隨着法律知識的普及，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那麼常見的合同書是什麼樣的呢？下面是小編收集整理的關於委託合同 ，僅供參考，歡迎大家閲讀。
甲方：
乙方：湖南XX公司
甲，乙雙方在平等，自願，協商一致的基礎上，就甲方學校校園物業委託給乙方管理訂立本合同。
一、物業基本情況
物業類型：校園
座落位置：
建築面積：22萬平方米
二、工作內容
（一）保安工作
（二）綠化工作
（三）清潔工作
（四）水電，門窗，課桌椅，辦公枱椅的小型維修
三、委託期限
本合同期限自________年____月____日起至201________年____月3____日止。
四、委託費用
甲方每月____日前將委託管理費人民幣伍萬元付給乙方。
五、甲方的權利與義務
（一）審核乙方擬定的工作計劃及規章制度；
（二）對乙方的管理實施日常監督檢查，每學期進行一次全面綜合考核評定；
（三）在本合同生效起為乙方提供平方米的管理用房，向乙方提供工作時所需的水，電，提供乙方工作時必需的工具，物料存放地點，臨時小休的座椅；
（四）協調處理本合同生效前發生的管理遺留問題；
（五）負責收集，整理校園物業管理所需的資料，並將複印件於本合同生效之日起____日內交給乙方；
（六）對乙方工作人員在工作中發生的不文明行為，甲方有權採取措施制止，若因此造成不良後果，追究乙方及直接責任人的責任；
（七）協助乙方做好宣傳工作。
六、乙方的權利與義務
（一）按照甲方委託的範圍和工作內容，制訂各項管理辦法，規章制度，實施細則，工作標準，自主開展各項經營管理活動，但不得損害學校，師生的合法權益，獲取不當利益；
（二）不得將服務項目進行轉包；
（三）提供進駐工作人員花名冊及身份證複印件給甲方；
（四）由於乙方原因造成甲方財產損失，由乙方負責賠償；
（五）按國家的有關規定為在本校服務的員工購買社會保險，並提供福利，員工工資不得低於____市的最低工資標準，按相關規定人員持證上崗；
（六）按本合同規定向甲方收取服務費；
（七）接受甲方的監督，指導，服從甲方的臨時性工作安排，對有關整改的要求要及時進行；
（八）每學期向甲方公開一次管理費用收支賬目；
（九）遵守甲方的規章制度，每學期末向甲方上交工作總結；
（十）若出現非乙方責任造成甲方財產損失的，乙方不負賠償責任。
七、違約責任
（一）由於不可抗拒的因素（如停水，停電）造成有關工作服務質量不能達標，雙方應及時協商解決；
（二）甲乙任何一方無正當理由提前終止合同的，應向對方支付所造成的經濟損失；
（三）甲方違反本合同使乙方未能完成規定的工作內容，乙方有權要求甲方在一定期限內解決。逾期未解決的，有關損失由甲方自負；
（四）乙方違反本合同，甲方有權要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有權解除合同，剩餘管理費無需支付，造成甲方經濟損失的，由乙方賠償。
八、附則
（一）未盡事宜由雙方協商解決，協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民提出起訴；
（三）本合同一式兩份，雙方簽字蓋章生效，甲，乙雙方各執一份。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
代表人：代表人：
簽訂日期：________年____月3____日
委託人(甲方)：
受託人(乙方)：
甲方與勞動爭議糾紛本訴及反訴案，委託乙方代為處理仲裁事項，雙方達成協議如下：
一、甲方同意乙方指派黃彬律師為甲方與李珍勞動爭議糾紛二案一審階段的代理人。
二、乙方律師代理事項：調查、收集和整理證據，起草法律文件，進行庭前準備，出庭參加訴訟活動等，甲方應根據乙方代理事項需要向代理律師出具《授權》。
三、代理律師進行的一切代理活動，必須嚴格按照甲方授權，並在法律規定的範圍內最大限度地保護甲方利益。同時，根據法律的規定和律師執業道德的標準，選擇完成或者實現委託目的。
四、甲方應當向代理律師如實陳述一切事實，及時提供確屬真實的有關證據。如甲方不能按照人民法院指定的舉證期限提供真實有效證據而導致訴訟不利或敗訴的，甲方自行承擔舉證不能的後果。如甲方虛假陳述事實或提供假證，甲方自行承擔其法律責任，且乙方有權決定解除。如因此解除代理合同，乙方已收取的代理費不予退還;甲方尚未給付的，乙方有權收取。
五、本合同生效後，雙方不應因合同規定以外的事由終止代理。甲方終止代理而與合同規定不符的，應全額支付合同約定的代理費，乙方終止代理而與合同規定不符的，乙方應退還收取的全部代理費，甲方尚未給付的，乙方不得索要。如委託案件調解或撤訴，甲方不得要求乙方退還所收取的代理費。
六、根據律師收費管理辦法，經雙方協商同意，甲方應向乙方支付代理費陸仟元(￥6000.00)，並在合同生效後叁天內支付現金或轉賬至乙方賬號。甲方無故延期履行付款義務的，乙方有權要求甲方按逾期金額每天萬分之五支付利息。甲方未按期支付律師費的，乙方有權暫停代理工作;至開庭前甲方仍未支付的，乙方有權終止代理，並有權收取已完成部分代理工作的律師費。
七、甲方向乙方支付的任何代理費須直接匯入乙方賬户，或直接交於乙方財務。只有當代理律師持有乙方特別授權時，甲方方可請代理律師轉交。代理律師不得向甲方索取其他任何個人報酬。
八、本合同經雙方蓋章後生效，有效期至委託案件一審訴訟終結(包括法院判決、當事人達成調解協議、法院裁定本次訴訟程序終結)。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
