關於承攬合同大全11篇

隨着人們法律觀念的日益增強，很多場合都離不了合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那麼問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編整理的關於承攬合同，歡迎閲讀與收藏。

關於承攬合同 篇1

本着雙方互利互惠的原則，經雙方友好協商，列定以下條款，希共同遵守：

（一）雙方嚴格遵守《網絡程序版權管理條例》。

（二）承製方必須保證製作質量，在委託方審稿期間，委託方有權要求修改。

（三）委託方在確認功能並交付承製方製作後，不得隨意更改稿件內容，如果因此而增加承製方的工作量，委託方應另付費用。

（四）委託方負責提供與本項目有關的資料，在承製方製作過程中，委託方應盡力配合，給與方便。

（五）雙方在合同上簽字後，委託方即付製作總金額的____%，作為預付款。其餘款項在全部製作完成，並經委託方審核確定後，全部結清。

（六）承製方未按設計方案中的`具體工作進程實施完成該項目的設計（因委託方原因延誤的時間除外）委託方有權按合同總額的____%起向承製方要求負責賠償。

（七）承製時間為____年____月____日至____年____月____日止。

（八）本合同一式兩份，雙方法定代表人或指定代表人簽字，即生法律效力。

（九）發生糾紛，雙方協商或到____仲裁委員會仲裁。

（十）合同金額

甲 方：____________ 乙 方：____________

代表簽字：___________ 代表簽字：____________

蓋 章：____________ 蓋 章：____________

日 期：____________ 日 期：____________

關於承攬合同 篇2

簽訂合同單位：____________（以下簡稱甲乙方）簽訂條款如下：

1．產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定

產品名稱

型號規模

單位

數量

單價

（元）

總價金額

交貨日期及數量

十萬千百十元角分

合計

人民幣（大寫）

2．交貨辦法

（1）交貨地點：_______________________________________________________

（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。

3．付款辦法：貨物交貨後，供方隨同提單向乙託收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。

4．驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。

5．附則

（1）合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

（2）在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。

（3）本合同須經雙方簽章並鑑證後生效。

（4）本合同正本兩份，雙方各執一份。

（5）貨物運達站____________________________

（6）收貨人________________________________

（7）合同糾紛的處理________________________

甲及代表人：（簽字蓋章）______

乙及代表人：（簽字蓋章）________

開户銀行：____________________ 開户銀行：______________________

帳號：________________________ 帳號：__________________________

電話：________________________ 電話：__________________________

簽訂日期：______年____月____日

關於承攬合同 篇3

簽定日期：__________年_____月________日

定作方（甲方）：_________

電話：________________

承攬方（乙方）：_____________________

電話：________________

經雙方協商，簽定本加工承攬合同，並嚴肅履行。

加工費______________

品名__________規格____________單位__________數量___________

單價 ____________金額____________

定作方供應原材料：

原材料____________________

規格________________________

單位_______________________

數量_______________________

日期_____________________

成品單位耗用量______________________

１．技術資料、圖紙提供辦法：_____________________。

２．產品檢驗標準和方法：_____________________。

３．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________。

４．貨款及費用結算辦法及期限：_____________________。

５．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

關於承攬合同 篇4

甲方：_______________公司

法定代表人：_____________乙方：___________有限公司

代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民 終字第____號）達成如下和解協議：

1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的委託授權，事後乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的.損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關收款發票。

3、雙方無其它經濟糾紛。

4、本協議自雙方簽字後生效。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日

關於承攬合同 篇5

訂立合同雙方：

建設單位：_________(以下簡稱發包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建築面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發包方義務：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到“三通一平”; 辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行)

2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。

3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作， 負責監督工程質量。

4.按協議負責按期撥款。

5.……

第九條：承包方義務

乙方負責：

1.按協議分工負責材料供應。

2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4.竣工後，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。

6.……

第十條：違約責任及獎勵條款

第十一條：其他協助條款。

第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、 ______各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

法定代表人：_____ 法定代表人：______

地址：________ 地址：_________

開户銀行：______ 開户銀行：_______

帳號：________ 帳號：_________

簽約日期：____年__月__日

關於承攬合同 篇6

合同編號：

委託方：(以下稱甲方)

承接方：(以下稱乙方)

簽約地點：

施工地點：

簽約時間： 年 月 日

1、合同內容

本合同項所指的項目是：

(系統配件參考“附件一：物料清單”)

2、合同金額

2.1 合同總金額為人民幣：(rmb：)

