隨着廣大人民羣眾法律意識的普遍提高,越來越多的人通過合同來調和民事關係,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,下面是小編為大家收集的服裝加工合同,歡迎閲讀,希望大家能夠喜歡。
定製方(乙方):__________________
加工方(甲方):__________________
一、委託加工項目。
1、委託加工產品:_________________________。
2、數量:以乙方訂購為基準。
3、交貨期限:從甲方訂貨日起在日內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委託加工方式。
1、乙方提供面料、輔助材料、樣品、圖紙、外包裝、商標、吊牌、防偽標誌。
三、質量要求和技術標準。
甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工,在________年_____月_____日製樣品,經乙方確認後封樣品,該樣品由_____保存。
四、甲方對質量負責的範圍和期限。
1、面料、輔助材料質量的`確認
2、確認顏色、尺寸規格
3、乙方允許甲方製作誤差率為_________%
五、技術資料、圖紙提供方法和保密要求。
1、乙方提供服裝風格、標誌圖案等圖案的技術資料
2、甲方必須保密乙方提供的服裝設計、圖紙等技術資料,不得向任何人泄露相關資料,也不得在乙方訂單外利用乙方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經乙方許可,甲方不得保留服裝樣品和相關技術資料。
六、檢驗標準、方法和期限。
乙方按合同約定的交貨日期(按合同約定的質量標準),派技術人員跟進(檢查質量),其住宿由甲方負責。
七、包裝要求和交貨地點、運輸方式。
1、甲方嚴格按照乙方要求進行內外包裝和發貨包裝
2、在乙方指定的場所交付。
3、運輸方式為___________運費由_______負擔。
八、交付金額和銷售期限。
經跟蹤人員檢查確認後,當天交貨款。
九、結算方式。
1、甲交付後,甲發行增值税專用發票交給乙。
2、乙方以銀行轉移方式與甲方結算。甲方銀行賬户如下:
十、合同條款變更本合同未完成,或遇特殊情況需補充、變更內容,雙方協商一致。
甲(蓋章):___________乙(蓋章):__________
法定代表人:______法定代表人:______
____年____月____日____年____月____日
定作方(甲方):簽訂日期:
加工方(乙方):交貨日期:
一、委託加工明細(數量以最後實際成品入庫數為準)款號:
顏色單位數量單價
略
二、質量技術要求:
1)甲方明確委託加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝製作要求和質量標準,經雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
2)乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產。如有任何問題三日內通知甲方相關部門解決,否則,造成質量的問題及經濟損失,由加工方承擔。
三、生產技術資料、圖紙提供辦法及保密要求:
1)甲方提供;乙方嚴格保密,保證不外泄,不在甲方訂單之外利用甲方提供的資料進行加工銷售,否則負相應法律責任。若生產完畢,樣品、紙樣、主料輔料等一切歸還甲方。
四、交貨期和成品質量要求
1)乙方需根據合同要求保質保量生產並如期交貨。由於乙方責任造成不能出貨,則按此款數量的成本價賠償,並承擔延誤客人合同期的違約金:如超期一天按該貨品總價的2%扣款,如超期兩天按該貨品總價的4%扣款,以此類推,如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,並需簽字生效。
2)乙方需提供真實裁片數量,若弄虛作假,乙方交貨成品數量缺失,以每件為單位,每件按貨品的成本價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。
3)乙方生產大貨必須保證成品尺寸按照紙樣完成尺寸生產(允許正負1cm誤差)。若大貨送甲方後,發現成品油污、跳線、多處線頭、爛孔、抽紗、尺寸不對等情況,乙方每件按貨品的成本價予以賠償(加工費中扣除)。
4)乙方生產前需對布料、輔料核對,所有面料,輔料有質量問題的,應該在沒有開始裁剪或加工前,報甲方確認或者及時更換,凡是由於乙方人員私自對有質量問題而繼續使用的或隱藏不報的,由乙方承擔該批面料、輔料的所有費用。布料和輔料超耗由乙方承擔。
5)甲方將對乙方送來終檢的'產品進行檢驗,檢驗的合格率必需達到?____%以上。超次品按照每件成本價從加工費中扣除。
五、結算方式:
按甲方實際入庫數量結算,此月出的貨待下月____號前結算。如有特殊情況會另行通知。
六、解決合同糾紛的方式:
雙方協商解決,解不成時,到有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁;
七、雙方協商的其他條約。
法定負責人:____________________________
單位地址:____________________________
法定負責人:____________________________
單位地址:____________________________
委託代理人____________________________
委託代理人:____________________________
合同編號:________________________________
簽訂日期:____________年________月______日
定作方:(以下簡稱甲方)________________
承攬方:(以下簡稱乙方)________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本着誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條加工成品
品名:________貨號:________面料:________
顏色:________尺碼:_______________________
第二條服裝數量
1、計量單位:________
2、數量:____________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱:________________數量質量:__________________________
提供日期:________________單價:__________總金額:___________
