承攬的合同合集15篇

隨着法律觀念的深入人心，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那麼一般合同是怎麼起草的呢？下面是小編為大家收集的承攬的合同，歡迎大家分享。

承攬的合同1

發包方：_________（以下簡稱甲方）

承包方：_________（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自願、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業承包事項協商一致，簽訂本勞務作業承包合同，雙方共同遵照執行。

一、工程概況：

工程名稱：

2、工程地點：_________。

承包方式：

承包範圍及內容：

二、工程工期

本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日曆天數_______天。

2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排（包括新調整的進度計劃）。

因颳風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。

三、承包價款及支付方式

承包價款按建築面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。

（1）1#樓：513792㎡×_________元/㎡=_________元。

（2）2#樓：477042㎡×_________元/㎡=_________元。

（3）3#樓：560736㎡×_________元/㎡=_________元。

2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。

支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數額由甲方確定，工程竣工驗收合格後甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的8、0%，剩餘20%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年後由甲方向乙方支付。

四、工程質量標準及驗收

乙方所承包工程範圍內的工程質量必須達到

五、材料供應及質量要求

應由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。

六、雙方責任和權利

（一）甲方的責任和權利

甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。

2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。

甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的'權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。

乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，並要求乙方隨時退場。

乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同並要求乙方退場。

6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，並辦理領用簽證手續，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。

（二）乙方責任和權利

遵守國家政策和法律法規；遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責；根據業主或甲方的計劃要求（包括調整後的計劃），合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期；承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

服從甲方和業主的監督、檢查、管理；接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

6、按甲方統一規劃堆放材料、機具；妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、週轉材料及其他設施。

7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險並按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品（如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品）。

9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

七、違約責任：

本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積×每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。

乙方對施工預料應採取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。

由於甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，並退還保證金，要求退場終止合同。

6、、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。

八、爭議的解決方式：

甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。

九、合同的效力

本合同自雙方代表人簽字、蓋章後生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清後即失效。

十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

甲方（簽字/蓋章）：_________

代表人：_________

身份證號：_________

聯繫方式：_________

乙方：（簽字/蓋章）：_________

代表人：_________

身份證號：_________

聯繫方式：_________

簽訂時間：年_________月_________日

承攬的合同2

甲方：_________(以下簡稱甲方)

乙方：_________(以下簡稱乙方)

一、合同項目

乙方代甲方進行註冊域名、網絡實名、虛擬空間租用、網站的製作、維護與修改工作。乙方為甲方註冊國際域名：_________，網絡實名為：_________，虛擬主機租用一個_________m，企業郵局：_________，網站的製作及今後網站的維護與修改工作。

二、雙方的權利和義務

甲方的權利和義務

(1)根據本合同項目的實際需要和乙方的要求提供協助並提供有關的材料及圖片等，提供資料完整，真實，合法，協助並派專人負責與乙方聯絡，協調。

(2)甲方應按時足額向乙方繳納所需的全部費用和服務費用。如果在規定的時間內沒有足額足額交費，被視為自動放棄所有服務(包括國際域名，網絡實名，虛擬主機)，甲方應承擔全部法律後果。internet域名管理機構(包括但不限於internic和/或cnnic，下同)有權取消對域名的註冊，網絡實名的註冊和虛擬空間的租用。

乙方的權利和義務

(1)代甲方支付internet域名管理機構所需的有關費用，網絡實名和虛擬主機的費用。

(2)按照甲方提供的材料及時完成本合同中的技術開發工作和今後網站的維護工作。

(3)依合同收取費用。

三、合同金額與支付方式

合同金額：域名註冊：_________元;網絡實名：_________元;虛擬主機：_________元;企業郵局：_________;網站製作費用(包括第一年的免費維護費用)_________元;合計金額：_________元。

付款方式：自本合同簽訂後，甲方先支付乙方_________元(_________年的.域名註冊費+_________年的網絡實名+_________年的虛擬主機租用費+_________年的企業郵局)，網站製作費用在製作完成後一次性付清。

四、合同的解除，終止與違約責任

甲方不能按時支付合同費用，導致的工期延誤，其責任由甲方承擔。在甲方前一次付款款項的有效期結束後，如沒有接到甲方第二付款，本合同自動失效。

因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能，不必要或者無意義的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力，意外事件的一方全部或部分不能履行本合同，解除或遲延履行本合同的，應將事件情況以書面形式通知另一方並向另一方提交相應的證明。

