的，乙方應及時向甲方書面提出順延交貨期限的要求，順延貨期以甲方確認為準。否則乙方領齊料後兩天內不提出異議視同默認，維持原成品交貨期不變。如甲方倉庫備齊紗料、布料、輔料而乙方不依期提貨導致耽誤貨期，損失責任由乙方承擔。

十三、如因乙方單方面原因逾期交貨導致甲方客户取消訂單，甲方有權不收貨，由此引致甲乙雙方的經濟損失均由乙方負責承擔。

十四、由於乙方交付的產品質量不合格、數量短少、逾期交貨、不能交貨等原因造成的甲方全部損失，均由乙方負擔。甲方的全部損失包括但不限於以下情形：

1、甲方支出的物料採購費用、運費、人工工資及其他成本；

2、甲方的預期利潤；

3、甲方客户的扣款；

4、甲方客户索賠款項（包括但不限於按甲方客户確定的市場銷售價索賠款項）；

5、甲方處理與甲方客户或乙方之間爭議所支付的交通、人工工資、訴訟費用、律師服務費等支出。

6、因乙方交付的產品質量不合格而需要返工的，甲方有權決定由哪方負責返工。其中由甲方負責返工的， 乙方應按每小時20元的標準支付返工費用，返工時間由甲方確定。

十五、合作過程中如有未盡事宜，可以通過友好協商解決，協商不成，任一方均可向甲方所在地人民法院起訴。

十六、簽訂合同時，敬請一一閲讀詳細本合同條款。本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章後生效。甲乙雙方各執一份，均具法律效力。

甲方 乙方

廠名： 廠名：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

甲方簽字： 乙方簽字：

簽字日期： 簽字日期：

服裝加工合同 篇6

定作方（甲方）：xxxx

承攬方（乙方）：xxxx

一，委託加工項目

1，委託加工產品：環保無紡布袋。

2，數量：

3，單價：

4，交貨期限：按乙方接單起天內交貨，具體時間以甲方看樣後計算。

二，委託加工方式

1，乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。

2，乙方應在年月日將原材料交與甲方確定。

三，質量要求及技術標準

1，乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工，於年月日製作出樣品，經甲方確定後封樣。該樣品由甲方保存。

3，技術標準按照《企業質量問題細則》（見附件）及國家標準。

四，乙方對質量負責的範圍及期限

1，面料。輔料質量的確定。

2，顏色，規格的確定。

3，印字標徽工藝的確定。

4，其他質量問題的確定。

5，甲方允許乙方在製作中誤差率為千分之三。

五，技術資料，圖紙提供辦法及保密要求

1，甲方提供款式，標誌圖案等圖樣的技術資料。

2，乙方必須按照甲方提供的款式，圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄露任何相關資料。

3，未經甲方同意不得留存樣品和相關資料。

六，包裝要求及交貨地點，運輸方式

1，乙方按甲方要求進行內，外包裝。

2，於甲方指定地點交貨。

3，運輸方式為運費由負擔。

七，結算方式

1，甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額 %為商品製作訂金。

2，。第一次交貨經驗收員驗收確定後，交付總貨款 %

4，乙方全部交貨後，由乙方開具增值税專用發票交與甲方。

5，甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。

八，違約責任

1，乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款 %的違約金。

2，乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。

九，解決合同糾紛的方式

1，本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成，當事人同意由甲方所在地人命法院管轄。

十．其他事項

1，企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效率。

甲方（章）：

單位地址：

法定代表人：

委託代理人：

簽約地點：

年月日

乙方（章）：

單位地址：

法定代表人：

委託代理人：

簽約地點：

年月日

服裝加工合同 篇7

定做方（甲方）： 有限公司

承攬方（乙方）： 製衣有限公司

根據《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協商，就20xx年春夏季服裝加工生產事宜，達成如下協議：

一、貨品名稱、單號、款號、數量、金額、交貨期等：

貨品

名稱 單號 款號 顏色 數量與碼數 單價/件 交貨期 備註

S M L XL XXL 總數

貨款（合計）RMB￥ （金額大寫）￥

二、雙方責任範圍

甲方提供面料、商標、拉鍊、及有甲方LOGO的輔料，乙方提供粘樸，袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工範圍從剪裁到包裝，甲方負責運輸。

三、付款方式

乙方完成大貨包裝，甲方驗貨合格後支付全部加工費用，安排出貨。加工費以實際出貨數量為準進行計算。

四、質量與數量要求

1、乙方需按甲方的要求提前製作產前樣板給甲方批核封存，作為加工生產的標準進行操作並以此為驗貨收貨的標準。

2、甲方提供的面料，乙方必須在面料到廠三日內驗布，並提供《驗布報告》（包括數量確認），如面料有問題需及時向甲方反映，以便第一時間處理解決。

3、生產之前，乙方要向甲方提供生產計劃，以便監控實施過程。

4、甲方提供的面料和輔料之剩餘料，乙方需在出貨的同時如數退還甲方。

五、知識產權保護責任

乙方不得使用甲方的商標和產品的款式設計，或外流給別人使用。否則，將承擔賠償責任。

六，違約責任

1、正常情況下，乙方不得延誤甲方的貨期，生產中如有意想不到的難題則雙方協商解決。如果延誤貨期，影響了甲方銷售，乙方將承擔加工費 %的違約金。

2、甲方依據產前封存的樣板驗貨，如果發現不良現象有權責令乙方返修後才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用，否則，由此產生的後果則由甲方承當。

以上條款，雙方遵守執行，未盡事宜雙方隨時協商處理。本合同一式兩份，雙方各執一份，同樣具有法律效力。

甲方： 乙方：

簽名： 簽名：

蓋章： 蓋章：

簽訂日期： 簽訂日期：

服裝加工合同 篇8

定作方（甲方）：承攬方（乙方）：____________

一、委託加工項目

1、委託加工產品：

2、數量：以甲方下單為準、

3、單價：_______________

4、交貨期限：按乙方接單日起_________天內交貨。具體時間以訂單為準。

二、委託加工方式

1、甲方提供一切原材料及配料。

三、質量要求及技術標準

1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，並在生產前製作出樣品，經甲方確認後封樣，該樣品由甲方保存。

四、乙方對質量負責的範圍及期限。

1、面料、輔料質量的確認;

2、顏色、尺碼規格的確認;

3、縫製工藝的確認;

五、技術資料、及保密要求

1、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行

加工、銷售;

2、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限。

甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準）。

七、交貨地點、運輸方式

1、乙方按照甲方指定的地點_________交貨。

2、運輸：甲方自備。

八、違約責任

1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值10%的違約金;

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

授權代表（簽字）：______

授權代表（簽字）：

簽訂時間：20學習年____月____日

簽訂地點：

服裝加工合同 篇9

合同編號：

甲方：（定作方）

地址：

乙方：（承攬方）

地址：

經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。

一、定作物

品名

規格

單位

單價

數量

金額

交貨時間

貨款共計人民幣（大寫）

二、面料、輔料質量標準和要求

三、服裝款式特點和製作要求

四、服裝質量標準和驗收方法

五、配套及包裝要求

六、結算方式和付款期限

七、交貨期限、地點、方式

八、異議

如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答覆並提出解決辦法。

九、違約責任

1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。

2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。

3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。

十、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。

十一、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章後生效。

甲方：乙方：

企業照號碼： 企業照號碼：

開户銀行帳號： 開户銀行帳號：

企業負責人： 企業負責人：

代表： （蓋章） 代表： （蓋章）

年月日年月日