第四條服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標誌圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在________天時間內回覆,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答覆,乙方有權停止工作,並在________內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:______________
2、總金額(元):_________
第七條包裝方式
內用________,外用________包裝,包裝費由________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:_______________________________________________
2、產品的交(提)貨期限:_________________年____月____日
第九條服裝驗收
1、驗收時間:________年____月____日。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤後方可抽樣。
3、驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在________________天內通知乙方並有權要求乙方返修。
7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對於再次檢驗,不合格的`加工成品交由甲方處理,並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
(1)甲方應於______________年_____月_____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應於_年_月_日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
付款期限:甲方應於驗收無誤收貨之日起________日內,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任。
(1)製作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的________%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給甲方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任。
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的________%/天。
未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%。
(6)由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十四條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十五條其他約定
本合同經雙方簽字後於________年____月____日起生效。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,乙方和甲方各執一份;
甲方(章):________________乙方(章):________________
_______________年____月____日_______________年____月____日
甲方:
乙方:
甲方委託乙方加工連衣裙、褲子、風衣產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙
方協商,就有關代加工事宜達成如下協議,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委託乙方為其加工系列產品,加工數量、款式、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,加工詳述。單元:元
第二條甲方責任
1、按計劃委託乙方為其加工甲方連衣裙、褲子、風衣產品。2、向乙方提供加工品款式、數量、工藝要求、交貨時間等。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,並提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的`款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產,不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3、本合同所簽訂的加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
第四條付款方式及交貨地點
甲方確定委託加工款式、數量、標準後,與乙方簽訂委託加工通知單,乙方
提供的貨品經甲方驗收進倉後財務核實即付餘款,交貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收,如發現質量有異,甲方應在收到貨物之日起5日內書面通知乙方處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。第六條違約責任
1、如乙方未按照本合同約定的時間交貨或貨物的數量、質量與合同約定不符,應賠償甲方此批貨款總價10%違約金。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
2、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。
第七條合同有效期限
本委託加工合同期限為,自___年____月____日至___年____月____日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條不可抗力
在本合同期內,如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行,本合同自然終止,雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本合同無法繼續履行,本合同亦自然終止,雙方互不追究對方責任。