原告楊林，男，1966年5月20日出生，漢族，湘潭市人，住湘潭市嶽塘區五里堆晏家塘115號。
委託代理人陳暉，女，1972年3月26日出生，漢族，長沙市人，住長沙市芙蓉區蔡鍔中路2號12棟2405房。
被告廣州銀曼古貿易有限公司，住所地：廣州市天河區體育西路維多利廣場a座1803號。
法定代表人朱芙蓉，該公司總經理。
原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司委託合同糾紛一案，於__年7月31日向本院提起訴訟。本院受理後，依法組成由審判員過偉國擔任審判長、審判員雷達、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭，於__年9月15日公開開庭進行了審理，書記員謝豔輝擔任法庭記錄。原告楊林及其委託代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿易有限公司經本院合法傳喚，無正當理由拒不到庭參加訴訟，本院依法缺席審理。本案現已審理終結。
原告楊林訴稱： 年 月 日與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》;根據約定，原告於7月10日當天通過工商銀行向被告賬户匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據》確認了與原告的加盟合作關係，並對原告開具了《授權書》，授權原告與步步高商業連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭後，依合同和加盟經營的需要完成了全部籌備工作，包括依《授權書》通過代理人有償取得了和步步高商業連鎖股份有限公司的百貨專櫃審批手續後，卻突然接到步步高華隆店通知：被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權，並授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告，被告承認了上述行為，卻沒有給原告終止加盟關係的理由。被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權益，請求法院判令被告繼續履行合同並負擔本案的訴訟費。
原告楊林為支持其訴訟請求，向法庭提交以下證據：
1、 被告單位註冊登記資料，證實被告主體資格;
2、 年 月 日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》，證實原、被告之間的加盟合作關係;
3、被告出具的《法定代表人身份證明書》，證實原告匯款的依據;
4、工商銀行匯款單，證實原告依證據2的約定向被告賬户匯入100 000元;
5、 年 月 日被告出具的《收款收據》，證實被告確認了和原告的加盟合作關係;
6、被告開具的《授權書》，證實被告確認了和原告的加盟合作關係，確定了加盟經營的位置;
7、原告和步步高商業連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專櫃合同新籤審批表》，證實原告依證據2、6已經完成了基本籌備工作;
8、被告開具的另一份《授權書》，證實被告無故終止和原告的加盟合作關係，又授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。
被告廣州銀曼古貿易有限公司書面辯稱：《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，原告要求繼續履行合同的要求不符合實際。答辯人有權單方面解除合作，將原告的`首批貨款無息退還原告即可。
被告沒有向法庭提交證據材料。
以上證據被告廣州銀曼古貿易有限公司沒有到庭質證，因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認可原告陳述的事實經過，因此本院對上述證據1-8的真實性、合法性、關聯性予以確認。
根據以上認定的證據，以及原告的陳述和被告的書面答辯意見，本院認定以下事實：
年 月 日，原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》一份，原告依《確認單》之規定向被告賬户匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據》，隨即被告對原告又開具了《授權書》。原告持被告公司的《授權書》辦理了和步步高商業連鎖股份有限公司的百貨專櫃審批手續。但此後，步步高商業連鎖股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授權書》給另一加盟商，終止了原告所持有的《授權書》的法律效力。經原告到步步高商業連鎖股份有限公司核實，瞭解到被告在沒有和原告解除加盟關係的前提下，單方取消了對原告的授權，終止了和原告的加盟合作關係，重新對另一加盟商出具了《授權書》，原告對此向被告提出異議，但被告拒不理睬。原告遂於__年7月31日向本院起訴，提出如訴稱之請求。