本合同所稱不可抗力，意外事件是指不能預見，不能克服並不能避免且對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水，地震，火災和風暴等以及社會事件如戰爭，.，政府行為等。

五、爭議的解決方法

國履行本合同或者與本合同有關的一切爭議，雙方當事人應通過友好協商方式解決。

協商不成的，雙方同意向仲裁委員會提交仲裁併接受其仲裁規則。

六、其他約定

本合同的解除，終止或者本合同有關條款的無效均不影響本合同關於合同的解釋，違約責任及爭議解決的有關約定的效力。

本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用於中華人民共和國法律法規和本行業的規範。

任何一方對本合同內容和對方當事人的商業祕密均負有保密的義務。經雙方協商一致，可以對本合同有關條款進行變更。

七、訂立本合同所依據的法律，行政法規，規章發生變化，本合同應變更相關內容;訂閲本合同所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行的，經甲乙雙方協商同意，可以變更本合同相關內容或終止合同的履行。

八、本合同有關條款或者約定若與雙方有關陳術不一致或者相牴觸的，以本合同為準，但經雙方協商一致同意保留的除外。

本合同經雙方授權代表簽字並蓋章，自簽訂日起生效。本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

授權代表(簽字)：_________　　授權代表(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬的合同3

甲方：

法定代表人：

職務：

聯繫方式：

身份證件：

乙方：

法定代表人：

職務：

聯繫方式：

身份證件：

經甲乙雙方就防水保温工程承攬有關事宜，甲乙雙方自願達成如下約定條款：

一、承攬工程概況：

1、承攬工程地址：

2、工程承包總面積____：，每平方米價款____元，工程總價款計____元。

3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保温材料，其餘輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。

二、甲乙雙方的權利義務：

1、乙方按照承攬標的'物及甲方要求做好防水保温工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

2、如在防水保温工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其後果由甲方負責。

三、工程款支付方式：

1、經甲乙雙方商定，簽定合同後，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積____平方米，每平方米____元。

2、所承攬的防水保温工程項目完工後，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把餘下費用全部一次結清。

四、違約責任：

甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切後果，由甲方承擔。

五、其他

1、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。

2、本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委託代理人簽字摁章即產生法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

____年___月___日____年___月___日

承攬的合同4

甲方：_________

乙方：_________

甲乙雙方根據<<中華人民共和國廣告法>>及有關規定，基於雙方已簽署的"20xx年廣告製作公司年度協議合作合同"，簽訂此圍擋製作分合同，並共同遵守。

一、委託事項：甲方委託乙方進行萬象都薈項目示範區圍擋的製作安裝工程。

二、工程承包範圍：示範區的圍擋製作安裝，包括砼基礎、預埋鐵件、鋼結構及結構面板(鍍鋅鐵皮)、照明射燈、廣告畫噴繪等。

三、合同工期：

1)開工日期：乙方在合同簽訂後第1個工作日內將原材料進場，2個工作日內開工。

2)乙方所提交的設計方案圖紙獲得甲方的簽字確定後，方可進場施工。

3)合同工期：總日曆天數10個工作日。乙方從進場之日算起10個工作日內完成製作安裝。

4)所有報建工作由乙方完成，費用乙方承擔。

四、合同價款：

合同暫定價為--元(大寫：--萬元整)，綜合單價為--元/m2,具體結算造價以現場實際施工面積乘以綜合單價為準。綜合單價已包材料、製作、安裝、利潤、税金、報建等一切費用，除此之外，甲方無需向乙方支付額外費用。

五、付款方式：

1)乙方將全部圍擋製作、安裝完成並經甲方書面驗收合格並辦理完竣工結算之日起15個工作日內，甲方向乙方支付結算金額的95%，剩餘5%作為質保金，待質保期結束後扣除相關費用後無息退還;

2)乙方在付款前必須提供正規合格發票，否則甲方有權延遲付款，所有責任均由乙方承擔。

七、驗收：

1)甲方依照合同有關條款製作安裝的圍擋進行驗收，驗收合格後，甲方代表須即在驗收單上簽字;如甲方未能簽字，須説明具體原因，乙方應進行調整，乙方調整後

2)甲方須自乙方通知其驗收之日起5日內，對已製作安裝完成的圍擋進行驗收。甲方確認驗收合格的，乙方通知驗收之日為乙方完成圍擋之日。

八、修改/變更：

本合同包含合同雙方所有意向，並取代雙方在此之前所達成的一切書面或口頭協議;任何對本合同內容的修改或變更均須雙方共同書面認可;由本合同所產生的任何權利或義務未經對方書面許可不得轉讓。