第九條爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發生爭議,應協商解決;協商不成,依法交由仲裁委員會裁決處理。
第十條其他
1、本合同一式二份,甲乙雙方各一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。2、如有其他未盡事宜,甲乙雙方可另行簽訂合同附件(或補充協議),附件(或補充協議)與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
授權代表(簽字):______
授權代表(簽字):
簽訂時間:____年____月____日
定做方(甲方):
承攬方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》,經甲乙雙方友好協商,就20xx年春夏季服裝加工生產事宜,達成如下協議:
一、貨品名稱、單號、款號、數量、金額、交貨期等:
貨品:
名稱:
單號:
款號:
顏色:
數量與碼數:
單價/件:
交貨期:
備註:
S M L XL XXL:
總數:
貨款(合計)RMB¥ (金額大寫)¥
二、雙方責任範圍
甲方提供面料、商標、拉鍊、及有甲方LOGO的輔料,乙方提供粘樸,袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工範圍從剪裁到包裝,甲方負責運輸。
三、付款方式
乙方完成大貨包裝,甲方驗貨合格後支付全部加工費用,安排出貨。加工費以實際出貨數量為準進行計算。
四、質量與數量要求
1、乙方需按甲方的要求提前製作產前樣板給甲方批核封存,作為加工生產的標準進行操作並以此為驗貨收貨的標準。
2、甲方提供的面料,乙方必須在面料到廠三日內驗布,並提供《驗布報告》(包括數量確認),如面料有問題需及時向甲方反映,以便第一時間處理解決。
3、生產之前,乙方要向甲方提供生產計劃,以便監控實施過程。
4、甲方提供的面料和輔料之剩餘料,乙方需在出貨的同時如數退還甲方。
五、知識產權保護責任
乙方不得使用甲方的商標和產品的`款式設計,或外流給別人使用。否則,將承擔賠償責任。
六,違約責任
1、正常情況下,乙方不得延誤甲方的貨期,生產中如有意想不到的難題則雙方協商解決。如果延誤貨期,影響了甲方銷售,乙方將承擔加工費 %的違約金。
2、甲方依據產前封存的樣板驗貨,如果發現不良現象有權責令乙方返修後才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用,否則,由此產生的後果則由甲方承當。
以上條款,雙方遵守執行,未盡事宜雙方隨時協商處理。本合同一式兩份,雙方各執一份,同樣具有法律效力。
甲方: 乙方:
簽名: 簽名:
蓋章: 蓋章:
簽訂日期: 簽訂日期:
服裝加工承攬合同:
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委託承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規格 │單位 │數量 │備註 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料,圖紙提供辦法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條 結算方式及期限:_________________________________________
第十一條 其他:
1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的`運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
地址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
開户銀行:_________ 開户銀行:_________
帳號:_________ 帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
定做方(甲方):
承攬方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》,經甲乙雙方友好協商,就20xx年春夏季服裝加工生產事宜,達成如下協議:
一、概況
貨品名稱
單號
款號
數量
金額
交貨期
二、雙方責任範圍
甲方提供面料、商標、拉鍊、及有甲方LOGO的輔料,乙方提供粘樸,袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工範圍從剪裁到包裝,甲方負責運輸。
三、付款方式
乙方完成大貨包裝,甲方驗貨合格後支付全部加工費用,安排出貨。加工費以實際出貨數量為準進行計算。
四、質量與數量要求
1、乙方需按甲方的要求提前製作產前樣板給甲方批核封存,作為加工生產的標準進行操作並以此為驗貨收貨的`標準。
2、甲方提供的面料,乙方必須在面料到廠三日內驗布,並提供《驗布報告》(包括數量確認),如面料有問題需及時向甲方反映,以便第一時間處理解決。
3、生產之前,乙方要向甲方提供生產計劃,以便監控實施過程。
4、甲方提供的面料和輔料之剩餘料,乙方需在出貨的同時如數退還甲方。
五、知識產權保護責任
乙方不得使用甲方的商標和產品的款式設計,或外流給別人使用。否則,將承擔賠償責任。
六,違約責任
1、正常情況下,乙方不得延誤甲方的貨期,生產中如有意想不到的難題則雙方協商解決。如果延誤貨期,影響了甲方銷售,乙方將承擔加工費%的違約金。
2、甲方依據產前封存的樣板驗貨,如果發現不良現象有權責令乙方返修後才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用,否則,由此產生的後果則由甲方承當。
以上條款,雙方遵守執行,未盡事宜雙方隨時協商處理。本合同一式兩份,雙方各執一份,同樣具有法律效力。
甲方(供應方):_____________乙方(加工方):_____________
地址:_____________________地址:______________________
授權代表:__________________授權代表:__________________
公司蓋章:___________________公司蓋章:___________________
日期:______________________日期:_____________________
甲方:
乙方:
簽約代表:
簽約代表:
地址:
地址:
電話:
電話:
雙方根據平等互利的原則,甲方長期向乙方定製團體(後勤管理人員、安保人員、收銀員、營業員、設備維護人員)職業服裝,為保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方友好協商,共同達成以下條款,以茲雙方共同遵守履行:
一、銷售商品
甲方定製服裝的名稱、款式説明、數量、單價、金額詳見下表:(或在同樣格式的附件中詳細列明,該附件經雙方蓋章確認後作為本合同完整組成部分。)
二、款式和麪料説明:
以雙方簽字確認的樣衣款式和麪料為準。
三、供貨説明:
鑑於甲方是商場,員工具有一定的流動性,會有不定期的訂貨需求,乙方必須保證隨時供貨。甲方有訂貨需求需提前7天告知乙方,以利乙方準備面料等。乙方應在接到甲方通知20日內向甲方提供訂貨。
四、質量標準:
乙方提供的商品必須符合甲方的設計要求,按國家一等品標準(不起球、不裂縫、不褪色、不變形),具體款式工藝要求以雙方確認的樣衣(供貨前由乙方簽字交甲方保存或雙方封存備驗貨)和工藝單為準。甲方收到產品後如有不合適,乙方負責無償修改或調換,保證每套衣服都合適,中間如若產生物流費用,全部由乙方承擔。產品在一年內如出現非人為質量問題的,乙方負責無償返修或者重做;若因甲方日常使用維護不當,如沒有正常洗滌或人員流動等而造成使用功能的殘損,乙方應積極協助修改解決。
五、乙方對質量負責的範圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規格的確認;
3、繡制標徽工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質量問題的確認;
六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料以及產品價格進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料及產品價格,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
七、交貨方式和付款條件:
1、交貨方式:乙方負責無償送貨上門,將製作完畢的工裝送到甲方指定地點。
2、交貨地點:甲方所在地辦公區。
3、交貨時間:_____年_____月_____日之前交貨。
4、付款條件:合同簽訂同時,甲方預付工裝貨款合同金的30%,作為預付款,共計:3420元,大寫(人民幣):叁仟肆佰貳拾元整;貨到驗收合格後於7日內付60%,計:6840元,大寫(人民幣):陸仟捌佰肆拾元整;剩餘10%,計:1140元,大寫(人民幣):壹仟壹佰肆拾元整,作為質量保證金,若無明顯質量問題,在1個月內付清。
八、付款方式:
1、在乙方交貨後,由乙方開具增值税專用發票交由甲方。
2、甲方收到發票後以現金方式與乙方結算。
九、違約責任:
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;乙方超過約定繳貨期限10天沒有向甲方交貨,甲方視為乙方單方終止合同,乙
方除承擔違約責任返還已收款項外,還應按甲方已付款額的20%向甲方賠償損失。
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的`原材料而影響產品質量時,甲方有有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3、乙方由於保管不善,致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的,應當賠償甲方因此而造成的損失;
4、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,並視實際情況要求乙方承擔該批產品總金額的20%-50%作為賠償;
5、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產品總金額的20%支付違約金;
6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標,如果未達到要求而導致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的20%違約金;
7、產品交付提出異議的期限:收到產品後,甲方在一年內可以向乙方提出異議,具體按本合同第三條執行。
十、其他:
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章後生效。
2、爭議解決:合同執行期間不得隨意變更或解除。當雙方就本同相關事項產生爭議時,應友好協商解決,協商不成的,應向原告方所在地的人民法院提起訴訟。
甲方(蓋章)
乙方(蓋章)
簽約代表:
簽約代表:
日期:_____年_____月_____日
日期:_____年_____月_____日
甲方:________
乙方:________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定,在平等、自願的基礎上,經充分協商,就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。
一、在大貨投產生產前乙方任意碼製作確認樣經甲方技術部門確認後方可投產。
二、按甲方提供的樣品、品質要求操作生產,若乙方生產途中品質不合格,或工廠有變故,生產能力不足或轉發其他廠家生產,甲方有權收回訂單,終止合同,甲方不支付任何費用。
三、乙方有義務隨時向甲方自動報告生產進度和品質狀況,以便甲方向客户反饋生產情況;並配合甲方QC不定期的檢驗、查貨,如謊報、虛報生產進度和品質狀況而無法實施驗貨或多次驗貨不合格,由此造成的.損失全部由乙方承擔。
四、檢驗方式:
甲方技術部門品檢到乙方工廠抽查、指導為隨機查貨,其結果並不能免除貨物抵達市場分發銷售出去後可能隱藏的品質問題。同時乙方加工的成品必須檢驗合格後方可送到甲方驗收。如成品質量不合格,乙方負責重新檢驗、返工,合格後包裝。
五、付款方式:
經甲方品管部門檢驗合格出貨後,先與甲方倉庫部門核實材料用料,並持該書面合同到甲方財務部門對帳確認後45天內,甲方付清乙方所有貨款。
六、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客户直接聯繫,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
七、本合同一式二份,甲乙雙方代表簽字確認後各持一份,並具有同等法律效力,傳真件也具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
合同編號:_________
定作方(甲方):_________
承攬方(乙方):_________
一、委託加工項目