本院認為， 年 月 日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》雖然沒有標明合同的名稱，但該《確認單》能確定當事人名稱、標的和數量，具備合同成立的基本要件，同時《確認單》是被告一方預先擬定的合同條款，原告只能表示全部同意或者不同意，《確認單》可以認定為格式合同;當事人訂立合同採取要約、承諾方式，要約到達受要約人時生效，承諾到達要約人時生效，承諾生效時合同成立，該合同應該認定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元，被告認可了雙方的加盟關係，且原告為履行合同完成了基本準備工作，應當認定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，與本案實際情況不符，被告的辯解意見本院不予採信;《合同法》第九十三條規定，當事人協商一致，可以解除合同;第九十四條規定了在五種情形的條件下當事人可以解除合同，但被告未提供證據證實存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規定，對解除合同有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。因此，被告辯稱其依據《確認單》中的約定，有權單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。經本院審查，《確認單》中對此約定的內容為：“在簽訂此合作確認單後一個月，被告若無法與原告確認最終合作事宜，則無條件全額無息退還首批貨款給原告。”該條款是被告免除其責任、加重原告責任、排除對方主要權利的條款，該條款與《合同法》第四十條的規定相悖，該條款為無效條款，對原告沒有約束力，故對被告該辯解意見本院不予採信。被告無正當理由終止加盟合作關係、撤銷授權的行為已構成違約，原告請求判令被告繼續履行合同並負擔本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據此，根據《中華人民共和國合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關於適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規定，判決如下：
原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司雙方於 年 月 日簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》為格式合同合法有效，被告廣州銀曼古貿易有限公司在本判決生效之日起繼續履行合同。
案件受理費100元，由被告廣州銀曼古貿易有限公司負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，上訴於湖南省湘潭市中級人民法院。
審 判 長 過 偉 國
審 判 員 雷 達
人民陪審員 傅 旭 光
年 月 日
代理書記員 ___
本人_________系_________建築有限責任公司的法定代表人，現委託_________為我方代理人。代理人根據授權，以我方名義簽署、澄清、説明、補正、遞交、撤回、修改_________村莊道路硬化項目簽訂合同、資金結算有關事宜，其法律後果由我方承擔。
委託期限開工至工程全部竣工驗收
代理人無轉委託權。
投標人：_________建築有限責任公司（蓋單位章）
法定代表人:（簽字）
身份證號碼：
委託代理人：（簽字）
身份證號碼：
年月日
委託方(以下簡稱甲方)：
受託方(以下簡稱乙方)：
根據有關法律、法規，在自願、平等、協商一致的基礎上，甲方將祁縣五交化小區委託與乙方實施物業管理，訂立本合同。
一. 合同期限：20xx年10月1日-----20xx年9月30日
二. 甲方負責水、暖、電主管道，鍋爐設施和樓房以外的公共設施的維修，負責房屋主體、樓頂的維修。
三. 乙方按國家有關部門規定，制訂物業管理制度，負責小區冬季供暖、環境衞生、綠化管理、水、電、暖費用的收繳，車輛管理、安全管理等事宜。
四. 乙方應做到文明管理，合理收費，盡職盡責，和諧共處，各項重大時宜需經業主委員會決策通過，達到甲方與業主滿意的效果。
五. 本合同執行期間，如遇到重大事件(如集中供熱、天然氣的引進等)或遇到不可抗力，致使本合同無法履行時，雙方應按有關法律規定及時協商處理。
六. 本合同自簽字之日起生效。合同期滿雙方未提出異議的本合同繼續有效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方（委託方）：_________業主管理委員會
乙方（受委託方）：_________物業管理公司
為加強_________小區（大廈）的物業管理，保障房屋和公用設施的正常使用，為業主創造優美、整潔、安全、方便、舒適、文明的居住環境，根據_________市物業管理方面的法規和政策，經雙方友好協商，達成如下協議，以便共同遵守。
第一條 物業管理內容
1．甲方將位於_________區_________路的_________範圍內的物業委託給乙方實行統一管理，綜合服務。
2．管理事項包括：
（1）房屋的使用、維修、養護；
（2）物業範圍的公用設施、設備及場所（地）（消防、電梯、機電設備、路燈、走廊、自行車、房、棚、園林綠化地、溝、渠、池、井、道路、停車場等）的使用、維修、養護和管理；
（3）清潔衞生（不含垃圾運到中轉站後的工作）；
（4）公共生活秩序；
（5）文娛活動場所；
（6）便民服務網點及物業範圍內所有營業場所；
（7）車輛行使及停泊；
（8）物業檔案管理；
（9）授權由物業管理公司管理的其他事項。
