有關裝飾合同範文彙總九篇

隨着法律觀念的日漸普及，合同的地位越來越不容忽視，它可以保護民事法律關係。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎？以下是小編整理的裝飾合同9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

裝飾合同 篇1

合同編號：_________

甲方（發包方）：_________

單位名稱：_________

住址：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

乙方（承包方）：_________

資質證書號：

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯繫人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

第一條 工程概況

1．1 工程地點：_________市_________區（縣）_________路_________號_________樓_________室。

1．2 住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

1．3 工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，税金：_________，其他費用：_________。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1．4 工程承包方式：雙方商定採取下列第_________種方式。

（1）乙方包工、包全部材料。（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

1．5 工程期限_________天；開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日

1．6 工程內容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

第二條 施工單位資格

2．1 凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位，應當持有建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》。

2．2 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償損失。

2．3 對於承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業者，應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證，向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案，實行“登記註冊、培訓考核、技能鑑定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。

2．4 凡沒有《建築業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。

第三條 工程監理

若本工程實行工程監理，甲方（或乙方）與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方（或甲方）。

第四條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供：

4．1 甲方自行設計並提供施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙）；

4．2 甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙），設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）；

4．3 施工圖紙雙方簽字後生效。

第五條 甲方權利義務

5．1 開工前_________天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，並且雙方簽訂“物品清單”；

5．2 開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水源、電源，並説明使用注意事項；

5．3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係；

5．4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衞位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續；

5．5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；

5．6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物業管理所需的相關材料；

5．7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的`設計單位提出設計方案，甲方不得變動建築主體和承重結構；

5．8 甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；

5．9 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，並按有關規定清運；

5．10 甲方不得拒絕和阻礙物業管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協議的約定，對住宅室內裝飾裝修活動的監督檢查；

5．11 甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施，降低節能效果；

5．12 未經批准，甲方不得隨意在承重牆上穿洞，拆除連接陽台門窗的牆體，擴大原有門窗尺寸或者另建門窗；不得隨意增加樓地面靜荷載，在室內砌牆或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇；不得任意刨鑿頂板，不經穿管直接埋設電線或者改線；

5．13 未經批准，甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施，不得損壞他人的房屋及物品。

5．14 因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，應由甲方負責修復和賠償；如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

第六條 乙方權利義務

6．1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》，保證工程質量，按期完成工程；

6．2 安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應當採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全；

6．3 保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下管道的暢通；

6．4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品；

6．5 乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫，以確保工程中的統一指揮和管理；

6．6 乙方自行採購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任；

6．7 乙方採用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

6．8 乙方施工應符合有關規範要求，不得偷工減料、粗製濫造；

6．9 乙方不得野蠻施工，危及建築物自身的安全；

6．10 乙方不得欺行霸市、強迫交易；

6．11 乙方不得冒用其他企業名稱和商標；

6．12 乙方不得損害居民和其他經營者權益；

6．13 在居民居住的地域，十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間，乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

第七條 工程變更

7．1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂後如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》（見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單），同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效；凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果，均由甲方承擔；

7．2 合同簽訂後，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；

7．3 甲方第二次支付工程款後增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。

第八條 材料的提供

8．1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；

8．2 由乙方提供的材料、設備的（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；

8．3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備註乙方代購），在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料採管費（材料款的_________%）+材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；

8．4 除合同註明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買並按時運到現場；若需要乙方代購，加收所購材料款_________%的採購費及運輸費。

第九條 工期延誤

9．1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

（1）工程量變化和設計變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；

（4）甲方同意工期順延的其他情況。

9．2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；

9．3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；

9．4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第十條 質量標準

10．1 工程質量

（1）乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規範進行施工。

（2）乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準，工程一次驗收合格率達到100％，優良率達到_________。

（3）凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工後仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由於甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。

10．2 雙方約定本工程施工質量按下列第_________項標準驗收：

（1）《gb50210-XX建築裝飾裝修工程質理驗收規範》

（2）《_________市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》

（3）其它驗收標準：_________

10．3 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：

（1）可向_________市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或_________市建築裝飾協會投訴進行調解；

（2）如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

第十一條 工程驗收和保修

11．1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；

（2）油漆、面層塗料施工前驗收；

（3）竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格後應填寫工程驗收單（見附件八：工程驗收單）。若甲方接到通知後，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；

11．2 保修

（1）工程竣工驗收合格並結清工程餘款後，乙方向甲方辦理移交手續（見附件九：工程結算單），並填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：工程保修單）。

（2）在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第十二條 工程款支付方式

12．1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

（1）本合同簽訂後，開工前_________至_________日，甲方支付相當於總價款_________％的工程款；

（2）完成_________％的工程量之日後的_________日內，甲方支付相當於總價款_________％的工程款；

（3）竣工驗收後_________日內，甲方支付相當於總價款_________％的工程款。

（4）竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當於總價款_________％的工程款。

甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

12．2 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

12．3 雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項後，乙方應當出具合法發票。

12．4 竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的_________％的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