九、質量保修:

1)乙方對所施工內容提供質保，期限為一年，在正常使用期限內出現質量問題，乙方應當在3個工作日內負責無償維修、更換，維保工作由乙方負責。

2)因自然災害或其他單位施工破壞，導致圍擋出現質量問題與乙方無關。

十、不可抗力：

由於政治、軍事、經濟或自然災害以及政府命令、市政建設、政策法規，非乙方原因造成的工期延期，乙方可申請延長工期，經甲方和乙方協商後，以書面的形式確認工期延長的時間，竣工日期做相應調整。若此類事件發生後，乙方應在5日內以書面形式通知甲方，並提交乙方認為有權要求延期的詳情報告，以便甲方可即時對乙方提交的報告進行研究。但在不可抗力因素消除之後的剩餘合同期內，雙方應繼續履行合同義務。如本合同確實無法繼續履行，乙方按實際成本結算費用，乙方將甲方已支付的全部費用扣除前述費用後退還甲方。

十一、違約責任：

1)如甲方超過付款方式中每期付款日期約定的付款時間，則每逾期一天，甲方須對乙方支付合同價款的千分之一的違約金。(不可抗力除外)

2)由於乙方原因未能按期製作安裝完成廣告製作物，則每逾期一天，乙方需對甲方支付合同價款的千分之一點五的.違約金。如乙方逾期累計達[10]天的，則甲方有權解除合同，乙方須返還甲方已經支付的全部費用，並支付相當於合同價款的10%作為違約金。

十三、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式伍份，甲方執叁份,乙方執二份，具有同等法律效力。

十四、其他事宜：

本合同未盡事宜由雙方協商解決，協商不成的，應向本合同簽訂地區法院提起訴訟解決。

甲方：_________(蓋章)

乙方：_________(蓋章)

_________年_________月_________日

承攬的合同5

定作單位： 項目經理部（以下簡稱甲方）

承攬單位： 鋼結構製造有限公司（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國建築法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程風口平台出鐵場構件加工製作委託給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本着公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

第一條加工構件品名與價款

一、加工品名：某某高爐大修項目鋼結構工程風口平台出鐵場構件加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的構件。

二、承攬方式：本加工構件採用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包乾、完工結算的承攬方式。

三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）

四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。

六、本合同價款已含乙方應繳納的税費和各種規費，乙方開具發票。

第二條加工成品期限與交付

一、加工期限：暫定為三十日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

二、交付狀態：按甲方提供的加工製作轉換圖全部圖示狀態交付，並配合防腐塗裝。

三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

第三條加工材料供應與採購

一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，並負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核後，作為供料依據（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認後方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，並加收5％的`採管費。

二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購；採用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。

三、乙方自行採購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑑定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。

四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定複驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。

五、材料代用，經甲方批准後，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。

第四條加工成品質量與驗收

一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工説明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。

二、質量等級：一次驗收合格

三、保修期限：保修壹年。

四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術説明資料，交付完畢後收回，乙方不得留存技術資料的複製品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式採用甲方提供的表格格式。

甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________地址：___________________________

電話：_______________________電話：___________________________

傳真：_______________________傳真：___________________________

日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

承攬的合同6

定作方：_________(簡稱甲方)

承攬方：_________(簡稱乙方)

經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

1.產品的質量、包裝、加工方法：_________。

2.原材料的提供以及規格、數量、質量：_________。

3.履行的期限、地點和方式：_________。

4.驗收標準和方法：_________。

5.結算方式：_________。

6.違約責任：

除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________%或酬金總額_________的違約金。

(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的'，償付未履行部分價款總值_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________%的違約金。

7.雙方約定的其它條款：_________。

8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10.本合同一式_________份，正本雙方各執_________份，副本送工商行政管理局存查。

