精選投資合同彙編六篇

隨着法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規範。那麼一般合同是怎麼起草的呢？下面是小編收集整理的投資合同6篇，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

甲方：____________________________________

乙方：____________________________________

丙方：____________________________________

丁方：____________________________________

經上述股東各方充分協商，就投資設立_________（下稱公司）事宜，達成如下協議：

一、擬設立的公司名稱、經營範圍、註冊資本、法定地址、法定代表人

1．公司名稱：_____________________________________________

2．經營範圍：_____________________________________________

3．註冊資本：_____________________________________________

4．法定地址：_____________________________________________

5．法定代表人：___________________________________________

二、出資方式及佔股比例

甲方以__________________作為出資，出資額_________元人民幣，佔公司註冊資本的_________％；

乙方以__________________作為出資，出資額_________元人民幣，佔公司註冊資本的_________％；

丙方以__________________作為出資，出資額_________元人民幣，佔公司註冊資本的_________％；

丁方以__________________作為出資，出資額_________元人民幣，佔公司註冊資本的_________％。

三、其它約定

1．成立公司籌備組，成員由各股東方派員組成，出任法人代表一方的股東代表為組長，組織起草申辦設立公司的各類文件；

2．出任法人代表的股東方先行墊付籌辦費用，公司設立後該費用由公司承擔；

3．上述各股東方委託出任法人代表方代理申辦公司的各項註冊事宜；

4．本協議自各股東方簽字蓋章之日起生效。一式_________份，各方股東各執一份，以便共同遵守。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______ 代表人（簽字）：_______

_________年____月____日 _________年____月____日

丙方（蓋章）：_________ 丁方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______ 代表人（簽字）：_______

_________年____月____日_ ________年____月____日

甲方：(受託人)：____________________________

身份證號碼：_______________________________

户籍地址：_________________________________

乙方：(委託人)：____________________________

身份證號碼：_______________________________

户籍地址：_________________________________

基於平等、公平、自願的原則，甲乙雙方在充分信任的基礎上，經友好協商，就乙方委託甲方進行投資的相關事宜，自願達成如下協議，以資共同遵守。

一、委託事項及融資費用

1.1 乙方出資人民幣_________萬元(___________)（下稱“委託資金”），委託甲方投資於_____________(以下簡稱“標的項目”)。乙方自願在雙方共同認可的交易機構開設以下資金賬户：

(1) 開户機構：________________

(2) 賬户姓名：________________

(3) 賬户號碼：________________

投資要求：

(1)投資成本：________________

(2)投資期限：________________

(3)其他：______________________

1.2 本協議簽訂後，乙方將向甲方賬户劃轉上述委託資金，具體的資金數額以乙方實際劃轉的金額為準。

甲方指定如下賬户作為委託資金的接收賬户：

開户機構：________________

賬 户：________________

賬 號：________________

1.3 委託資金劃轉至甲方指定賬户，即視為乙方已將委託資金交付給甲方。

1.4 為保障委託資金專款專用，乙方有權引入銀行以資金監管方式對甲方上述指定收款賬户及委託資金進行監管，並有權要求銀行以乙方指令作為資金對外劃付的指令，甲方須無條件予以配合。

二、投資分配及撤資

2.1 自乙方委託資金轉入甲方指定賬户之日起，甲方應在__日內完成投資，甲方未能在該期限內完成投資的，應及時與乙方溝通，由雙方協商資金的後續處理事宜。

2.2 甲方依約完成投資的，按實際投資收益的________%分享收益，按實際投資虧損的_________%承擔風險，投資期限到期後三個工作日內，甲方向乙方返還投資款，並按照投資收益情況結算損益分成，也可續簽委託投資協議。

委託投資期限為_____年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。

2.3 投資期限內，若乙方需提前撤資，需提前30日向甲方提出，甲方予以返還全部本金並返還當日結算投資收益，由此產生的額外費用及損失由乙方自行承擔，如有收益，甲方按實際投資收益的________%分享收益，否則乙方承擔違約責任。