第二條 委託物業管理形式
承包經營、自負盈虧。
第三條 物業管理期限
委託管理期限為_________年，自_________年_________月_________日起到_________年_________月_________日止。
第四條 雙方權利、義務
1．甲方權利、義務：
（1）根據本合同規定甲方將住宅區委託乙方實行物業管理；
（2）監督乙方對公用設施專用基金的合理使用，並按公用設施專用基金管理辦法撥付給乙方。
（3）按市政府規定的比例提供商業用房（總建設面積的_________％）_________平方米給乙方，按月租金_________元租用，並負責辦理使用手續；
（4）給乙方提供管理用房_________平方米（其中辦公用房_________平方米，員工宿舍_________平方米），按月租金_________元租用；
（5）負責向乙方提供本住宅區工程建設竣工資料一套並在乙方管理期滿時予以收回；
（6）不得干涉乙方依法或依本合同規定內容所進行的管理和經營活動；
（7）對乙方的管理實施監督檢查，每半年一次考核評定，如因乙方完不成第六條規定的目標和指標或管理不善造成重大經濟損失，有權終止合同；
（8）負責確定本住宅區管理服務費收費標準；
（9）委託乙方對違反物業管理法規和規章制度以及業主公約的行為進行處理：包括予以罰款、責令停工、責令賠償經濟損失，以停水、停電等措施對無故不繳有關費用或拒不改正違章行業責任人進行催交、催改；
（10）協助乙方做好宣傳教育、文化活動，協調乙方與行政管理部門、業主間的關係；
（11）政策規定由甲方承擔的其他責任。
2．乙方責任、權利、義務：
（1）根據有關法律、法規，結合實際情況，制訂本住宅區物業管理的各項規章制度；
（2）遵守各項管理法規和合同規定的責任要求，根據甲方授權，對本住宅區物業實施綜合管理，確保實現管理目標、經濟指標，並承擔相應責任，自覺接受甲方檢查監督；
（3）根據住宅區內大、中修的需要制訂維修方案，報甲方審議通過後，從公用設施專用基金中領取所需的維修經費；
（4）接受甲方對經營管理過程中財務帳目的監督並報告工作，每月向甲方和住宅區管理部門報送一次財務報表，每三個月向全體業主張榜公佈一次管理費收支帳目；
（5）對住宅區的公用設施不得擅自佔用和改變其使用功能，乙方如在住宅區內改擴建完善配套項目，須報甲方和有關部門批准後方可實施；
（6）乙方須本着高效、精幹的原則在本住宅區設置管理機構和人員；
（7）建立本住宅區物業管理檔案並負責及時記載有關變更情況；
（8）負責測算住宅區管理服務費收費標準並向甲方提供測算標準與依據，嚴格按照甲方審議通過的收費標準收取，不得擅自加價；
（9）有權依照甲方委託和業主公約的規定對物業主公約和物業管理規章制度進行處理；
（10）在管理期滿時向甲方移交全部專用房屋及有關財產、全部物業管理檔案及有關資料；
（11）開展卓有成效的社區文化活動和便民服務工作；
（12）有權選聘專營公司承擔住宅區物業管理的專項業務並支付費用，但不得將住宅區物業管理的整體責任及利益轉讓給其他人或單位。
第五條 物業管理目標和經濟指標
1．各項管理指標執行物業行政主管部門規定的各項標準，要求住宅區在乙方接管後_________年內達到_________標準。
2．確保年完成各項收費指標_________元，合理支出_________元，乙方可提成所收取管理費的_________％作為經營收入。
第六條 風險抵押
1．乙方在合同簽訂之日起三日內向甲方一次性支付人民幣_________元，作為風險抵押金。
2．乙方完成合同規定的管理目標和經濟指標，甲方在合同期滿後三日內退還全部抵押金及銀行活期存款利息。
3．如由於甲方過錯致使本合同不能履行，由甲方雙倍返還抵押金並賠償乙方經濟損失。
4．如由於乙方過錯致使本合同不能履行，乙方無權要求返還抵押金，並應賠償甲方經濟損失。
第七條 獎罰措施
1．在各項管理目標、經濟指標全面完成的前提下，管理費如有節餘，甲方按節餘額_________％獎勵乙方。
2．如該住宅區被評為全國、省、市文明住宅小區，甲方分別獎勵乙方人民幣_________元（全國）、_________元（省）、_________元（市）；獲得上級部門單項獎或有關榮譽的獎金另訂；如在乙方管理期間，由乙方獲得的文明小區稱號被上級部門取消，則乙方應全部返還上述獎金及銀行活期存款利息。
3．如果甲方不完成應負的合同責任，由此而影響乙方的承包管理目標和經濟指標，或給乙方造成直接經濟損失，甲方應當給予補償或承擔相應責任。
4．如果乙方沒有完成合同責任或管理目標和經濟指標，甲方應當責成乙方限期改正，情節嚴重的處以人民幣_________至_________元的罰款，直至終止合同，經濟損失由乙方承擔。
5．由乙方管理不善或重大失誤，造成住户經濟損失或生活嚴重不便的，應當賠償甲方或業主及使用人的經濟損失。
第八條 合同更改、補充與終止
1．經雙方協商一致，可對本合同條款進行修訂更改或補充，以書面合同為準。
2．合同規定的管理期滿，本合同自然終止，各方如欲續訂合同，須於期滿前三個月向對方提出書面意見。
3．合同終止後，乙方可參加甲方的管理招標並在同等條件下優先承包管理。
第九條 其他事項
1．本合同執行期間，如遇不可抗拒的自然災害（颱風、洪水、地震等），造成經濟損失的，雙方應相互體諒，共同協商，合理分攤。
2．本合同自簽訂之日起生效；附件1、2、_________、_________為合同的有效組成部分。
3．本合同正式一式三份，甲、乙雙方和物業管理部門各執一份，具有同等法律約束力。
