承攬加工合同【精】

隨着時間的推移，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那麼大家知道合法的合同書怎麼寫嗎？以下是小編整理的承攬加工合同，希望對大家有所幫助。

承攬加工合同1

需方:________(甲方)

供方：_______(乙方)

合同編號：___________________

簽訂日期：____年____月____日　　

為了規範建築門窗購銷行為，保護供需雙方合法權益，根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規，明確雙方技術經濟責任，保證工程建設正常進行，經甲、乙雙方協商，一致同意簽訂本合同，以便共同遵守。

1、建築門窗用途概況　工程名稱：________________；建築結構：_______________； 工程地址：_____________________；使用層次：__________。

2、建築門窗供應要求

2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。

2.2交貨點詳細地址：____________________________________。

2.3其它要求：___________________________________________

3、結算和付款方式　　

3.2結算方式：　　

3.2付款方式與期限：____________________________________________

4、技術要求

4.1乙方供應的產品應嚴格執行並符合__________標準，(標準名稱代號)___________________________________________________________。

4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。

4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。

5、驗收標準、方法及提出異議期限

5.1驗收標準，按該產品的國家標準驗收，如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。

5.2 甲方在驗收時，如發現產品的品種、型號、規格、顏色和質量不合規定，應妥善保管，並在__天內向乙方提出書面異議;在託收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質量下降的，不得提出異議。

5.3 如發現產品有嚴重質量問題，甲方應在48小時內向____市建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告，同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失，由乙方按違約責任承擔。

6、違約責任

6.1 甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的.各項條款，如合同一方違約，由違約方承擔責任，並參照民法典有關條款及雙方的約定，向對方償付違約部分貨款的 ____%的違約金。

6.2 如另行商定責任賠償規定的，應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。

7、解決爭議的方式　　

7.1 本合同在履行過程如產生爭議，甲、乙雙方應本着友好協商的積極態度進行協商解決，協商不成的，可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。

8、其他約定事項

8.1 乙方在門窗運抵交貨點後，甲方應提從堆放場地，並及時做好相應的驗收工作，如出現問題應及時協商解決。

8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時，應提前天通知甲方協商解決，否則造成後果乙方負責。

8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時，應及時主動通知乙方協商解決，否則造成後果由甲方負責。

8.4 如遇人為不可抗拒因素(如颱風、洪水等)和其他不可預見事故發生而不能履行合同時，免除承擔違約責任。

8.5 其他約定：

9、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方印章後生效，如有未盡事宜，須由甲、乙雙方共同協商解決。

本合同一式五份，甲、乙雙方各執二份，____市建設工程交易管理中心建築門窗分中心備案一份。

甲方：____________乙方：____________

單位名稱：________單位名稱：________

___年___月____日___年___月____日

承攬加工合同2

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

第二條加工成品質量要求：

__________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據）

第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：

１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料，圖紙提供辦法：

１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

２，承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

３，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

第五條價款或酬金：

（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法：

１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交（提）貨的時間和地點：

１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔：

第九條運輸辦法及費用負擔：

第十條結算方式及期限：

第十一條其他：

１．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。

第十二條承攬方的違約責任：

一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的`，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

___________年________月_____日___________年________月_________日

承攬加工合同3

一、訂立合同單位

發包單位：______(以下簡稱甲方)

承包單位：______(以下簡稱乙方)

二、工程概況

1、工程名稱：______

2、工程地點：______

3、承包範圍：鋼構件、屋面與牆面圍護的製作安裝

三、工程工期：20______年______月______日開工至20______年______月______日竣工，總工期50天。

1、乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進度、質量的檢查監督。

2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。

3、在施工過程中，如遇以下情況則工期延誤：______

四、合同文件

合同文件應能互相解釋、互為説明，組成合同的文件及優先順序如下：

1、本合同協議書

2、施工圖紙(包括土建施工圖)

3、雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件等業主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現場達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)

五、承包方式

1、本單位工程採用綜合單價包乾，平米造價220元/平米，平米造價：330元/米，建築面積：共計______平米。

2、工程總造價：______萬元(元)以上全部為含税價格。

3、本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及製作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。

4、承包工作內容如下(不限於以下內容)鋼構件、屋面與牆面圍護的製作安裝。(包人工，包機械)

5、安全文明施工：甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)