2.4 協議終止時，甲乙雙方按本協議約定對賬户虧損或盈利進行分配結算。

三、甲方的權限範圍

3.1甲方須要向乙方提供基本資料，如身份證，聯繫方式。

3.2受乙方委託，甲方有權對乙方的投資資金自主操作和管理，並應高度負責，定期向乙方通報資金使用狀況，確保乙方的資金安全。本協議項下，甲方僅能依約將乙方的委託資金用於投資標的項目，未經乙方書面同意，不得挪作其他用途。

3.2 甲方必須根據本協議1.1條約定的具體投資要求對標的項目進行投資，若標的項目實際情況與該投資要求不同，則甲方應及時與乙方溝通，經乙方確認後，方可繼續進行投資。

3.3甲方有責任和義務對乙方的賬户資金、交易記錄等資料保密，不得對其他人泄漏。

3.4雙方確認，依約完成投資後，乙方為該投資項目下所有權益的實際權利人，甲方僅為乙方代理人，甲方不對該投資享有任何實質性的權益，未經乙方書面同意，甲方不得對該投資項下的權益進行出讓、設定擔保或進行其他任何可能會對乙方權利產生不利影響的處置行為。

四、乙方權利和義務

4.1 乙方須向甲方提供基本資料，包括真實姓名、身份證號碼、聯繫方式。

4.2對甲方的操作有監督權和建議權，應甲方要求乙方有義務配合甲方操作。

4.3 乙方對甲方所提供的投資理財交易信息負有保守祕密的義務，未經甲方同意，乙方不得擅自將交易記錄等向第三方提供或泄漏。

五、協議變更和終止

5.1 本眾籌協議是雙方關於本項委託的最新文本，將取代在此之前達成的任 何書面或口頭的眾籌協議範本。5.2對本協議中的約定如需要修改或有未盡事宜，需要經過雙方協商同意後以書面形式加以修改和簽訂補充協議。

5.3如因乙方原因導致協議終止或解除，甲方有權依據本協議追究乙方違約責任。 5.4在執行本協議過程中，對發生的任何爭執，首先應通過友好協商解決。如不能協商解決的，任何一方均可向乙方所在地的人民法院起訴。

六、其他

6.1 本眾籌協議經雙方簽字蓋章後生效，一式兩份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。

6.2 本協議自雙方本人簽字生效。

附件：利潤分配明細表（本頁無正文，為《眾籌投資協議》的簽署頁）

甲方簽字(蓋章)：

簽約時間： 年 月 日

乙方簽字(蓋章)：

簽約時間： 年 月 日

甲方： (以下簡稱為甲方)

代表：____________

乙方： (以下簡稱為乙方)

身份證號碼：

甲、乙雙方在誠實信用、平等自願的基礎上，經友好協商，現對乙方準備在甲方區域內投資設立企業的相關事宜，達成本協議書，具體內容如下：

一、項目情況：

1、乙方準備在甲方區域內投資設立(企業名稱)___________(最終以工商部門核准的為準)。

2、投資項目的生產經營範圍_____________________________。

3、項目總投資__________________萬元，固定資產投資在_____________萬元以上，兩年內到位。

4、乙方投資公司的地址選在_____________，佔地約_____畝，詳見後附之示意圖。

5、乙方投資的項目在定南註冊、經營生產，並且以這個企業的名義報關出口或銷售，並在土地交付使用後壹年內正式投產。

二、土地事宜：

１、乙方購得以上_____畝國有土地50年的使用權，其土地性質為工業用地。

2、以上土地的單價為￥________元/畝(大寫人民幣__萬元/畝)，土地總地價為人民幣_________元。(大寫人民幣________元整)。

3、本協議正式簽訂後10個工作日之內，乙方先支付80%購地款，合計￥______元(大寫人民幣______________元整)，用作甲方徵用土地的專用資金；在甲方收到此購地款後____個工作日內，應完成徵地工作，並將土地實際交付給乙方使用，同時乙方將剩餘購地款一次性支付給甲方，並且由甲方負責與 縣國土資源局及相關部門協調、辦理正式的《建設用地許可證》給乙方。