4．雙方如對合同發生爭議，協商不成的，可提請物業管理部門調解，或訴至人民法院。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件
1． 《_________住宅區物業情況一覽表》（略）
2．《_________住宅區物業年收支測算表》（略）
委託人：____________
受託人：____________
雙方經協商一致，就委託事項達成如下協議：
第一條委託事項
委託人委託受託人處理下列事務：
第二條權限與要求
受託人處理委託事項應符合以下要求：
1、範圍：____________
2、質量：____________
3、金額：____________
4、其它要求：委託人就委託事項另有要求時，受託人應按委託人要求執行。
第三條委託期限
自________年____月____日至________年____月____日止。
第四條轉委託
1、就受託人是否可以轉委託，雙方同意按以下第_________種方式處理：
1)受託人不能將委託事項交由第三人處理;
2)受託人可將下列事項轉委託第三人處理，除此以外的事項應由受託人親自處理：
3)受託人可將委託事項轉委託給第三人處理。
2、對於本協議約定受託人可以轉委託第三人處理的事項，受託人仍需對此事項承擔責任。
第五條報告
受託人有將委託事務處理情況向委託人報告的義務。具體報告方式為：
1、報告方式：_________
2、報告時間：_________
3、委託人有權隨時瞭解委託事務處理與進展情況，受託人應予配合提供。
第六條處理委託事務所得的財產
1、處理委託事務所得的財產、收益，應歸委託人所有，包括但不限以下所列;
2、受託人將處理委託事務所得的財產轉交給委託人的時間、地點及方式：
第七條報酬
1、委託人應向受託人支付報酬。具體標準如下：
1)報酬標準：_________
2)報酬支付時間：於內支付。
2、受託人處理委託事項中發生的成本，按如下第種方式處理：
1)由受託人自行承擔;
2)由委託人據實報銷，但限於下列範圍：
第八條解除與終止
1、雙方可以協商解除本協議;
2、出現下列情形之一時，本合同解除：
第九條違約責任
1、逾期付款的，每逾期一天，違約方應向收款方支付0.1%的違約金;
2、受託方超出委託權限，或違反委託要求的，應向委託人賠償損失。
3、其它：
第十條爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，按下列第_____種方式解決：
1)提交_________仲裁委員會仲裁;
2)依法向本合同簽訂地(市區)人民法院起訴。
第十一條其他
1、本合同一式2份，雙方各執1份，具有同等法律效力。
2、補充：
委託人(簽字或蓋章)：_________
_________年____月____日
受託人(簽字或蓋章)：_________
_________年____月____日
委託方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢，裝修合同。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1. 工程地址： ___________________________________
2. 居室規格：房型 ______ 層(式) ______ 室 ______ 廳 ______ 廚 ______ 衞，總計施工面積 ____________ 平方米。
3. 施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4. 委託方式： ____________________________________________
5. 工程開工日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日
6. 工程竣工日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日
工程總天數： ________ 天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫) ___________________ 元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1 、材料款 __________ 元; 2 、人 工 費 __________ 元;
3 、設計費 __________ 元; 4 、施工清運費 __________ 元;
5 、搬卸費 __________ 元; 6 、管 理 費 __________ 元;
7 、其他費用(註明內容) ______________ 元，合同範本《裝修合同》。
第三條：質量要求
1. 工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2. 工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3. 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4. 凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5. 甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。