6、未經甲方同意，乙方無權私自轉包本工程。若發生，甲方將追究違約責任或有權終止合同，由此所引起的各種損失由乙方負責。

六、工程造價的確定及工程款支付

此工程總造價為元，在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十，合計______元，工程竣工後交付甲方使用再付百分之六十，合計______元，留取百分之十的質保金______元，一年後此工程無任何質量問題全額付清。

七、工程變更

1、工程設計變更

1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。

2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔由此發生的費用，並賠償乙方的有關損失，並延長延誤的工期。

八、材料、機械

8. 1、由於本工程為總價包乾。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規範的標準產品，對與設計和規範要求不符的產品，甲方拒絕收用。

本工程主要材料如下：

8.1.1、圍護部分：牆體標高1.200以是採用900型0.5mm厚灰白單彩塗板屋面採用840型0.5mm厚上藍下白單彩塗板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網，彩塗板負差不小於0.03mm

8.1.2、鋼架部分：鋼樑為焊接H型鋼(480～285)X200X6X10，節點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88

8.1.3、牆檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大於0.3mm

8.1.4、樑與柱連接、樑與樑連接均採用10.9級大六角高強螺栓

8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。

8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。

九、工程施工

1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合，嚴格按照施工方案施工。

2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的`干擾。

十、安全責任

1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患並隨時接受甲方安全檢查人員的監督檢查。

2、甲方指派專職安全員負責指導，監督施工現場的安全生產，乙方必須配合甲方安全管理人員，監督安全管理人員的工作，接受並服從甲方管理人員的指揮。

3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。

4、嚴禁非施工人員進入施工現場，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時整改，杜絕重大傷亡事故。

5、現場人員發生傷亡事故後，雙方應盡力施救，同時保護好現場，以便有關部門進行堪察。

6、現場責任：

乙方在施工過程中如發生意外事故，責任由乙方自行承擔。並承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發生事故的任何責任。

十一、質量安全及驗收

1、本工程質量目標：乙方必須確保承包範圍內單項工程質量達到甲方質量目標。

2、乙方應認真按照甲方安排組織施工，隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。

3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責，必須符合質量驗收標準。

4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規範質量要求，乙方應按照甲方要求進行返工、返修，費用由乙方承擔。

5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發生傾斜、倒蹋、開裂，乙方應無條件給予修復。因倒蹋發生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。

十二、文明施工目標

1、乙方必須遵守當地政府主管部門、建築行業中文明施工的有關規定，按照甲方要求對工人實行標準化管理。

2、乙方必須派專人清理施工現場及生活區，保持施工現場及生活區的整潔，做到無垃圾和污水。

3、搞好施工現場保衞和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。

4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。

十三、雙方權利和義務

甲方的責任

1、甲方協助乙方處理好施工現場及有關各方的關係。

2、提供施工電源到施工區域，提供施工水源到施工區域。

3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔。

4、乙方在工程驗收合格並交付甲方後，甲方方可進行裝飾、裝修。

5、及時進行中間驗收。

6、組織乙方學習現場的進度、質量、安全管理規定。

乙方的責任

1、按合同文件的規定，按期、保質、保量完成承包範圍內的全部工作。

2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現場施工的需要。

3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規章制度。

4、做好安全生產、文明施工。

5、愛護公共設施及設備，若損壞則照價賠償。

6、執行甲方的安全計劃安排，參加甲方組織的安全例會，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發生，若發生質量及安全事故，及時向甲方報告並協助甲方進行調查處理。

7、接受甲方代表的監督、檢查。

十四、竣工驗收

1、工程具備驗收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。

2、甲方收到工程竣工驗收申請後應儘快組織有關人員進行驗收，並在驗收後7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改，並承擔由自身原因造成的修改費用。

十五、違約金

1、如乙方的施工進度，工程質量不能滿足甲方總體要求，同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡後認定乙方實質上無能力確保工期，質量要求時，甲方有權終止合同或另行委託別的有能力施工隊伍完成本工程施工，以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經濟損失。

2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不願履行合同規定的義務時，乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。

3、因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不願履行合同規定的義務時，甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失，並向乙方支付違約金。

十六、仲裁和訴訟

1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發生爭端，雙方應友好協商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協商而改變。

2、雙方應嚴格執行合同條款，並本着友好合作精神，處理合同期間的各類問題，儘量避免爭議或糾紛。如果發生爭議，按下列原則處理：

(1)雙方發生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求後的5天內，雙方應保證合同的繼續執行。

(2)雙方接受調解結果，應在調解作出後2天內執行。對調解的結果不能接受，或由於一方不執行調解結果使調解結果無法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。