4、在上述土地交付給乙方使用後一個月內，甲方應辦好土地的《國有土地使用權證》交給乙方收存。

5、在甲方將以上土地交付給乙方使用時，甲方應保證通路(水泥路面)、通水、通電、通訊到達以上土地的紅線處，供乙方使用。

6、徵用以上土地的工作及支付的相關費用均由甲方負責，與乙方無關。

三、優惠政策：

甲方保證乙方在 投資的公司享受 人民政府於 頻布的文件，即《鼓勵外來投資優惠辦法的通知》中的優惠政策。

四、甲方承擔的責任和義務：

1、權益保障：甲方有責任依法保障乙方在甲方境內的人身財產安全和其它合法權益，並提供良好的投資環境和優質的協調服務。

2、建廠協助：乙方可自行組織規劃設計整個企業建廠方案，報 縣建設規劃部門審批後，自籌資金開工建設，在此過程中，甲方應予大力協助。

3、提供服務：

乙方在投資過程中需辦理的相關手續，應由甲方本着主動熱情服務的原則，積極協調配合，加以妥善解決遇到的有關問題。

協助企業的立項、報批。

甲方應當協助乙方在____年__月__日前辦理完畢工商、税務登記手續。

協助乙方協調有關部門及周邊鎮、村、農户的關係，處理糾紛，維護乙方正常的生產秩序。

五、乙方承擔的責任和義務：

1、積極實施企業工程建設：乙方應積極組織工程建設，確保企業在土地交付使用後壹年內投產。

2、設計報批：乙方可自行編制施工設計書，可自主聘請具備相應資質的建築隊和工程監理、質檢人員進行施工，但施工建設、設計書和建築隊伍資質等資料需經甲方審批，或登記備案。

3、廠內管理：乙方廠區內的社區服務和保安工作，應接受當地有相關業務部門的指導。

4、環境保護：乙方自行搞好排污處理、確保“三廢”達標排放，做好防治水土流失工作。

5、安全保障：乙方施工和生產過程中，應做到文明施工和安全生產，如發生質量事故或安全事故，責任由乙方自行承擔。

6、法律義務：本協議適用中華人民共和國法律，乙方須遵守中華人民共和國法律、法規，不得損害社會公共利益，應承擔中華人民共和國法律、法規規定的其它義務。

六、違約責任：

如一方違約，則違約方必須賠償因違約造成對方經濟損失，並承擔法律責任。

七、其它：

八、本協議書的效力：

本協議書一經雙方代表簽字，並加蓋公章後生效。

本協議書一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：____________

乙方（蓋章）：____________

代表（簽字）：____________

代表（簽字）：____________

簽約地點：____________

簽約時間： ________年________ 月________ 日

建設方：_______________（以下簡稱甲方）

代建投資方：_______________（以下簡稱乙方）

為加快市中心城區的建設，甲方根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》和市中心城市建設領導小組辦公室印發的《_____市中心城市市政公用基礎設施項目代建承攬實施意見（試行）》、《關於代建投資承攬項目有關問題的補充意見》、《對_____市中心城市市政公用基礎設施項目代建承攬實施意見（試行）〉的補充通知（二）》及相關法律法規的規定，依照招標文件所約定的內容，接受了乙方的投標。本着平等自願、協商一致的原則，現就項目投資承攬事項達成以下協議。

一、項目概況

項目名稱：_______________

項目地點：_______________

項目內容：_______________

項目建設總投資額：_______________萬元（以中標金額為準）

項目建設規模：_______________

項目建設範圍：_______________

項目資金來源：自籌

二、代建投資承攬的方式及內容

1、甲方根據_____市人民政府城市規劃的要求，將_______________項目交由乙方投資承攬代建，由乙方承擔該項目的全部投資資金，按法定程序交付給甲方使用後，甲方按照本合同約定方式向乙方支付投資回報。