2.2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

3、付款方式

3.1 付款

合同簽訂後兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 (rmb)。

3.2 設備進度款

當乙方進場並系統佈線完畢後，甲方向乙方支付合同總價的'____％，即人民幣(rmb)。

3.3 工程結算付款

本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起後兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 (rmb)。

3.4 最終驗收付款

經甲方代表正式驗收合格之後的____個工作日後，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣(rmb)。

3.5 其它事項

4、合同雙方責任

4.1 甲方責任

4.1.1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

4.1.4 協調各施工單位的關係，避免直接影響乙方施工進度。

4.1.5 工程安裝調試完畢後，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。

4.2 乙方責任

4.2.1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

4.2.3 確保所提供的設備材料與質量相符。

4.2.4 向甲方提供及時的售後服務支持。(響應時間為全天24小時)

5、安裝及調試

5.1 安裝及調試責任

乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6、其它

本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

甲方：乙方：

地址：地址：

電話：電話：

傳真：傳真：

簽約代表：簽約代表：

指定聯絡人員：指定聯絡人員：

關於承攬合同 篇7

承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條

甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條

加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標準與方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條

加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條

乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條

原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條

加工費結算辦法與時間

第七條

乙方應於xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應於xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2．甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx％的違約金。

6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx％的違約金。

3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

（一）甲方：

1．甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

（二）乙方：

1．乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2．乙方簽署和履行本合同所需的`一切手續均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密（技術信息、經營信息及其他商業祕密）予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用xx（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：xx。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1．本合同受xx國法律管轄並按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：

（1）提交xx仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。

承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx

法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx

地址：xxxxxx地址：xxxxxx

xx年xx月xx日xx年xx月xx日

簽訂地點：xxxx簽訂地點：xxxx

關於承攬合同 篇8

合同編號：

委託方：

承攬方：

簽訂日期：

依照《中華人民共和國經濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條 廣告播出要求。

1.1 廣告內容及證件：

1.2 播出頻道和時間：

1.3 製作形式：

1.4 廣告長度：

1.5 播出形式：

1.6 播出日期：

第二條 廣告費及支付方法。

2.1 廣告費

2.2 支付方法及時間：

2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。

第三條 違約責任

3.1 委託方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 %的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。

3.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費 %的`違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的 償付違約金。

3.3 其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

第四條 糾紛解決方式。

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第( )項規定辦理。

1. 向 地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

2. 向 地人民法院起訴。

第五條 雙方商定的其他事項。

第六條 附則。

6.1 本合同附件 件，名稱：

6.2 本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

委 託 方

單位名稱(蓋章)

法定代表人：

承 攬 方

單位名稱(蓋章)

法定代表人：

關於承攬合同 篇9

甲方（裝修方）：____________

乙方（承攬方）：____________

甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：

一、由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格後支付加工承攬費（也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方關於工程的相關事宜均應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期）。

二、裝飾施工地點：

1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衞，建築面積：90m2，室內面積84m2。

2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，並由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施

工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。

四、乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用於乙方購買材料。乙方提供的`材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的’損失均由乙方負責。

五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證複印件（須與原件對照），通訊號碼等，便於甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

七、為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借，並在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、傢俱及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用後為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

甲方：_________乙方：_________

地址：_________地址：_________

電話：_________電話：_________

簽約代表：______蓋章簽約代表：______蓋章______

簽約日期：______簽約日期：______

關於承攬合同 篇10

簽定日期：xx年xx月xx日

定作方（甲方）：xxxx

電話：xxxxxx

承攬方（乙方）：xxxx

電話：xxxxxx

經雙方協商，簽定本加工承攬合同，並嚴肅履行。

品名

規格單位數量加工費單價金額

定作方供應原材料：

原材料

規格單位數量日期成品單位耗用量

1．技術資料、圖紙提供辦法：xxxxxxxxxx。

2．產品檢驗標準和方法：xxxxxxxxxxxx。

3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：xxxxxxxx。

4．貨款及費用結算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：xxxx

乙方（蓋章）：xxxx

關於承攬合同 篇11

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、法規，在自願、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

一、程概況

1、工程名稱：輕型鋼架棚

2、工程地點：鎮平工業園區，華宇塑料製品有限公司

二、工程承包範圍

1、面積：61。3×44。3=2715。59平方，附工程詳單，見—3

2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0。3mm）含土建。

3、工程造價165元/㎡，總造價448072。35元。

4、付款方式：合同簽訂後甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收後再付25%，剩餘5%工程完成後一年內全部付清。

5、土建工程結束後開始施工，天交工。（備註：除不可抗拒外因素）。年內保證維護正常使用。

6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

甲方：

乙方：

年月日