(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。

十七、其它

1、本協議未盡事宜，雙方友好協商解決。

2、本協議一式六份，甲方執四份，乙方執二份。

甲方：______(章)乙方：______(章)

法定代表人：______法定代表人：______

委託代理人：______委託代理人：______

帳户名：______帳户名：______

帳號：______帳號：______

開户行：______開户行：______

______年______月______日______年______月______日

承攬加工合同4

定作方：_______________營業執照號碼：_____________________

承攬方：_______________營業執照號碼：_____________________

根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：品名或項目規格、型號單位數量單價價款或酬金________元金額：________元

一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

三、履行的期限、地點和方式：_________________________

四、驗收標準和方法：_________________________

五、結算方式：_________________________

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的`違約金。

其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________承攬方：________________

代表：__________________代表：__________________

開户銀行：______________開户銀行：______________

帳號：__________________帳號：__________________

_______年______月_____日

承攬加工合同5

甲方（定作方）：

乙方（承攬方）：

經甲乙雙方友好協商，依據我國《合同法》的有關規定以及其他相關法律規定，就甲方向乙方採購相關___________等小商品事宜約定如下：

一、採購產品情況：

1、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；

2、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；

3、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；

……

總金額（含税價）：人民幣________________________元整（小寫￥_______________________）。

二、樣品約定時間

自本合同生效之日其______個工作日內，乙方負責按甲方要求製作__________樣品，經甲方去人後的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

風險提示：

加工後的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

三、交貨時間、地點及運費

合同生效且_______%預付款到乙方賬户、確認協議第一條中各拼命的.尺碼數量後_______天內交貨（具體數量雙方那個協商去人以書面傳真或者電子郵件方式確認）。

風險提示：

加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

四、質量要求及技術標準：

按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標説明：

按國家興行業標準。

五、驗收標準、方法及期限

以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應與收到貨物後_______個工作日內以書面形式通知乙方；經乙方核實後，儘快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。

六、包裝要求及費用負擔：

風險提示：

運輸方式一般由需方提出，也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。

注意，要明確約定如果由於定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。

此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

乙方按其企業或行業標準提供包裝，費用由乙方承擔。

七、結算方式和期限：

合同生效且受到乙方發票後______日內甲方支付總價款______%作為預付款，計人民幣__________________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬户為：

收款人：

開户行：

賬號：

最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起______日內，甲方一次性支付其餘貨款。

八、違約責任：

1、合同生效後合同一方單方解除合同的，合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。

2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間製作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。

3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。

九、合同爭議的解決方式：

本合同在履行期間發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協調或者調解不成的，雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。

十、本合同一式二份，甲方乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議。

甲方：

地址：

電話：

代理人：

________年___月___日

乙方：

地址：

電話：

代理人：

________年___月___日

承攬加工合同6

合同編號：___________

簽約地點：______________

日期：__________________

甲方：________

地址：__________

電話：__________

傳真____________

乙方：________

地址：__________

電話：__________

傳真____________

根據平等互利原則，______________有限公司與______________有限公司友好協商特約簽定本合同。

一、雙方：由乙方提供不作價設備______美元（港幣）給甲方用於加工生產______之用，（詳見設備清單）。產權歸乙方所有。使用期限為______年，在監管期限內，不得擅自在境內銷售、串換、轉讓、抵押或者移作他用。到期後如不續簽，則由甲方協助乙方申報海關核准後處理。乙方以免費方式提供設備，不需甲方辦理付匯進口，也不需用加工費或差價償還設備款。

二、甲方向乙方購買原料、輔料

原料輔料編碼單位數量單價金額品名單位數量單價金額

三、甲方供乙方製成品的數量及金額

原料輔料編碼單位數量單價金額品名單位數量單價金額

四、乙方供料於____________________起運抵_______________

甲方製成品於_________________日前運往______________

五、運輸方式及運費用

_______________________________________________________

六、保險費負擔

______________________________________________________

七、付款方式

_____________________________________________________

八、包裝要求

_____________________________________________________

九、仲裁：因執行本合同所發生的'爭議或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決，如果協商不能解決，應提交中國國際貿易促進委員會根據該會仲裁程序進行仲裁，仲裁裁決為最終裁決，對雙方都有約束力。

十、本合同一式八分，由簽字雙方各執一分，其餘六分報送有關部門備案。

甲方（蓋章）：__________________

乙方（蓋章）：__________________

承攬加工合同7

委託方：_________紡織器材廠(甲方)