2、代建投資承攬的內容包括本合同_______________項目的徵地、拆遷、安置、青苗補償、建安工程等全部工作。具體包括：

（1）該項目紅線範圍內的徵地、拆遷、安置、青苗補償；

（2）該項目範圍內建安工程，包括：排水設施等（具體建設內容，以中標的工程量清單為準）；

（3）該項目投資費用支付承諾匹配土地上的徵地、土地報批、拆遷補償及青苗補償。

3、若乙方將本合同項下的徵地、拆遷、安置、青苗補償工作委託甲方完成，甲方可以接受，由甲方指定本項目實施單位受託完成，並由乙方與項目實施單位簽訂委託合同。該委託合同應約定在委託合同生效後____日內由受委託人完成委託事項，若受委託人不能在此期限內完成，超過合同委託期限20%以內的，屬寬限期，不補償乙方的損失；超過合同委託期限20%以上的天數，以乙方投入的拆遷補償和青苗補償總費用為基數，由受託人按照銀行同期貸款基準利率的3倍計息，補償給乙方。

4、乙方也可委託具有相應資質的拆遷公司進行拆遷。

5、乙方建成後的市政公用設施的產權全部歸甲方所有。

三、項目投資價款

1、本項目代建投資承攬的合同價款金額為_____元，包括項目佔地的徵地、拆遷、安置、青苗補償；建安工程；匹配土地徵地、拆遷、安置及青苗補償、前期費用等部分。

2、本項目合同價款確定後，因材料價格、機械費和人工工資發生變化，甲方不再給予相應調整。

3、乙方在代建投資承攬過程中所產生的相關税費按國家和省市有關規定承擔。勞保基金的扣繳按上級勞保基金有關規定和招標文件執行。

四、合同工期

1、本項目履行期限從________年____月____日開始，至________年____月____日竣工完成，共計____天。在此時間範圍內，詳細的分期工期另行約定。（此合同工期包括國家法定的節假日在內）

2、因人力不可抗拒的自然災害造成的工期延誤可以順延，但投資專項資金不計息；因重大規劃調整或甲方的原因引起合同工期的延誤，乙方可以提出延期申請，經甲方審核後工期可以順延。順延工期在60天以內的，投資專項資金不計息，在60天以上的，乙方可以要求計息。具體計算辦法，以乙方投資專項資金帳上的實際餘額，按銀行同期活期存款利率計息。因乙方的原因引起合同工期的延誤，由乙方自行負責，甲方不給予順延工期。

3、延誤工期每天賠償元，最高延誤工期賠償限額為合同總造價的1%。

五、質量要求

乙方代建投資承攬的工程必須達到國家、省、市現行各項質量驗收標準的要求，確保合格，爭取優良。

六、代建承攬項目的管理

1、甲方委託_______________公司負責該項目實施過程中的管理和協調工作。

2、乙方應成立項目管理部，負責項目實施過程中的管理和協調工作。

3、本合同簽定後，若乙方需自行組織施工的，應具備相應的市政施工資質。若乙方不具備市政施工資質的，乙方應在市建設工程招標辦的監督下通過邀請招標的方式確定施工隊伍，並辦理項目報建各項手續。

七、工程量的變更

1、工程量、土石比在設計文件及招標人提供的工程量清單中已明確，在項目建設過程中，原則上不作項目工程量和土石比的變更（含溝槽）。但在項目建設過程中，因甲方設計圖紙的變更及其它原因引起的項目造價增加或減少達到或超過一定的比例時，由乙方書面向甲方提出變更理由並計算出變更數量後，經甲方同意，報相關部門審核後，可以相應的變更工程量。

2、工程量的變更在本條款約定的比例範圍內的，由乙方自行負責，甲方不給予乙方增加或減少工程量。甲方只對變更造價達到總造價的5%（含）以上的工程量相應增加或減少工程款。

增加或減少的造價達不到上述比例的不予變更，增加變更若多個子項目累計才超過上述比例的，則在計算增加變更總額時，應按上述比例扣除後才計算，若是單個子項目增加，則依實際發生計算。