11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。

定作方(蓋章)：_________承攬方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬的合同7

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

定作方（甲方）：

承攬方（乙方）：

按照《_____》的有關規定，本着平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1、項目名稱：

2、項目地點：

二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

序號 貨物名稱 規格 數量 單價：元/m2 備註

1 鋼質防火門 甲級

2 乙級

3 丙級

合計：（樘）?O_________元/?O=元。

114樘/363.06?O

金額（大寫）： （不含税）

注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴塗；顏色 ；門板為平板；按實際發生數量結算。

三、交貨日期：

根據現場進度交貨。

四、交貨地點：

工地現場。

五、技術質量要求：

1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。

2、產品保證通過消防部門驗收。

六、承包方式：

含運輸及安裝。

七、付款方式：

1、合同簽訂後，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩餘％為質保，質保期結束結清。

八、售後服務承諾

（略）

九、違約責任

1、按《_____》的相關規定執行。

十、爭議的'解決方式

本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

十一、附則

本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

代理人：

代理人：

電話：

電話：

年 月 日

年 月 日

承攬的合同8

甲方：_________

乙方：_________

經甲乙雙方友好協商致同意，就乙方承包甲方高炮廣告牌建設相關事宜，雙方本着自願、平等、公平、誠信的原則和根據中華人民共和國有關法律、法規的規定，簽訂本合作協議，由雙方共同遵守。

一、甲方將位於發啟裝飾城B區路邊高炮廣告牌一座的工程建設及材料承包給乙方，不含基礎。地面至高炮最頂的總高為25.2米，牌面尺寸為18米×6米雙面。

二、高炮廣告牌承包價共計人民幣壹拾萬零捌仟元整(￥108000元)，不含税。

三、付款方式：即簽訂合同後付_________元，完工後一次性付清_________元。乙方收到款後正常施工，10日內完工。

四、此高炮必須能抗十二級颱風，其它自然災害與乙方無關。

五、甲方責任

1、甲方提供施工場地、運輸車輛的通行方便，保證電源的接用，調解工程期間一切的相關地方矛盾。

2、該高炮廣告牌的'建立，甲方必須經市容、路政等相關政府機關部門審批同意後方可建造，否則產生的一切費用由甲方自行承擔。

3、甲方如因沒有完整手續或其它矛盾造成工期延誤或停工，應按實際造成的損失進行賠償。

4、甲方每年需對該高炮廣告牌進行一次防鏽加焊刷漆等維護工作。如因甲方未正常維護而造成的後果乙方不承擔責任和損失。

六、乙方責任

1、乙方所組織的施工人員，吃、住、行乙方自行安排。

2、乙方負責施工建造所需要的所有機械和相關工具。

3、施工過程中，乙方必須嚴格按照操作規程施工，同時乙方應該嚴格要求現場施工人員注意施工安全，施工過程中所出現的安全事故均由乙方自負。

七、施工過程中，如遇下列情況應允許順延工程：

a)因甲方提出變更、增加施工項目、改動線路及施工中改動安裝等。

b)因天災或人力不可抗拒的原因(如大風雨、雪天氣)。

c)因甲方未按合同支付預付款及工程進度款所延誤的工期。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，並作為合同附件，雙方簽字蓋章後與本合同具同等法律效應。如雙方協商不成，可向當地人民法院提起訴訟。

九、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬的合同9

委託方：

承攬方：

簽訂日期：_______年_______月_______日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條廣告承攬要求

1．1項目：

1．2製作地點：

1．3顏色、規格或材料：按委託方確定的設計稿製作，以委託方簽字稿為準；

1．4起訖時間、日期：

第二條、廣告製作費及支付方廣告製作費2．1廣告製作與安裝費

乙方按甲方要求進行加工製作。

2．2結算方式和期限合同簽定後，在製作前委託方予付______%合同款給承攬方即人民幣；製作及安裝完畢後餘款馬上付清。

第三條驗收方式及時間委託方指定人員現場驗收

第四條違約責任。

4．1委託方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告製作費的______%，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。

4．2承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告製作費的`______%，向委託方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2‰，償付違約金。