第四條：材料供應
1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3. 甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的 10 %作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1. 合同一經簽訂，甲方即應付 100 %工程材料款和施工工費的 50 %;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工費的 40 %。剩餘 10 %尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(注：施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2. 工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3. 甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的 1 %支付給乙方。
4. 甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(複印件)交給乙方。
甲方:
乙方:
甲、乙雙方通過友好協商，就有關乙方對甲方的產品的質量檢驗事宜達成如下協議：
一.檢驗情況
1.抽樣/送樣方式：抽樣0送樣0
2.檢驗類別：
二.檢驗項目及方法
按照“檢驗委託書”中的項目進行。甲方同意乙方選定的檢測方法，甲方必須在檢驗前向乙方遞交檢驗委託書。
三.檢驗時間及地點
檢測時間由雙方另定，檢驗地點在乙方所在地。
四.檢驗費用
檢測費用共計：(大寫：)。甲方在檢驗之前將檢測
費用匯至乙方賬號。若因工作需要，乙方人員到甲方所在地的出差費用由甲方承擔。
乙方賬號：税號：開户行：
五.其它事項
1.在檢驗過程中，若甲方的被檢設備出現指標不符合項而造成檢驗時間拖延，乙方可考慮酌情另外收費。
2.檢驗過程中，甲方要派專門技術人員配合乙方共同完成試驗項目。
3.在檢驗過程中，若甲方對乙方檢驗人員或工作程序等有意見，可向乙方提出申訴。
申訴電話：025-83092102。
4.附件：“檢驗委託書”作為本合同的參考文件。未盡事宜由甲乙雙方協商解決。
5.本合同甲乙雙方代表簽字蓋章後立即生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：乙方：
代表（簽字）：代表（簽字）：
單位蓋章單位蓋章
日期：年月日日期：年月日
甲方(廣告客户或代理單位)：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
乙方(廣告發布單位名稱)：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
甲乙雙方根據國務院《中華人民共和國廣告法》及有關規定，簽訂本合同，並共同遵守。
一、甲方委託乙方於____年____月____日至____年____月____日期間發佈____ 廣告。
二、廣告發布媒介為________________________________。
三、單位廣告規格為________________________________。
四、廣告採用樣稿(樣帶)，未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿(樣帶)。
五、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有權拒絕發佈。
六、廣告樣稿(樣帶)為合同附件，與本合同一併保存。
七、廣告單價____ 元，加急費____ 元，其他費用____ 元，扣除優惠____ 元，扣除代理費________元，播出(刊登)次數____ ，總計________元。
八、甲方應在____ 年____月____日前將廣告發布費付給乙方，付款方式____。
九、違約責任________________。
十、合同糾紛解決方式：(1)由____ 仲裁委員會仲裁；(2)向____ 人民法院起訴。
十一、其他：
十二、廣告的編排方式和發佈時間表：
十三、本合同一式兩份，經雙方代表人簽字後生效。
甲方：____________________
代表人：________
乙方：____________________
代表人：________
____年____月____日
合同編號：_________
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方在平等自願的基礎上，就乙方為甲方提供網絡廣告服務事宜達成合同如下：
一、合同內容
1．甲方為拓展商務、擴大影響，委託乙方進行網絡廣告宣傳。
2．甲方選擇_________廣告形式，發佈位置：_________，發佈時間：_________，投放期限：_________，廣告內容：_________，廣告超文本鏈接地址：_________，備註_________。
3．乙方為甲方提供網絡廣告服務，具體服務內容見附件。
4．在確定發佈網絡廣告工作前，甲方必須將所需資料交給乙方，如因甲方提供資料不全或不及時，造成工作延誤，乙方不承擔任何責任。
5．如果由於乙方的原因造成工作的延誤，由乙方承擔責任。
二、甲方的義務