八、代建投資專項資金的管理和使用

1、本項目的投資專項資金共分三期交納：第一期為項目投資響應金，按照區財政局審核的道路工程紅線範圍內徵地和青苗賠損及税費估算費用人民幣萬元和前期費用人民幣____萬元，合計人民幣____萬元，於投標資格確認登記前轉入到招標人指定的銀行帳户；第二期按區財政局審核的建安工程預算的60%交納，即人民幣____萬元（萬元X60%）作為投資專項資金，在完成第一期項目投資額後____日內交納；第三期以匹配土地的報批、徵地、青苗補償及安置等所需費用按區財政審定的金額，在完成第二期項目投資額後____日內交納。此條款列入合同條文。對不履行合同的，對前期工程不予驗收。

所交投資專項資金優先滿足道路工程紅線範圍內徵地、拆遷、安置、青苗補償及税費估算費用和前期工作費用的需要。

2、乙方將打入甲方指定帳户的響應金轉為該項目的投資專項資金後，該專項資金實行雙控，且不計利息。乙方在代建投資承攬過程中根據項目建安工程建設的需要，可以使用該專項資金。專項資金首先保證道路紅線範圍內的徵地拆遷及青苗補償的需要，代建承攬人申請使用專項資金用於徵地拆遷和青苗補償方面的`，可由代建承攬人按市財政審定的金額申請使用，若該專項資金除滿足該項目徵地拆遷和青苗補償需要外仍有剩餘，則用於建安工程建設，根據建安工程形象進度完成情況，代建承攬人可以提出使用申請，經項目實施單位和我司核實後，可按核實的已完建安工程預算造價與中標人建安工程投標報價的比例乘以專項資金剩餘部分，作為甲方同意代建承攬人使用的專項資金額度。

原則上乙方申請使用專項資金的時間間隔不得少於15天，且實際使用金額達到25萬元時，方可申請使用。

3、在項目實施過程中，項目用地上的徵地、拆遷、安置、青苗補償費用超過投標報價的部分，經市政府審批確認後，由代建投資承攬人在已繳納的項目響應金之外追加出資，計入項目成本。

4、變更工程量，按規定程序認定，但不從項目響應金中撥付進度款。

5、本合同簽訂前，乙方應將代建投資承攬項目總預算金額的3%的現金繳入市財政局指定的銀行帳户，做為代建投資承攬項目的履約保證金。此履約保證金的使用和退還，按照國家有關規定執行，不能用於工程進度款撥付，只能竣工驗收合格後一個月內無息退還，履約保證金不計利息。

九、投資回報及支付方式

1、項目投資的回報：採用以下兩種方式：

（1）乙方參與該匹配土地掛牌競拍的，成功競拍後，以項目投資款抵繳項目配地的土地出讓金作為項目投資回報。

（2）他方參與匹配土地掛牌競拍的，成功競拍後，以項目配地的土地出讓金作為項目投資回報。

2、工程竣工驗收後，土地方可掛牌：

（1）竣工驗收合格一年內，除質保金外，則可以項目投資回報金抵扣全部土地出讓金，不足部分由乙方用其它資金補足。

（2）竣工驗收合格一年後，則可以項目投資回報金抵扣全部土地出讓金，不足部分由乙方用其它資金補足。

3、乙方以參與公開出讓土地形式回報的，應按照市政府有關文件的規定到國土、規劃等相關部門辦理相關手續。

4、本項目匹配土地經市國土資源部門認定位置、面積、價格和掛牌時間後，經市政府批准，市財政部門出具承諾書。乙方對於投入的項目前期費用和徵地拆遷費用（包括徵地、報批和拆遷補償、青苗補償費用等），只能選擇土地出讓形式回報（在代建投資承攬合同簽訂時選定）。選擇土地出讓形式回報的（參見上述第一條款內容），待該匹配土地出讓時，以該匹配土地的基準地價掛牌，最終按成交價結算，成交價超出起始價部分由甲方與乙方共同分配。其分配的比例為：乙方以投入該項目的前期費用和徵地、拆遷補償和青苗補償資金佔項目總造價的比例獲得超出部分資金，其餘歸甲方所有。若選擇現金回報的，則從本合同簽訂之日起，至工程結算之日止，以乙方投入的項目前期費用和徵地、拆遷補償、青苗補償等費用總額為基數，按照銀行同期貸款基準利率的兩倍計息。