4．3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

第五條糾紛解決方式

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（1、2）項規定辦理。

1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

2、向______當地人民法院起訴。

第六條附則。

6．1本合同附件兩件，名稱廣告製作與安裝承攬合同。

6．2本合同有效期：自______年月______日至______年______月______日終止。

委託方：

承攬方：

承攬的合同10

定作方：_______________（簡稱甲方）

營業執照號碼：_____________________

承攬方：_______________（簡稱乙方）

營業執照號碼：_____________________

根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

品名或項目

規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

三、履行的期限、地點和方式：_________________________

四、驗收標準和方法：_________________________

五、結算方式：_________________________

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。

其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

2．定作方的.違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開户銀行：______________

帳號：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開户銀行：______________

帳號：__________________

_______年______月_____日

承攬的合同11

甲方：_________

乙方:_________

甲乙雙方經過友好協商，就甲方委託乙方做店招廣告一事達成如下協議：

一、甲方負責提供店招廣告的樣稿、和所需材料的基本尺寸及規格型號，甲方並按國家相關程序進行相關的廣告備案工作和出具相關的證明。

二、乙方必需按照甲方提供的.樣稿進行廣告設計、製作。

三、乙方需保證廣告質量，保修期為貳年(人為因素和自然災害除外)，噴繪一年之內不脱色掉色,要求店招廣告清潔美觀、無皺痕，若不符要求，其損失由乙方負責;

四、廣告製作完成時間：_________.

五、店招投放面積為：_________平方米,每平方_________元，共_________家，具體投放明細和規格見清單，金額_________元.

六、付款方式：廣告製作完畢，經甲方驗收合格，乙方提供國家正規的廣告服務業發票後,甲方將廣告費用一次性付與乙方.

七、未盡事宜，甲、乙雙方共同協商解決。

八、本合同一式二份，雙方各執一份，自簽字(蓋章)之日起生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬的合同12

甲方：______________________ 聯繫電話：______________________

乙方：______________________ 聯繫電話：______________________

甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協議：

1、甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。

合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____ 百____拾整)

工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

2、付款方式

乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數後，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。

完成安裝後，乙方在七日內向甲方支付其餘全部款項。

以上付款方式均為現金付款。

3、甲方責任

(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。

(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。

(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。

(4)壹年以後甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數的費用)。

4、乙方責任

(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用於ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。

(2)乙方用於營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。

(3)由乙方在以後使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發生的費用全部由乙方負責。

5、其他事項

(1)不得對軟件加以仿製 ;對軟件權利的.標誌不得除去、遮蓋或塗抹等。

(2)按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的後果甲方概不負責在。

6、違約責任

雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

7、本合同自甲乙雙方代表籤及蓋章後生效;合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經複印或塗改後無效!

甲方：(蓋章)_______

負責人：_____________

時間：_______________

地點：_______________

乙方：(蓋章)_______

負責人：_____________

時間：_______________

地點：_______________

系統設備工程承攬合同工程承攬合同（3）

委託方：_____________（以下稱甲方）

承接方：_____________（以下稱乙方）

簽約地點：________________________

施工地點：________________________

簽約時間：________________________

1、合同內容

本合同項所指的項目是：___________________________

（系統配件參考“附件一：物料清單”）

2、合同金額

2、1 合同總金額為人民幣：_______________（rmb：__________）

2、2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

3、付款方式

3、1 付款

合同簽訂後兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________（rmb___________）。

3、2 設備進度款

當乙方進場並系統佈線完畢後，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（rmb________）。

3、3 工程結算付款

本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起後兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________（rmb______）。

3、4 最終驗收付款

經甲方代表正式驗收合格之後的____________個工作日後，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（rmb________________）。

3、5 其它事項

________________________________________________

4、合同雙方責任

4、1 甲方責任

4、1、1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

4、1、2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4、1、3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

4、1、4 協調各施工單位的關係，避免直接影響乙方施工進度。

4、1、5 工程安裝調試完畢後，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。

4、2 乙方責任

4、2、1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4、2、2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

4、2、3 確保所提供的設備材料與 附件一 質量相符。

4、2、4 向甲方提供及時的售後服務支持。（響應時間為全天24小時）

5、安裝及調試

5、1 安裝及調試責任

乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

5、2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6、其它

本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

甲方：________________ 乙方：___________________

地址：________________ 地址：___________________

電話：________________ 電話：___________________

傳真：________________ 傳真：___________________

簽約代表：____________ 簽約代表：_______________

指定聯絡人員：________ 指定聯絡人員：___________

附件一：物料清單

序號

名稱

型號

數量

單位

單價

總價

備註

1

2

3

4

5

6

7

其它零配件

a

器材總造價

b

施工安裝費=器材總造價×12％

c

税金=（a＋b）x6%

d

工程總價=a＋b

承攬的合同13

委託方（甲方）：承接方（乙方）：

第一條甲方委託乙方承擔_____________項目的______________________專業設計，經雙方協商一致，簽訂本協議。

第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成後，需經甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。