1．在本合同有效期間，甲方負責向乙方提供鏈接及發佈需要的圖文信息文件；
2．甲方保證其所提供的鏈接圖文信息文件符合我國廣告法律法規的有關規定並且該文件本身並無瑕疵。
三、乙方的義務
1．乙方保證乙方是指定網站的合法所有者和經營者；
2．乙方保證指定網站在本合同的有效期內能夠正常運行；乙方保證將甲方提供的圖文信息文件置於指定網頁的指定位置；乙方保證不包括且不通過乙方網站提供任何被認為或可能認為屬於下述內容的材料：
a．中國的法律認為是色情，淫穢或誣衊的內容；
b．侵犯任何第三方公眾形象或隱私的內容；
四、合同金額
經甲、乙雙方友好協商，本合同全部金額為_________元人民幣整。合同生效之日起3日內，甲方向乙方支付全款合同金額，即_________元人民幣整；
五、服務期限
自_________年_________月_________日至自_________年_________月_________日。
六、爭議解決
雙方因合同的解釋或履行產生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方均有權向有管轄權的人民法院起訴。
七、知識產權的保護
1．雙方使用的所有硬件、軟件、程序、密碼、商品名、技術、許可證、專利、商標、技術知識等皆歸各方所有，另一方對於此無任何權利或利益；
2．雙方在本合同有效期間獲知的對方的商業祕密，技術祕密等需雙方保密的事項，在合同期間及合同終止後兩年內不得向第三方披露或公開；
3．以上第2款並不因本合同的解除、終止、撤銷而失效。
八、合同終止
雙方按照合同規定的條款履行合同後，即乙方在合同規定的時間內，按照雙方協商的廣告內容完成甲方的網絡廣告發布。
任何一方終止合同，需提前10個工作日書面通知對方，並説明正當終止理由，由雙方簽字代表協商終止合同。
因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能，不必要或者無意義的，任一方均可以解除本合同。雙方均不承擔責任，待條件恢復後，由雙方協商確定合同變更內容。
九、附則
未盡事宜，雙方協商解決。
本合同附件是本合同不可分割的組成部分，附附件一份。
本合同一式_________份，雙方各持_________份，具有同等的法律效力，雙方授權代表簽字，蓋章後生效。
甲方（蓋章）：_________甲方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
聯繫地址：_________聯繫地址：_________
郵政編碼：_________郵政編碼：_________
聯繫電話：_________聯繫電話：_________
傳真：_________傳真：_________
電子郵件：_________電子郵件：_________
廣告主或廣告代理商名稱（甲方）：_________
廣告發布單位名稱（乙方）：_________
甲乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》及相關法律，法規簽訂本合同，並共同遵守。
1．甲乙委託乙方於_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期間發佈第_________期共_________期廣告，出版日期每月_________日。
2．廣告發布媒介為《_________》雜誌。
3．甲方的廣告內容和表現形式必須通過乙方的審查，對不符合法律，法規的廣告內容和表現形式，乙方應要求甲方做出修改，甲方做出修改前，乙方有權拒絕發佈，造成的一切後果由甲方承擔。
4．廣告樣稿作為合同附件，與本合同一併保存。
5．廣告單價_________元，設計費_________元，加急費_________元，其它費用_________元，扣除優惠_________元，扣除代理費_________元，刊出次數_________，總計_________元。
6．甲方應在_________年_________月_________日前將廣告發布費付給乙方，付款方式_________。
7．廣告客户應提供的證明文件：
（1）營業執照以及其他生產，經營資格的證明文件；
（2）對廣告中註明認證，專利，獲獎，鑑定，註冊商標等需提供相應證明文件，對註冊統計數據，調查結果等應表明出處並提供相應證明；
（3）確認廣告內容真實性及相關的其他證明文件。
8．甲方提供廣告資料
（1）廣告內容和表達方式必須符合國家有關廣告法規的規定和國家有關出版物的標準規定。
（2）提交軟片的客户，務請在出片前將設計稿件傳真或寄至乙方，經審核通過後再出片。定稿後，請打印一份彩樣，並同該廣告光盤及軟件一起於截稿日前寄送乙方。
（3）需要乙方代為製作廣告的廣告客户，請將廣告稿於截稿日前寄（送）至乙方。
（4）除已註冊商標外一律使用簡化字。
·廣告製作合同 ·小區廣告合同 ·電梯廣告租賃合同 ·廣告刊登合同
（5）廣告截稿日為預刊期前_________天。
9．交付廣告費用
（1）廣告收費見本合同附件（版面價格）。
（2）本刊實行廣告費預付制度，廣告費須在廣告截稿日之前寄（匯）至乙方指定帳號。
（3）廣告代理費按國家工商行政管理部門有關規定辦理。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
負責人（簽字）：_________負責人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
達成協議如下：