十、項目的驗收

項目驗收分階段性驗收和竣工驗收。項目的階段性驗收和竣工驗收由乙方向甲方提出書面申請後，甲方組織相關單位進行驗收。

十一、雙方的責任

1、甲方的責任：

（1）組建項目矛盾協調小組，協助乙方調處項目建設過程中徵地、拆遷、青苗補償和阻工等矛盾糾紛；

（2）委託監理單位，派出總監、監理工程師、現場監理等相關人員；

（3）會同相關部門核定和批准項目工程量變更，並給予簽證；

（4）監管項目建設進度、質量，核定和審查項目結算；

（5）按約定支付項目代建投資費用；

（6）接收竣工合格項目；

（8）雙方協商的其它責任。

2、乙方的責任：

（1）足額提供項目紅線範圍內和匹配土地上的徵地、批地、拆遷補償、青苗補償和前期費用等；

（2）完成項目紅線範圍內的建安工程建設任務，包括設計圖紙內的場地平整、土石方、基層、面層、排水、綠化、亮化等工程任務；

（3）按規定確定符合資質的工程建設施工隊伍，並督促施工單位嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定，對施工質量安全事故和施工中產生的糾紛負責；

（4）項目工程達到合同規定的質量、安全標準，按規定時間移交竣工驗收合格的項目；

（5）提出項目建設變更申請，並向甲方説明變更理由，計算變更工程數量；

（6）接受甲方委託單位的全程管理；

（7）雙方協商的其它責任。

十二、違約處理

1、甲方違約處理：

甲方違反本合同規定，致使本合同無法履行的，甲方應向乙方支付本合同價款金額的5%的違約金。給乙方造成重大經濟損失的，應按損失金額向乙方承擔賠償責任。

2、乙方違約處理：

乙方違反本合同規定，致使本合同被解除、終止而無法履行的，甲方不再退還乙方繳納的履約保證金（且乙方還應向甲方支付違約金萬元）。給甲方造成重大經濟損失的，乙方還應按損失金額向甲方承擔賠償責任。