第三條甲方向乙方交付的資料

第四條乙方應向甲方交付的.設計成果

第五條設計費用及支付方法

1、甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣（大寫）。

2、支付方法為：

簽訂本合同後，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣（大寫）。乙方在完成本項目設計並得到甲方書面簽字確認後5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣（大寫）。

第六條雙方責任

1、甲方責任

甲方在規定的時間內向乙方提交資料及文件，並對其完整性、正確性及時限負責。

2、乙方責任

乙方按本合同第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。

乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由於乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責採取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，並根據損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。

由於乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。

合同生效後，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關規定賠償甲方損失。

乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況，甲方有權索賠。

第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協商解決，如雙方無法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。

第八條本合同經甲、乙雙方蓋章簽字後自年月日生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方簽字：乙方簽字：（蓋章）（蓋章）

簽定日期：___________

承攬的合同14

甲方：_________

乙方：_________

一、製作工程項目、地點、內容

1、工程地點：

2、鋼結構建築尺寸：m，m;檐口高度為建築面積為：_________㎡。

3、製作總造價為：

4、製作內容：

①、原材料需要加工的構件，其耗材由乙方承擔;原材料不需要加工的構件，其耗材由甲方承擔。

②、運輸、吊裝費用由甲方承擔。

③、現場安裝由乙方出工，甲方提供材料。

二、製作工程的'付款方式

1、甲乙雙方簽定合同當日甲方應向乙方支付工程製作預付款_________元整

2、鋼構骨架材料焊接完畢後,甲方應支付乙方工程進度款_________元整

3、鋼構骨架安裝完畢後,甲方應向乙方支付工程進度款_________元整

4、整個工程全面竣工三日內甲方應向乙方支付工程竣工款_________元整

三、其它約定事項

1、在乙方進入施工現場前兩天，甲方應保證三通一平(電通、路通、水通和施工現場平整)。

2、因甲方材料不到位，工程款不到位、天氣、停電、自然災害等人力不可抗拒因素髮生則工期順延。

3、乙方在施工期間如果未按圖紙施工，甲方有權制止並要求停工。

4、乙方施工中的一切安全問題由乙方負責。

5、在施工期間工具由乙方自備，所有材料費用由甲方承擔。

6、未盡事宜由雙方協商另定。(本合同一式兩份，雙方各持一份。)

甲方代表簽字：_________

乙方代表簽字：_________

_________年_________月_________日

承攬的合同15

一、訂立合同單位

發包單位：______(以下簡稱甲方)

承包單位：______(以下簡稱乙方)

二、工程概況

1、工程名稱：______

2、工程地點：______

3、承包範圍：鋼構件、屋面與牆面圍護的製作安裝

三、工程工期：20______年______月______日開工至20______年______月______日竣工，總工期50天。

1、乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進度、質量的檢查監督。

2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。

3、在施工過程中，如遇以下情況則工期延誤：______

四、合同文件

合同文件應能互相解釋、互為説明，組成合同的文件及優先順序如下：

1、本合同協議書

2、施工圖紙(包括土建施工圖)

3、雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件等業主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現場達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)

五、承包方式

1、本單位工程採用綜合單價包乾，平米造價220元/平米，平米造價：330元/米，建築面積：共計______平米。

2、工程總造價：______萬元(元)以上全部為含税價格。

3、本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及製作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。

4、承包工作內容如下(不限於以下內容)鋼構件、屋面與牆面圍護的製作安裝。(包人工，包機械)

5、安全文明施工：甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)

6、未經甲方同意，乙方無權私自轉包本工程。若發生，甲方將追究違約責任或有權終止合同，由此所引起的各種損失由乙方負責。

六、工程造價的確定及工程款支付

此工程總造價為元，在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十，合計______元，工程竣工後交付甲方使用再付百分之六十，合計______元，留取百分之十的質保金______元，一年後此工程無任何質量問題全額付清。

七、工程變更

1、工程設計變更

1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。

2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔由此發生的費用，並賠償乙方的有關損失，並延長延誤的工期。

八、材料、機械

8. 1、由於本工程為總價包乾。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規範的標準產品，對與設計和規範要求不符的產品，甲方拒絕收用。