1、委託加工產品:_________
2、數量:以甲方下單為準
3、單價:_________
4、交貨期限:按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委託加工方式:
1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料,乙方應在_________年_________月_________日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準:
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,於_________年_________月_________日製作出樣品,經甲方確認後封樣,該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低於國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執行)。
四、乙方對質量負責的範圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規格的確認;
3、繡制杉杉標徽工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質量問題的確認;
6、乙方負責該批委託加工產品銷售期內的質量問題;
7、乙方在合同期內對質量責任需支付保證金
8、甲方允許乙方製作誤差率為千分之二。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的.技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準),並派業務員跟單,其食宿由乙方負責七、包裝要求及交貨地點、運輸方式:
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2、於甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1、第一次交貨根據質量標準,經倉庫及跟單員驗收確認後,交付總貨款的_________%;
2、在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付餘款的_________%;
3、銷售期限:_________。
九、結算方式:
1、在乙方交貨後,由乙方開具增值税專用發票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳户為:
銀行户名:_________
開户銀行:_________
銀行賬號:_________
十、違約責任:
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時,甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3、乙方若製造假冒產品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣_________萬元,甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;
4、乙方由於保管不善,致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當賠償甲方因此而造成的損失;
5、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,並視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標,如果未達到要求而導致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;
8、每件產品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元;
9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客户直接聯繫,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
第十一條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十二條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。
第十三條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力,如兩國文字引起歧義,則以___為準。
第十四條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____ %.
2.甲方收到原材料後,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告後,乙方負責退換或補足。
第十五條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
____年____月____日____年____月____日
合同編號: 簽訂地點: 簽訂日期:
定作方:(以下簡稱甲方)承攬方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本着誠信、互利、
公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。 第一條 加工成品
第二條 原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗,不符合要求的,應
立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,挪做他用。
第三條 服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單製作的產前樣執行,產前樣仍需要修改的,以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。 第四條 技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標誌圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的.資料自行加工、銷售。4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。 第五條 服裝交付