十三、合同的免責條款

由於國家政策變動或其它人力不可抗拒的原因造成項目需解除或終止的。

十四、合同的組成文件

組成合同的文件包括：

1、本合同協議書；

2、中標通知書；

3、招標書及其附件；

4、投標書及其附件；

5、標準、規範及有關技術文件；

6、項目投資建設總預算書；

8、本合同的各項書面補充、修訂或變更及其它附件；

7、圖紙。

十五、合同的解除和終止

有下列情形的，本合同可以解除或終止：

1、甲、乙雙方在合同簽訂後超過約定時間56天仍不能按期履行合同義務的。

2、乙方違反代建投資承攬合同關於建設進度的約定，乙方承攬項目建設速度緩慢，經甲方或其委託單位書面催促後乙方仍不能改正，導致不可能按期完成的。

3、在徵地、拆遷、安置和青苗補償等政策性工作中，乙方不執行市政府的統一政策標準，惡意突破政策界限，造成大規模上訪或嚴重擾亂全市建設秩序現象的。

4、乙方在執行合同過程中，自己或通過他人直接或間接行賄，有損建設單位利益或公共利益的；或夥同監理單位營私舞弊、虛假簽證的。

5、代建投資承攬項目在建設過程中出現重大質量、安全隱患，乙方拒不整改或整改後仍達不到要求或造成重大事故的。

6、乙方嚴重拖欠工程款或民工工資影響社會穩定的。

7、乙方破產或宣佈破產、或陷於重大經濟糾紛或被司法機關依法羈押而不能繼續履行合同的。

8、乙方完成全部建設工作，經竣工驗收達到約定質量等級要求並將項目依程序移交給甲方，且甲方全部付清項目費用後。

十六、其它

本合同一式拾貳份，雙方各執陸份，甲、乙雙方簽字蓋章後生效。

甲方（簽章）：_______________乙方（簽章）：_______________

甲方委託單位（蓋章）：_______________

________年____月____日

甲方：

乙方：

甲乙雙方經友好協商，根據中華人民共和國法律、法規的規定，雙方本着互惠互利的原則，就甲乙作為合同投資人的方式合作投資項目事宜達成如下協議，以期共同遵守。

第一條 合夥投資經營項目和範圍：。

第二條 合夥投資期限

為________年，自________年____月____日起，至________年 月_____日止。

第三條 投資出資額及方式

1．本合夥投資出資共計人民幣 元。甲方以__________方式出資，計人民幣元。佔投資總額的___%；乙方以____________方式出資，計人民幣 元。佔投資總額的___%；

2.甲、乙雙方決定在 銀行開設一專用賬户（户名： ，賬户： ），用於合夥投資使用；

3．甲、乙雙方的出資，於____年__月_ _日以前繳入上述賬户，逾期不交或未交齊的，應對應交未交金額數計付銀行利息並賠償由此給對方造成的損失造成的損失；

4.合夥投資期間甲、乙雙方的出資為共有財產，不得隨意請求分割，合夥投資終止後，各合夥投資人的出資仍為個人所有，至_______時予以返還；

5． 資金增減由合夥投資人共同決定，雙方另附補充協議約定根據資金增減合理調整本協議有關分配比例的規定。

第四條 利潤分享和虧損分擔

1．甲、乙雙方按各自出資額佔出資總額的比例分享共同投資的利潤，分擔共同投資的虧損。

2．甲、乙雙方的出資形成的收益及其孳生物為雙方的共有財產，由甲、乙各方按其出資比例共有。

第五條 事務執行

1．甲、乙雙方協商，由甲方代表雙方執行共同投資的日常事務，包括但不限於：

①對外開展業務，訂立合同；

②對合夥投資事業進行日常管理；

③出售合夥投資的產品(貨物)，購進常用貨物；

④支付合夥投資債務；

⑤____________。

2.乙方的權利：

①參予合夥投資事業的管理；

②聽取甲方開展業務情況的報告；

③檢查合夥投資帳冊及經營情況；

④共同決定合夥投資重大事項；

⑤____________。

3.甲方執行共同投資事務所產生的收益歸甲、乙共同共有，所產生的虧損或者民事責任，由甲、乙共同承擔；

4.甲方在執行事務時如因其過失或不遵守本協議而造成乙方損失時，應承擔賠償責任；

5.乙方可以對甲方執行共同投資事務提出異議。提出異議時，應暫停該項事務的執行。如果發生爭議，由甲、乙共同決定。

第六條 投資的轉讓

1.甲、乙雙方任何一方向他人轉讓其在共同投資中的全部或部分出資額時，須經另一方人同意；

2.甲、乙依法轉讓其出資額的，在同等條件下，另一方有優先受讓的權利。

第七條 其他權利和義務

1.甲、乙雙方均不得私自轉讓或者處分共同投資的份額；

2.自本協議簽訂之日起 內，甲、乙雙方均不得不得從共同投資中抽回出資額，轉讓其持有的份額。

第八條 合夥投資的終止及終止後的事項

1. 合夥投資因以下事由之一得終止：

① 合夥投資期屆滿；

② 甲、乙雙方同意終止合夥投資關係；

③ 合夥投資事業完成或不能完成；

④ 合夥投資事業違反法律被撤銷；

⑤ 法院根據有關當事人請求判決解散。

2. 合夥投資終止後的事項：

① 甲乙雙方對合夥賬目進行清算；

② 清算後如有盈餘，則按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩餘財產的順序進行。固定資產和不可分物，可作價賣給合夥投資人或第三人，其價款參與分配；

③ 清算後如有虧損，不論合夥投資人出資多少，先以合夥投資共同財產償還，合夥投資財產不足清償的部分，由合夥投資人按出資比例承擔。

第九條 違約責任

1.如甲方或乙方違反上述各條中有關各方權利義務的約定，給對方造成 損失的，應向對方賠償相應的損失。 2.