承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的'技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5.質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式：____________________。

7.違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

電話：_______________________ 電話：___________________________

傳真：_______________________ 傳真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

承攬加工合同8

甲方（定作方）：

代理人：

地址：

聯繫電話：

乙方（承攬方）：

代理人：

地址：

聯繫電話：

為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任，確保合同全面履行，經雙方平等協商一致，根據《中華人民共和國合同法》及有關規定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執行。

第一條 定作物名稱、數量、規格、質量、價款

防盜門名稱___________，規格___________，單位___________，數量___________，單價（元/M2）___________。

注：以實際安裝樘數結算，面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續訂貨時，提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。

工期要求：

第二條 承攬方式、材料的提供

2.1 承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。負責製作、安裝，運輸到施工安裝現場；

2.2 本合同價格內已包含：製作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容；

2.3 材質標準：

2.3 乙方產品必須附有產品出廠合格證，需檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品，如有發生乙方無條件退貨重作。

第三條 承攬範圍

3.1 乙方承攬加工範圍：

3.2 工程地點：

第四條 合同價款的計算、結算、支付方式4.1計算方法：面積以現場實際測量面積為準。

4.2 本合同簽訂後，乙方必須提供樣品，經甲方同意後方可大量使用，乙方全額墊資。

4.3 付款方式：安裝完畢經驗收合格付總價款的95%，餘5%作為質量保證金，待竣工驗收合格後無質量問題質保期滿後付清。

第五條 合同價款與酬金

本合同價款共計：以實結算_________元整。

第六條 加工製作安裝要求

6.1 甲方在本合同簽訂後及時向乙方提供相關資料，具體施工尺寸由乙方現場實測。

6.2 乙方進入場後甲方配合接通電源、安裝電錶，相關費用及電費由乙方承擔。

6.3 乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型，甲方審核簽字後方可製作生產

6.4乙方在施工階段應配合主包單位工作，按進度要求及時提供安裝。

6.5 為了保證工程的進度和質量，總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負責保護安裝成品，屬於乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。

第七條 工期

7.1 開工前三天甲方向乙方下達開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定後乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。

7.2 如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期相應順延：

（1）按施工準備規定，不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進場施工；

（2）在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工

（3）人力不可抗拒的因素而延誤工期。

第八條 工程質量標準和驗收辦法

8.1 本工程質量要求達到國家現行不鏽鋼門窗規範合格標準。

8.2 乙方必須嚴格按照施工圖紙、説明文件和國家頒佈的建築工程規範、規格和標準進行施工，並接受甲方派駐代表的監督和整改。

8.3 乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方派駐代表和當地建築工程質量監督站，一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案；重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究，並經設計單位簽證後實施，所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。

第九條 質量保修工程竣工並經驗收合格後，乙方按規定對所承攬工程實行保修，保修時間按國家規定執行，在此期間凡屬乙方製作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。

甲方通知乙方返修時，乙方應及時維修，如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修，一切費用從質保金中扣除。質保期滿後無發生保修費用，甲方全額退還質保金。

第十條 安全及特別約定

1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作，高空作業配安全帶，進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負責協調、配合，所有責任及費用均由乙方承擔。

2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包，如有發現，甲方有權隨時解除本合同。

第十一條 違約責任

11.1 工程質量不符合合同約定的，乙方負責無償修理、返工。

11.2 由於修理或返工造成逾期交付的'，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價款的千分之一。

11.3 甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

第十二條 爭議的處理如在本合同履行過程中雙方發生爭議，應當首先通過友好協商解決。如協商不成時，可通過______________人民法院訴訟解決。

本合同未盡事宜，可由雙方協商一致後訂立補充協議處理，補充協議為本合同的組成部分。

第十三條 合同的生效和份數

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章後生效。

甲方（蓋章）：

代理人（簽字）：

合同簽訂地：

_________年____月____日

乙方（蓋章）：

代理人（簽字）：

合同簽訂地：

_________年____月____日

承攬加工合同9

甲方：（定做方）

乙方 （承攬方）附加身份證複印件

加工xx，雙方本着互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

一、甲方權利和義務

1、合同簽定後，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由於乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。

2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

二、乙方的權利和義務

1、通過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

二、違約條款

1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期?? 月，200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。

本合同期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

五、本合同一式兩份，並有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方 乙方：

年月日

供方（全稱）：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

需方（全稱）：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

二、質量標準、驗收方法及地點：

三、原材料來源及互利方法：

四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

五、貨款結算時間及方法：

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

七、經濟責任：

八、其他：

九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑑證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，並報雙方業務主管部門備案。