1、交貨地址:__________________________
2、產品的交(提)貨期限:
第六條 服裝驗收:甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝,生產進度。對甲方跟單員在生產過程中發現的質量問題,乙方必須及時改正。定單完成後,甲方對貨物進行全面驗收:1、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤後方可抽樣。
2、驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
3、驗收標準:與樣衣款式、做工一致
驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方通知乙方並有權要求乙方返修。
7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對於再次檢驗,
不合格的加工成品交由甲方處理,並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第七條 報酬結算
1、付款期限:甲方應於貨物驗收無誤後,付清合同總貨款的90%; 第八條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)製作中途未經過雙方同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。 未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。 如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。 第九條 其他約定
本合同經雙方簽字後於 起生效,合同履行完畢即失效。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執一份,同具法律效力。
甲方(簽名):________________乙方(簽名):________________
甲方(章):________________ 乙方(章):________________
________年____月____日________年____月____日
定作方: 簽訂地點:
合同編號:
承攬方:有限公司 簽訂時間:
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備註:
二、定作物的質量標準:
承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標誌等(附樣),在 天內完成面料備料及實樣製作。並將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章),如有改進意見,應書面通知承攬方,並以此作為定作物驗收時的質量依據。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用:
承攬方按照定作方統計的規格進行製作,並在數量全部到齊後,於20xx 年 月 日前交貨,服裝製作完成後由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點),所需費用由 承攬方承擔。
四、驗收標準,方法及提出異議期限:
按確認樣品及改進意見為驗收標準,允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物後柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限:
簽訂合同後,承攬方開具發票,定作方首先付50%貨款__________元給承攬方,所有貨品交付定作方驗收後結算剩餘的50%___________元。結算均採用 轉賬 方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件:
內用防塵袋,外用紙箱包裝,免回收包裝袋,隨貨配送一定數量的`備品(拉鍊、鈕釦、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責任:
如有違約,違約方責任自負,凡屬承攬方質量原因,均有承攬方負責調換與修理,承攬方不能交付定作物,向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項,按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議,雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決,協商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項:
九、本合同壹式四份,定作方持二份,承攬方持二份,自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日止。
定作方: 承攬方:
(蓋章) (蓋章)
代表人: 代表人: 電 話: 電 話:
甲方(需方):
乙方(供方):
為提高經濟效益,確保雙方實現各自的經濟目的,依照《中華人民共和國合同法》和有關實施條例辦
法,在平等自願、等價有償、誠實信用原則的基礎上,經雙方友好協商一致簽訂本合同。具體條款如下:
第一條產汽稱、規格、含税單價、包裝要求、交期、技術標準:
____
第二條材料提供
1.乙方提供的羅紋,鬆緊帶,腰繩,甲方提供除羅紋,鬆緊帶,腰繩外所有面料和輔料。
2.乙方在加工過程中必須使用甲方提供的材料加工,未經甲方書面許可,乙方不得擅自更換,不得使用任何第三方提供的材料。
3.乙方自行提供的.輔料需保證質量。
4.加工所需主、輔料由甲方送到乙方加工廠,雙方對數量、外觀進行查驗,由乙方簽收。
第三條加工
1.乙方按甲方提供的樣品及相關工藝技術資料進行加工生產,並對甲方的設計保密。
2.乙方在對甲方提供的材料裁剪前,必須核實單件服裝所需原材料的用量是否與甲方要求相符合,確定無誤後方可裁剪。未經核實或核實有誤未向甲方説明並經甲方書面答覆,致使原材料浪費或其他一切後果均由乙方承擔。
3.為保證乙方加工生產的產品品質,在對原材料量裁剪、縫製前,乙方應制作十套首批樣,經甲方確認,貨正常進行。
4.加工過程中如發現材料有問題,應及時與甲方聯繫,不能私自使用,如未通知甲方,乙方承擔全部責任。
第四條驗收方法及質量異議:
1.完成後,乙方須按甲方要求完成檢驗、裝箱後,於貨交貨期截止兩日前通知甲方抽查檢驗,裝箱費用均由乙方承擔。乙方交付貨物時,甲方或甲方託人根據上述合同約定的質量、工藝標準和確認的樣品進行驗收。
2.如果發現製做不合格品,乙方需按甲方要求無條件返修。但由於乙方加工原因造成無法修復且不能按正品入庫的,此部分產品甲方有權拒絕支付加工費用,造成原材料損失的乙方應當賠償損失。
3.乙方在接到甲方來函或來人提出的產品質量異議時,應在三日內給予甲方回覆,並提出處理方案,否則甲方即視為乙方同意甲方提出的異議和處理意見。(公休日順延)。
4.產品出貨後,甲方的原版樣衣、相關技術資料以及剩餘的主、輔料經甲方清點後與該批成品貨物一起退還甲方。
第五條貨款結算方式:
合同簽定後甲方預付30%(12525元整),餘款(29225元整)提貨付清,乙方開具17%增值税發票寄給甲方。
第六條違約責任
1.未經甲方同意,乙方逾期交貨的,每逾期一天,應按逾期未交貨物加工費的2%向甲方償付逾期交貨的違約金,並承擔甲方因此所受的全部經濟上的損失費用。
2.未經乙方同意,甲方逾期付款的,每逾期一天,應按延期付款部分的2%向乙方償付逾期付款的違約金。
第七條其他
嚴禁乙方將甲方所屬商標或帶有甲方所屬商標的產品外流出工廠,也不可將相關合作信息透露給他人,聯繫時只可跟甲方指定聯繫人聯繫,否則因此造成的經濟損失由違約方承擔。
第八條本合同依法簽訂,具有法律效力,自雙方簽字蓋章起生效,生產單是本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。合同生效後,甲乙雙方必須全面履行合同中規定的義務,任何一方均不得隨意變更或解除合同,如確須變更或解除時,應按《合同法》關於變更和解除的條款辦理,協商解決,協商不成,守約方可向當地人民提出訴訟。
合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。傳真件與原版具有同等法律效力。如因本合同引起糾紛,經雙方協商未妥,可以交由甲方當地國家仲裁機構仲裁。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人(或授權代表人):
法定代表人(或授權代表人):
經手人:
經手人:
日期:____年____月_____日
日期:____年____月____日
供方:
需方:
根據《中華人民共和國經濟合同法》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同遵守。
一、供方在___年___月___日前,向需方提供共___套(以實際量體人數結算)。每套___元整,合計人民幣___元整。
二、質量標準:執行國家標準,採用版型。
三、面料:
料樣:(各留料樣)
四、交貨:由供方運輸到。
五、結算方式及期限:
合同簽訂後日內,預付貨款___萬元,剩餘貨款交貨驗收後,全部付清。
六、如發生質量問題,由供方派人按照服裝行業技術標準進行鑑定,如確屬質量問題,供方負責修理或重做,不超過___年___月___日。
七、本合同簽訂後,具有法律效力,如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時,雙方應立即協商,另立協議書。
八、如有一方不履行合同條款規定,則合同相關管理部門按國家合同法規定進行裁定,由違約方承擔經濟責任,賠償對方損失。
九、供需雙方由於人力不可抗拒的災害確屬非企業本身造成的原因不能履行合同時,經雙方協商同意,由合同管理機關查實證明,可免予承擔違約經濟責任。
十、雙方有權對對方的'違約行為訴訟法律,雙方約定發生法律糾紛的起訴執行地為陽泉郊區法院。
十一、其他未盡事宜,另訂附件。
十二、本合同一式份,甲、乙雙方各執份。
供方:
負責人:
代表人:
需方:
負責人:
代表人:
年月日
定作方(甲方):簽訂日期
加工方(乙方):交貨日期
一、委託加工明細(數量以最後實際成品入庫數為準)
二、質量技術要求:
1)甲方明確委託加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝製作要求和質量標準,經雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
2)乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產。如有任何問題三日內通知甲方相關部門解決,否則,造成質量的問題及經濟損失,由加工方承擔。
三、生產技術資料、圖紙提供辦法及保密要求:
1)甲方提供;乙方嚴格保密,保證不外泄,不在甲方訂單之外利用甲方提供的資料進行加工銷售,否則負相應法律責任。若生產完畢,樣品、紙樣、主料輔料等一切歸還甲方。
四、交貨期和成品質量要求
1)乙方需根據合同要求保質保量生產並如期交貨。由於乙方責任造成不能出貨,則按此款數量的零售價賠償,並承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款,如超期兩天按該貨品總價的2%扣款,以此類推,如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,並需簽字生效。
2)乙方交貨成品數量缺失,以每件為單位,每件按貨品的成本價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。
3)若由乙方做尾部進行包裝的,賣出後出現退貨現象的,有乙方承擔20元的退換貨郵費並完成該次品的`維修工作,若不維修或者維修不了的按成本計算,在加工費中扣除。
4)若大貨送甲方做尾部工序的,發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況,通知乙方來解決。如乙方不及時來返執,甲方尾部幫手配片、返執,甲方則扣除乙方返工工時,按每小時3、00元計算,在加工費中扣除。
4)布料、物料如有質量問題不能生產,應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
5)甲方如代乙方做以下工序需計還成本:鳳眼0、1元/粒,鈕門0、025元/粒,打棗0、018元/粒,剪線0、2元/件。
五、結算方式:按甲方實際出貨數量結算,可接受次品視情況而定(最多按單價半計),超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算,如有特殊情況會另行通知。
六、解決合同糾紛的方式:雙方協商解決,解不成時,到有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁;
七、雙方協商的其他條約
法定負責人:法定負責人:
委託代理人委託代理人:
單位地址:單位地址:
_____年____月____日