設備安裝合同範文

在當今社會，人們對合同愈發重視，合同起到的作用越來越大，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的設備安裝合同範文，歡迎閲讀與收藏。

發包人(全稱)：

承包人(全稱)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、 工程名稱：

2、工程地點：

二、工程承包範圍

1、工程承包範圍：見技術合同

三、合同工期：

四、工程質量標準：

五、合同價款

六、組成合同的文件：

1、本合同合同書;

2、中標通知書;

3、技術合同和安全合同;

4、投標書及其附件;

5、本合同專用條款;

6、本合同通用條款;

7、標準、規範及有關技術文件;

8、圖紙;

9、工程量清單;

10、工程報價;

11、工程進度、質量、安全管理辦法及獎懲規定。

雙方有關工程的洽商、變更等書面合同或文件視為本合同的組成部分。

七、本合同書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工，並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：

合同訂立地點：

本合同雙方約定：由雙方法定代表人或委託代理人簽字蓋章並遞交履約保函後生效。

發包人 (公章)： 承包人 (公章)：

法定代表人： 法定代表人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

發包方：福建恆億建設集團有限公司（以下簡稱甲方）

（新羅區財政局綜合業務大樓項目部）

承包方：龍巖市新羅區民安人防設備經營部 (以下簡稱乙方) 按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建設安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方簽訂如下合同條款：

第一條 工程概況

1、 工程名稱：龍巖市新羅區財政局綜合業務大樓 人防工程防護設備與安裝

2、 工程地點：登高中路與溪南路交匯處西北角

3、 承包方式：包工包料，獨立核算，自負盈虧（含在施工中的一切所需機械、工具）。

4、 結算方式：按圖紙內容包乾計算。

5、 合同總價款（人民幣）第二條 工程承包範圍

人防防護、通風設備（詳見乙方報價清單）

第三條 關於工程質量及驗收的約定

1、 質量標準：按照國家人防辦、建設建設部最新圖集生產，產品達到合格標準。

2、 工程質量以施工圖紙、做法説明、設計變更、《建築工程施工質量驗收統一標準》（GB50300-20xx），福建省人防辦關於結合地下室修建人防工程最新規範為質量評定驗收標準。

3、 乙方保證所提供的所有人防產品達到人防驗收標準。生產廠家必須是經龍巖市人防辦審定註冊允許使用的廠家，並提供各項產品的質保書。

第四條 承包工作內容和工作時間

1、 乙方應按甲、乙雙方協定的和所有圖紙設計中所需所有的人防產品（可分期）根據甲方的工程進度計劃和工程進度所需入場安裝。乙方應負責場內外所有的運輸、安裝、保管等責任工作。為確保工程進度，乙方應積極配合做好各項的本職工作，並負責安裝到位、驗收合格為準。乙方在施工中的一切所需開支和驗收費用由乙方自己負責。各項產品進場後應及時將該產品的'合格證、説明書等（質保書）交付甲方，以便認產品、品牌。

2、 綜合治理、安全生產、文明施工：

①乙方進場人員應自行辦好外來人員各種證件（如暫住證、婚育證、勞務證等），不滿十八週歲的人員不許上崗操作，嚴格遵守國家和地方政府的各項法規、法令，違法的經濟處罰由乙方自行承擔；乙方在施工期間應遵守建築法及公司的一切規章制度，凡發生盜竊、酗酒、隨地大小便以及家屬帶小孩進入工地等現象，均按公司有關規定給予重罰，所造成的責任及經濟損失均由乙方自行承擔。在工地凡動手打架、鬥毆者每人次罰款500元整。

②乙方應嚴格執行安全生產操作規程及安全生產管理條例，所有進場人員應無條件地接受公司“三級”安全教育，施工前應進行技術交底，不接受教育、違章作業，出現安全事故由乙方承擔全部責任和一切經濟損失，違章未造成損失，每發現一次罰款200元，施工所需個人防護用品由乙方自行解決。

③乙方班組人員在施工時應注意安全，若因乙方自行造成的事故，

甲方不負任何法律責任，一切費用由乙方自理。

第五條 工程結算及付款辦法：

按實際工程量結算，甲方按業主的來款和甲方公司的付款規定分期付給乙方（有關甲方向乙方提取管理費、配套費等，按總造價的18%從各次轉款中按比例提取）。工程竣工驗收後三個月內付清尾款，乙方應按工程款的70%税票提供給甲方。

第六條 爭議或糾紛處理

1、 合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或有關部門進行調解。

2、 解決合同糾紛方式：雙方本着真誠解決糾紛的原則進行協商，協商不成則提交仲裁機構仲裁，不服仲裁，可向當地人民法院提出訴訟，雙方均應服從人民法院的判決。

第七條 雙方責任

1、 為保證安裝拆卸和保養的需要，乙方應在施工過程中應於頂板預埋安裝所需的預埋件和吊環，費用由乙方負責。

2、 甲方按合同規定時間向乙方支付各期工程款。

3、 甲方提供相關地下室人防部分施工圖紙和人防辦審核意見書及技術材料（經人防部門審核認可的圖紙），如乙方未按甲方提供經人防辦審核認可的圖紙施工，由此造成工程未通過驗收，由乙方承擔責任，並負責由此發生的一切經濟損失責任。

4、 甲方向乙方提供施工所需水、電接口。

5、 乙方在施工中配合甲方工地做好安全及質量監督工作。

6、 工程完工後，乙方須提供全部施工及技術資料，並負責本工程通過人防主管部門的驗收工作。

7、 乙方門扇到場之前，甲方需提供乙方門扇順利進場的運輸

通道。

第八條 其他事項

1、 本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

2、 本合同履行完成後自動終止。

3、 施工過程中如有增減項目，竣工驗收結算應按實際相應增減；即原圖紙中已有的項目價格按照合同單價，圖紙中沒有的項目另行經監理、業主簽證確認後結算。

補充條款：

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

甲方代表： 乙方代表：

單位地址： 單位地址：

電話：電話：

合同訂立時間： 年 月 日

合同簽訂地點：新羅區財政局綜合業務大樓工地