十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

供方：________________________

代表人：_____________________

____年____月____日

需方：________________________

代表人：______________________

____年____月____日

承攬方（全稱）： _________________________________________

定作方（全稱）：_________________________________________

合同編號: ______________簽訂地點: ______________________

承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

品_ 名

規格

單位

數量

單價

金額

分期交（收）貨數量

備註

月

月

月

月

月

總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、質量標準：

1、定作方應該於本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符．

2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

三、質量檢驗及驗收辦法：

定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應於收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的.定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：

1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的託運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人後，則視為承攬方已將定作物交付於定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，並且取得對方同意。

委託承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

六、預付款要求：定作方應於本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時衝抵定作款。

七、定作款結算辦法及期限：

1、 ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ ________________________

2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

八、違約責任：

第一點：定作方的違約責任

（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。

（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

（3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用並賠償承攬方因此造成的損失。

第二點：承攬方的違約責任

（1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。

（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，並承擔因此而支付的費用 ；

（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

九、爭議解決方式

本合同履行過程當中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向XX市人民法院起訴。

十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。

十二、本合同履行過程當中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

十三、雙方需約定的其它事項：

________________________________________ __________________________________________

____________________________________ __________________________________________

__ _________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________

本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿

電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿

開户銀行：＿＿＿＿＿＿開户銀行：＿＿＿＿＿

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿

日期：______ 年____ 月____ 日

承攬加工合同10

訂立合同雙方：________

承攬方：________木具廠以下簡稱甲方

定作方：________百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求：________

一、材種：________櫃枱，貨架一律採用水曲柳。

二、用材尺寸：________按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供

第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方。

甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：

________按核定價格單計算款25元。

第六條驗收標準和方法：

________本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：

________一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔：

________由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計98元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：

________由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計49元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元（大寫元）。

甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。

第十一條結算方式及期限：

________乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的.，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值2%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值3%的違約金。

三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：

________在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；

協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同於________年________月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：________（蓋章）

代表人：________

地址：________

電話：________

開户銀行：________

帳號：________

乙方：________

代表人：________

地址：________

電話：________

開户銀行：________

帳號：________

________年________月_____日

承攬加工合同11

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、法規，在自願、平等、公正的`原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

一、程概況

1、工程名稱：輕型鋼架棚

2、工程地點：鎮平工業園區，華宇塑料製品有限公司

二、工程承包範圍

1、面積：61。3×44。3=2715。59平方，附工程詳單，見—3

2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0。3mm）含土建。

3、工程造價165元/㎡，總造價448072。35元。

4、付款方式：合同簽訂後甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收後再付25%，剩餘5%工程完成後一年內全部付清。

5、土建工程結束後開始施工，天交工。（備註：除不可抗拒外因素）。年內保證維護正常使用。

6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

甲方：

乙方：

年月日

承攬加工合同12

合同編號：xxx

簽訂日期：xxx

定作方：（以下簡稱甲方）xxx

承攬方：（以下簡稱乙方（yifang））xxx

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本着誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

第一條加工成品

品名：xxx貨號：xxx面料：xxx

顏色：xxx尺碼：xxx

第二條服裝數量

1、計量單位：xxx

2、數量：xxx

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料，具體見下：

材料名稱數量質量：

提供日期：xxx

單價：xxx

總金額：xxx

第四條服裝質量

加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術資料、圖紙提供

1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標誌圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在xx2x天時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答覆，乙方有權停止工作，並在xx2xx內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第六條報酬

1、加工單價：

2、總金額（元）：

第七條包裝方式

內用xxxx，外用xxxx包裝，包裝費由xxxxx方承擔。

第八條服裝交付

1、交貨地：xxx

2、產品的交（提）貨期限：xxxx。

第九條服裝驗收

1、收期間：xxxx。

2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤後方可抽樣。

3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方並有權要求乙方返修。

7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對於再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

第十條定金/預付貨款

（1）甲方應於x年x月x日前向乙方交付定金x元；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

（2）甲方應於x年x月x日前向乙方交付預付款x元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

第十一條報酬結算

付款期限：甲方應於驗收無誤收貨之日起x日內，一次付清合同約定的全部款項；

第十二條留置權

如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

第十三條違約責任

1、甲方的違約責任

（1）製作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

（3）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

（4）超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時時，乙甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

2、乙方的違約責任

（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

（2）交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的.，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%元/天。