本工程主要材料如下：

8.1.1、圍護部分：牆體標高1.200以是採用900型0.5mm厚灰白單彩塗板屋面採用840型0.5mm厚上藍下白單彩塗板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網，彩塗板負差不小於0.03mm

8.1.2、鋼架部分：鋼樑為焊接H型鋼(480～285)X200X6X10，節點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88

8.1.3、牆檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大於0.3mm

8.1.4、樑與柱連接、樑與樑連接均採用10.9級大六角高強螺栓

8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。

8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。

九、工程施工

1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合，嚴格按照施工方案施工。

2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。

十、安全責任

1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患並隨時接受甲方安全檢查人員的監督檢查。

2、甲方指派專職安全員負責指導，監督施工現場的安全生產，乙方必須配合甲方安全管理人員，監督安全管理人員的工作，接受並服從甲方管理人員的指揮。

3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。

4、嚴禁非施工人員進入施工現場，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時整改，杜絕重大傷亡事故。

5、現場人員發生傷亡事故後，雙方應盡力施救，同時保護好現場，以便有關部門進行堪察。

6、現場責任：

乙方在施工過程中如發生意外事故，責任由乙方自行承擔。並承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發生事故的任何責任。

十一、質量安全及驗收

1、本工程質量目標：乙方必須確保承包範圍內單項工程質量達到甲方質量目標。

2、乙方應認真按照甲方安排組織施工，隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。

3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責，必須符合質量驗收標準。

4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規範質量要求，乙方應按照甲方要求進行返工、返修，費用由乙方承擔。

5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發生傾斜、倒蹋、開裂，乙方應無條件給予修復。因倒蹋發生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。

十二、文明施工目標

1、乙方必須遵守當地政府主管部門、建築行業中文明施工的有關規定，按照甲方要求對工人實行標準化管理。

2、乙方必須派專人清理施工現場及生活區，保持施工現場及生活區的整潔，做到無垃圾和污水。

3、搞好施工現場保衞和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。

4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。

十三、雙方權利和義務

甲方的責任

1、甲方協助乙方處理好施工現場及有關各方的關係。

2、提供施工電源到施工區域，提供施工水源到施工區域。

3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔。

4、乙方在工程驗收合格並交付甲方後，甲方方可進行裝飾、裝修。

5、及時進行中間驗收。

6、組織乙方學習現場的進度、質量、安全管理規定。

乙方的責任

1、按合同文件的規定，按期、保質、保量完成承包範圍內的全部工作。

2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現場施工的.需要。

3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規章制度。

4、做好安全生產、文明施工。

5、愛護公共設施及設備，若損壞則照價賠償。

6、執行甲方的安全計劃安排，參加甲方組織的安全例會，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發生，若發生質量及安全事故，及時向甲方報告並協助甲方進行調查處理。

7、接受甲方代表的監督、檢查。

十四、竣工驗收

1、工程具備驗收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。

2、甲方收到工程竣工驗收申請後應儘快組織有關人員進行驗收，並在驗收後7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改，並承擔由自身原因造成的修改費用。

十五、違約金

1、如乙方的施工進度，工程質量不能滿足甲方總體要求，同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡後認定乙方實質上無能力確保工期，質量要求時，甲方有權終止合同或另行委託別的有能力施工隊伍完成本工程施工，以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經濟損失。

2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不願履行合同規定的義務時，乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。

3、因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不願履行合同規定的義務時，甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失，並向乙方支付違約金。

十六、仲裁和訴訟

1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發生爭端，雙方應友好協商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協商而改變。

2、雙方應嚴格執行合同條款，並本着友好合作精神，處理合同期間的各類問題，儘量避免爭議或糾紛。如果發生爭議，按下列原則處理：

(1)雙方發生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求後的5天內，雙方應保證合同的繼續執行。

(2)雙方接受調解結果，應在調解作出後2天內執行。對調解的結果不能接受，或由於一方不執行調解結果使調解結果無法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。

(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。

十七、其它

1、本協議未盡事宜，雙方友好協商解決。

2、本協議一式六份，甲方執四份，乙方執二份。

甲方：______(章)乙方：______(章)

法定代表人：______法定代表人：______

委託代理人：______委託代理人：______

帳户名：______帳户名：______

帳號：______帳號：______

開户行：______開户行：______

______年______月______日______年______月______日