第十條 糾紛的解決

甲、乙雙方之間如發生糾紛，應共同協商，本着有利於合夥投資事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以向法院提起訴訟。

第十一條 其他

1.本協議未盡事宜由共同投資人協商一致後，另行簽訂補充協議。

2.本協議經全體共同投資人簽字蓋章後即生效。本協議一式_______份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(簽字)：_________ 乙方(簽字)：_________ _______年____月____日

簽訂地點：_________

年 月 日簽訂地點：

甲方：

法定代表人：

公司地址：

乙方：

身份證號：

就乙方申請入股參與甲方的“××××工程”項目建設一事，甲乙雙方本着平等、互利、自願的原則，經雙方協商一致，達成如下協議：

一、項目概況：

1、項目規模：本工程建設佔地面積約66.7畝，計入容積率(不含車庫)建築面積約38000m，建築佔地面積約12367.6m，綠化佔地面積約13602.1m，道路及其它佔地面積約18481.3m，建築密度約27.8%，容積率約0.885（含公共基礎配套設施佔地），綠化率約30.6%，建設樓層為多層（局部4＋1層）樓房(注：以上指標均以通過審查後的施工圖所注指標為準)。

2、建設週期：三年（20__年6月—20__年5月，能正常動工建設之日起計算，非甲方原因造成的延誤工期順延）。

3、項目總投資額：約15000萬元

二、入股金額及利潤分配比例：

乙方按照每股投入資金50.00（伍拾）萬元起算（本合同約定時間內股金不計利息），乙方投入的資金同甲方進行風險共同承擔的原則進行利潤分配，具體按以下方法實施：

1、如本項目清水房建面的銷售均價為6000元/m，則甲方按本協議約定的時間及方式按公式：利潤=計算出的金額向乙方分配利潤；

2、如本項目的房屋銷售清水房建面均價大於或小於6000元/m（但不得小於或等於5000元/m的基價），則甲方按本協議約定的返6000元/m按公式：利潤=投入股金總額×（1＋、清水房建面銷售均價小於6000元/m按公式：利潤=投入股金總額×（計22算出的金額向乙方分配利潤；

3、如本項目的清水房銷售建面均價小於或等於5000元/m，甲方對乙方不進行利潤分配，則甲方用該項目房屋抵扣乙方投入的股本（抵扣房屋的價格按本項目相同或近似位臵、樓層、户型的房屋銷售市場價格計算）；

三、乙方投資款的支付時間及支付方式:

本協議簽定後3日內將約定相應額度的款項一次性撥付至甲方的銀行賬户，甲方查證到賬款項額度同本合同約定額度相符後即出具收款依據給乙方（甲方出具的收款依據作為乙方日後享受該項目利潤分配的有效證件）。

四、乙方投資款及投資回報返還時間及方式：

1、返還時間：項目全部建成完工驗收後6個月內一次性返還本金；甲方與施工單位結算完成後3個月內一次性分配利潤。

2、返還方式：乙方可自由選擇現金返還或房屋抵賬兩種方式（注：選擇以房屋抵賬方式返還的，簽定本合同時甲乙雙方另行簽訂房屋抵賬協議）。

3、利潤金額：乙方的最終利潤是甲方扣除乙方應繳納利潤所得税後的金額。

4、甲方按本協議支付完清乙方的投資款及利潤後，甲乙雙方簽署關於本項目的入股文件及資料自然失效。

五、乙方的投資僅限於該項目的建設，不涉及甲方公司的其他任何業務。

六、乙方不參與甲方該項目的任何日常及其它管理工作。

七、免責約定：

因“不可抗力”事件導致本合同無法履行和無法完全履行，雙方協商解除本合同，雙方均不承擔違約責任。本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

八、在履行本協議發生爭議時，雙方應按照互諒互讓的原則協商解決，協商不成應按本合同約定通過法律途徑解決。

九、本協議未盡事宜，雙方可簽訂相應的補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

十、本協議一式二份，雙方各持一份，具有同等法律效力。

十一、本協議經雙方簽字蓋章後生效。

甲方：（蓋章）乙方（簽章）：

法定代表人（簽章）：代表：

20__年_月_日20__年_月_日