未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

（6）由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

（7）未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

（9）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十七條爭議解決

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定

本合同經雙方簽字後於x年x月x日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

甲方：

乙方：

日期：

承攬加工合同13

訂做方（以下簡稱需方）：

承攬方（以下簡稱供方）：

訂做方委託承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額：

（此合同單價為税前價）

品名 規格 數量 單位 重量（噸） 單價元/噸 價款（元） 備註

箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量總計總金額（大寫） 柒萬柒仟元整

二、 技術資料提供方法：

需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；

三、 質量要求：

供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規範要求，並配合甲方的'監督檢查；

四、 交貨地點：

供方廠內驗收交貨；

五、 交貨時間：

合同簽訂生效後， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。

六、 計量方式：

需方以標的物加工過磅重量進行結算；

七、 結算方式：

合同簽訂後需方預付材料款 貳萬伍仟 元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩餘款項（以實際加工產品數量、品種為準）。

八、 標的物所有權

自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬於供方所有。

九、 運輸方式及到達站和費用負擔：

汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

十、 本合同解除的條件：

合同執行完畢或未付材料預付款。

十一、 違約責任：

由違約方負責；

十二、 解決合同糾紛的方式：

協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；

十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。

本合同傳真件同樣有效。

十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

訂 做 方 ：

承 攬 方 ：

單位：

單位：

法定代理人：

法定代理人：

委託代理人：

委託代理人：

電 話：

電 話：

開户行：

户 名：

帳 號：

卡 號：

郵 編：

郵 編：

簽訂時間：

承攬加工合同14

甲方(委託方)：

乙方(加工方)：

甲、乙雙方本着平等、自願、誠實信用的'原則，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

一、 委託加工產品品名、單價及金額

二、 委託加工方式

1、 甲方提供原材料，乙方負責加工產品。

三、 質量要求及技術標準

1、 乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工。

2、 技術標準參照國家標準執行。

四、 包裝要求及交貨地點，運輸方式

1、 乙方按甲方要求進行包裝。

2、 甲方指定地點交貨。

3、 運輸方式為陸運，運費由甲方負擔。

五、 結算方式

1、 乙方全部交貨後，由乙方開具發票交與甲方。

2、 甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。

六、 違約責任

1、 乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨。

七、 解決合同糾紛的方式

1、 本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。

委託方(甲方)：

加工方(乙方)：

代表人簽字(或印章)：

代表人簽字(或印章)：

年 月 日 年月 日

承攬加工合同15

委託方：______

加工方：______

依據《中華人民共和國民法典》的有關規定，甲乙雙方就甲方委託乙方進行鋼結構加工製作事宜，經友好協商，達成一致並訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式

甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內容

本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工製作。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預付款之日起開始計算工期。

四、加工量、單價及總金額

1、以上價格均為税工程施工質量驗收規範》。甲方提供施工圖紙一套，並簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工製作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量___%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同採用的定價方式結算。

五、運輸方式：

需方自提，運費自負。

六、結算、付款及付款方式

1、本合同簽訂後____萬元為定金，____萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款後開始組織生產。如本合同簽訂後___天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產、製作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額。甲方最後一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款並確認後，安排發貨。

3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在___小時內到現場處理問題。

七、雙方責任甲方責任

1、甲方應於合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前___天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出後___小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

5、____月_____日為甲方最後提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最後提貨期限屆滿後____天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價後價格結算；市場價格下跌的，按照雙方協議解決。

七、乙方責任

1、乙方承擔本合同範圍內鋼結構構件的材料採購和加工製作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，並做好自檢工作，確保質量、進度。加工完後，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的`捆紮、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所採購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份。

4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，__年___月____日前將全部鋼構件供完。

八、質量驗收

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量複檢。複檢合格後，由於運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，並在____小時內解決。

2、質量異議期限：甲方收到產品後如發現存在質量問題，應立即停止使用，並在___小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議後派員到現場查驗並與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物後____個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由於產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責任

1、甲方遲延提貨的，乙方自最後提貨期限屆滿之次日起提供___天的免費保管期限。免費保管期滿後甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天___元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為___天，超過__天時，乙方有權

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

4、本合同生效後履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業祕密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業祕密之日起，至對方將該商業祕密公開之日止。

十一、其他約定

1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決並簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經雙方簽字蓋章並在乙方收到甲方定金後生效，至構件交付完畢貨款付清後自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

甲方：______

乙方：______

__________年__________月__________日