關於裝飾合同3篇

在不斷進步的社會中，合同出現的次數越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那麼大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家整理的裝飾合同3篇，僅供參考，歡迎大家閲讀。

裝飾合同 篇1

來源：大象填海：日期：20xx-12-05

答辯狀

答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為瀋陽市瀋河區青年大街**室。

答辯人就瀋陽市**物業有限責任公司訴答辯人物業管理糾紛一案答辯如下：

一、原告不能按照物業合同約定提供物業服務，違約在先。 原告主要存在以下違反物業服務合同的行為：

1、不履行制止並報告不法行為義務。

20xx年6月8日頒佈的《物業管理條例》第四十六條規定：“對物業管理區域內違反有關治安、環保、物業裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為，物業管理企業應當制止，並及時向有關行政管理部門報告。”瀋陽電業房屋開發有限公司與原告於20xx年5月簽訂的《物業管理委託合同》第十八條第二、三款約定：“對業主和物業使用人違反法規、規章的行為，進行教育制止，提請有關部門處理。業主和物業使用人違法本合同的行為，根據情節輕重，採取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止並報告不法行為的義務。 根據規劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用於商業經營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋

的建築主體構造，使整個建築存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告採取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今，模特公司已經在答辯人的樓上經營了4年。

2、不履行安全保衞義務。

瀋陽**房屋開發有限公司與原告於20xx年5月簽訂的.《物業管理委託合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個，保安設備、監控設備24小時運行。”但是，原告從沒有按照合同約定運轉監控設備，給居民居住安全造成了隱患。

3、不履行維護公用設施的義務。

瀋陽**房屋開發有限公司與原告於20xx年5月簽訂的《物業管理委託合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是，原告並沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現故障後，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現故障後，原告不修復，致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉後，原告沒有維修過，至今仍然在那裏空敞着，給整個大樓的安全造成了威脅。

4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。

依據消防法律法規的規定和《物業管理委託合同》，原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務，甚至破壞消防設施，使整個大樓的消防安全得不到保障。

5、原告無故撤離大廈，不履行物業服務義務。

根據20xx年7月的電業園大廈業主委員會與原告簽訂的《物業管理委託合同》的約定，原告提供物業服務的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經通知並取得同意，擅自撤離電業園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。

6、原告並未按照合同約定每年向全體業主和物業使用人公佈一次管理費用收支賬目。原告並未按照合同約定製定大廈業主文明公約。

二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業服務費用。

因原告不能適當履行物業服務義務，給答辯人生活帶來諸多不便。根據合同法有關於先履行抗辯權的規定，在原告正確履行物業服務義務之前，答辯人有權拒絕支付物業服務費用。

因此，請求法院駁回原告訴訟請求。

此致

瀋河區人民法院

答辯人：

二〇〇七年十一月五日

裝飾合同 篇2

發包人:

承包人:

工程承包方式:

承包人包工、包材料(承包人需提供裝修材料明細單) 工程期限為 天開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。

合同價款: 本合同工程造價為(大寫):

施工圖紙

由承包人自行設計施工草圖,圖紙一式兩份,需經發包人同意草圖並簽字後方可施工,否則一切返工費用由承包人承擔. 發包人義務

1、 提供施工期間的水源,電源。

2、 負責調解施工隊與鄰里之間的關係。

3、 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。 承包人義務

1、 施工中嚴格執行安全施工操作規範，防火規定，施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

2、 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

3、 保護好原居室內的傢俱和陳設，保證上下水的通暢，如有損壞需照價賠償。

4、 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。 工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