一、乙方接受甲方委託，指派管東平律師擔任甲方代理人。
二、乙方應依照法律維護甲方合法權益，所指派的律師如因故中途不能執行職務，應負責另行指派律師接替，乙方指派的律師必須對委託事項認真負責，盡忠職守，自委託之日起完成下列第1、調查取證2、申請仲裁3、提前介入4、法律幫助5、刑事辯護6、本案一審項工作：7、本案二審8、申請執行糾紛一案，聘請乙方律師擔任該案代理人，現經雙方協商一致，
三、甲方必須真實地向律師陳述案件事實，提供本案有關證據，乙方接受委託後，如發現甲方有捏造事實、弄虛作假的行為，有權終止代理，所收費用不予退還;甲方如無正當理由解除委託合同，所交的費用不予退還。
四、甲方以下列方式交納律師代理費：一次性支付律師費元於月日之前支付。
五、甲方選擇的收費方式確定後，無論乙方通過何種途徑(包括訴訟或非訴訟)為甲方追收回債款或維護了甲方的合法權益(即不限於法院執行，包括債務人主動還款等)，均應視為乙方已完成了甲方所委託的工作，甲方應按雙方商定的收費方式支付律師代理費。
六、本委託合同一式三份，自簽訂之日起即具有法律效力，至雙方約定的委託事項完結之日終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲 方：
地 址：
法人代表：
職務：
電 話：
乙 方：北京市_律師事務所
負 責 人：
地 址：
郵政編碼：
電 話：
傳 真：
甲方因工作需要，聘請乙方的律師為專項法律顧問，根據《中華人民共和國律師法》、《北京市律師訴訟代理服務收費政府指導價標準(試行)》、《北京市律師服務收費管理實施辦法(試行)》的有關規定，經雙方協商訂立下列合同：
一、乙方委派
律師為甲方的專項法律顧問，為甲方提供專項法律服務，依法維護甲方的合法權利。
二、專項法律服務的工作範圍：
1、為甲方提供 有關法律諮詢;
2、為甲方 事宜出具法律意見書。
三、乙方律師提供專項法律服務的工作時間、地點，由雙方另行協商確定。
四、甲乙雙方在本合同的簽訂、履行過程中，所獲知的對方的商業祕密，均有承擔保密責任的義務。未經乙方同意，甲方不得將乙方為其起草、修改的合同、出具的法律意見及其他法律文書透露、提供給他人。
五、甲方向乙方支付專項法律服務費人民幣 萬元。
六、如甲方委託乙方律師代理進行訴訟或仲裁，律師代理費雙方另行協商。
七、如乙方律師受甲方委託異地出差，乙方律師出差期間的相關費用(含交通費、差旅費和各項雜費)由甲方另行支付。
八、甲方應向乙方律師如實提供與業務有關的情況、資料和必要的工作條件。如甲方故意隱瞞案情或提供虛假不實材料，乙方有權終止本合同。因此造成的損失全部由甲方負責。
九、本合同一式貳份，雙方各執壹份，具有相同的法律效力。
十、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)：
_______年______月______日
乙方(蓋章)：
_______年______月______日
委託方:_______________(以下簡稱委託方)
受託人:_______________(以下簡稱籌建單位)
經協商，業主與編制單位就委託方委託編制工程招標達成如下協議:
一.受業主委託編制投標書的工程概況如下:
項目名稱:_______________
工程現場:_______________
工程內容:_______________
委託方委託的編制單位業主的內容是:編制工程招標的費用部分
二.雙方同意並由業主提供的相關工程資料及提供時間:施工圖、招標文件、答疑紀要等相關資料。
三、業主要求:在規定時間內完成合同，保證高質量和保密性。
四.雙方約定的支付方式、支付時間和收費標準；委託方應在完工後十五天內一次性支付準備費用。編制費按照物價部門核定的標準執行，以人民幣計算
五.本合同執行過程中如有爭議，雙方應及時協商解決。如未達成一致意見，可提交招投標管理部門協調。協商不成的，由建設行政主管部門仲裁解決。本合同一式兩份，委託方一份，編制單位一份。雙方簽字蓋章。
委託方(蓋章):_______________編制單位(蓋章):_______________
代表:_______________代表:_______________
地址:_______________地址：_______________
電話:_______________電話:_______________
_______________年_______________月_______________日_______________年_______________月_______________日
我單位的用電工程，地址： 容量： ;電壓等級:。供電方案已經XX供電公司批覆(見附件),現將該工程電氣設計接入系統委託貴單位實施，工程設計的具體事項根據市區供電營業部的設計原則,按照國家有關技術標準,按雙方簽定的合同履行.
特此委託！
委託單位：
委託經辦人：
二O一X年 月日
委託人：某某，男(女)，某年某月某日出生，身份證號碼：_______
受託人：某某，男(女)，某年某月某日出生，身份證號碼：_______
本人系__公司的股東,本人佔有該公司_%的股權,因擬以人民幣_x元轉讓上述公司的股權給_x，茲委託_x為本人的代理人，代表本人處理如下事項：
一、代表本人出席_x公司股東大會，行使表決權;
二、與_x簽訂股權轉讓協議書，並辦理公證手續;
三、辦理工商變更登記手續。
委託期限：從某年某月某日至某年某月某日止。
受託人無轉委託權。
委託人：_x
20xx年xx月xx日
文學範文吧