材料的提供及驗收

承包人每購得一批材料，需提供材料明細單，並通知發包人驗收，發包人驗收合格簽字後承包人方可施工，否則所造成的一切費用由承包人承擔。

工程款支付方式

第一次：承包人購得材料經發包人驗收、查對合格並在材料明細單上簽字後支付40%工程款。

第二次：木工活進度過半(一週左右)，發包人驗收質量合格後支付25%工程款。

第三次：木工活竣工，由發包人驗收質量合格後支付15%工程款;期間，油漆工程開始3天后，發包人可酌情支付生活費500-20xx元，但總數不超過工程款的5%。

第四次：全部工程結束，發包人驗收質量合格後10天內需支付工程餘款。

工程主要項目

一、 客廳鞋櫃、玄觀、吊頂、電視牆。

二、 門廳吊頂，飯廳儲物櫃。

三、 書房落地櫃(3.2米*3.4米左右)、電腦桌、書架。

四、 陽台吊頂、高櫃、矮櫃各一組。

五、 衞生間吊頂及梳粧平台。

六、 廚房吊頂、櫥櫃、鈦合金推拉門。

七、 包房屋內所有的門套、窗套及暖氣套。

八、 乳膠漆粉刷整個房屋。

質量保證

1、 承包人所用材料均需使用正規廠家生產的質量達標的材料，如發生材料以次充好，謊報價格等欺詐行為，發包人有權終止合同，並由承包人承擔一切經濟損失。

2、 工程結束後承包人提供終身保修，如因房屋漏水、發包人人為破壞等其它非材料質量，做工質量因素造成的損壞，承包人可酌情收取一定的費用。違約責任

一、 合同雙方當事人中的`任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償對方經濟損失。

二、 為辦理驗收手續，承包人提前使用或擅自動用工程成品而造成的損失，由承包人負責並承擔一切經濟損失。

三、 因一方原因，造成合同無法繼續履行的，該方應及時通知另一方，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

合同爭議解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門調解，協商或調解不成的，可向有關部門起訴。 關於合同本合同經雙方簽字後生效，合同履行完畢後終止。

本合同簽字後不得轉包。

本合同一式兩份，雙方各執一份，合同附表同樣具有法律效力。 其他約定事項：

雙方簽字

發包人： 承包人：

年 月 日 年 月 日

裝飾合同 篇3

發包方(簡稱甲方)：__________________________________

承包方(簡稱乙方)：__________________________________

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守，家庭居室裝飾裝修施工的合同範本。

一、概況

1.甲方裝飾住房系合法居住。

乙方為本市經工商行政管理機關核准登記並經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

2.裝飾施工地點：_________區(縣)___________路____弄(村)____號___樓____室。

3.住房結構：____________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。

4.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

5.承包方式：__________________(包工包料、清包工、部分承包)。

6.總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：______________________________

其中：

材料費：________________________________，人工費：_____________________

管理費：________________________________，設計費：_____________________

垃圾清運費：____________________________，税金(3.41%)：____________

其他費用：___________________________

經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

7.工期：自_________年_______月________日開工，至________年_______月_______日竣工，工期________天。

二、關於材料供應的約定：

1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。

本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2.乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

3.乙方對甲方採購的裝飾材料、設備，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定：

1.本工程執行dbj08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準，質量評定驗收標準。

2.本工程由_________方設計，施工方案。

3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4.由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件四)後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定，合同範本《家庭居室裝飾裝修施工的合同範本》。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

6.工程驗收。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認，事後，若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗，若複驗合格，其複驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

7.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，並辦理驗收移交手續(詳見附件五《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，並承擔乙方的.看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火的約定：

甲方提供的施工圖紙或做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定：

1.工程款付款方式列下表：

2.工程結算：詳見附件六《工程結算單》。

3.工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4.雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

付款時間付款百分比金額

對預算設計認可簽訂合同之日1000元，第二次付款時扣除

合同簽訂後開工彰二到五天65%元

施工過程中工期進度過半30%元

竣工驗收當天5%元

增加工程項目簽訂項目變更表100%元

注：裝飾工程有形市場另有規定的，亦可按市場規定辦理。

六、其它事項

1.甲方工作：

(1)甲方應在開工前一天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明_________份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並説明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

(3)如確實需要拆改原建築物結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔有關費用。

2.乙方工作：

(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底。

(2)指派______________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任：

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%支付違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付違約金。

3.甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔責任。

4.乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。

八、糾紛處理方式：

1.因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向上海市建築裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2.當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向

--市仲裁委員會申請仲裁;

--人民法院提起訴訟。

(將不選定的解決方式劃出)

九、合同的變更和解除：

1.合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款__________%支付違約金，並辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

十、其它約定：

十一、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

委託代理人： 委託代理人：

住址： 地址：

電話： 電話：

郵編： 郵編：

簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日