第十三條 違約責任

13．1 合同簽訂後，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意後，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

13．2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，並視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。

13．3 甲方未按期支付工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。

13．4 由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

13．5 由於甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

第十四條 合同爭議的解決方式

雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第_________種方式解決：

14．1 向_________仲裁委員會申請仲裁；

14．2 向人民法院起訴。

第十五條 其他具體規定

15．1 工程地在_________市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費；

15．2 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用（人民幣）_________元，（此費用不在工程款內）；

15．3 施工期間，甲方將外屋門鑰匙_________把，交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交後，甲方負責提供新鎖_________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用；

15．4 施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分；下午_________點_________分至_________點_________分。

第十六條 附則

16．1 本合同簽訂後工程不得轉包。

16．2 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）後生效，甲、乙雙方各持一份。

16．3 凡在_________市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字（蓋章）後生效，三方各持一份。

16．4 合同履行完後自動終止。

16．5 本合同實行當事人自願鑑證，以保護合同當事人的合法權益。

16．6 合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

第十七條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

甲方（簽字）：_________ 乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 委託代理人（簽字）：_________

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

家庭裝飾裝修市場合同認證意見（商場合同認證章）：_________

委託代理人（簽字）：_________

聯繫電話：_________

簽訂地點：_________

_________年____月____日

附件

附件一： 家庭裝飾裝修工程施工項目確認表

附件二： 家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表

附件三： 家庭裝飾裝修工程報價表

附件四： 甲方提供裝修裝修材料明細表

附件五： 乙方提供裝飾裝修材料明細表

附件六： 家庭裝飾裝修工程設計圖紙

附件七： 裝飾裝修工程變更單

附件八： 工程驗收單

附件九： 工程結算單

附件十： 工程保修單

裝飾合同 篇2

發包方（以下簡稱甲方）：____________________________________________

住所地址：__________________________________________________________

聯繫電話：_______________________手機號：_________________________

承包方（以下簡稱乙方）：____________________________________________

單位名稱：__________________________________________________________

營業執照號：________________________________________________________

註冊地址：__________________________________________________________

法定代表人：______________________聯繫電話：________________________

委託代表人：______________________聯繫電話：________________________

設計負責人：___________________ 聯繫電話：________________________

根據《中華人民共和國經濟合同法》，以及裝飾行業的有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，並共同履行。

第一條 工程項目

甲方委託乙方承擔以下工程設計任務：

工程名稱：_____________________________

工程地址：_____________________________

第二條 設計收費及支付方法

（一）本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。經甲乙雙方商定設計收費為

元/平方米（套內使用面積），估算總收費 元，金額大寫

元。

（二）付款方式

甲乙雙方經協商採用以下付款方式（將不選定的方式劃去）

1、 雙方另定。

2、 按下列方式執行。

（1）上門測量，價格： 元

（2）定金： 元

（3）出平面方案圖，方案： 份，價格： 元/份

（4）出平立面圖及剖面圖，價格： 元

（5）出水電施工圖，價格： 元

（6）出效果圖，價格： 元/張

第三條 設計內容及完成日期的約定

（一）乙方提供的設計圖中應有詳細的設計説明。

（二）平立面圖

1、平面傢俱佈置圖

2、地面圖

3、天花圖

4、現場製作的傢俱立面圖

5、門立面圖

6、廚房、衞生間立面圖（定做的廚房除外）

7、電視背景牆立面圖

8、其它現場需施工牆面的立面圖

（三） 剖面圖

1、應標明材質、用料、顏色等

2、門窗套剖面圖

3、傢俱剖面圖

4、玄關剖面圖

5、廚房上下櫃剖面圖

6、天花剖面圖

7、電視背景牆剖面圖

8、其它需施工處剖面圖

（四） 水電施工圖

（五） 甲乙雙方約定，從合同生效之日起， 天內完成平面方案圖；

平面方案通過後 天內完成全套施工圖。

第四條 雙方責任

（一）甲方責任

1、如期向乙方提交設計所需的資料，並保證所提交資料質量達到工程設計要求。

2、按約定的日期和數量付給乙方定金和工程設計費。

3、本工程建築材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔。

（二）乙方責任

1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件，並保證設計文件的質量符合國家的有關規定、規範的要求，符合甲方的`建設使用要求。

2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作。負責該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題。按規定參加工程竣工的驗收。

第五條 違約責任

（一）由於乙方原因而沒有按本合同規定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，每延誤一天，向甲方賠償經濟損失為該設計階段設計費的_______違約金。

（二）由於乙方設計錯誤給甲方造成嚴重經濟損失時，乙方有責任在設計上繼續採取補救措施，並酌情賠償甲方因此而實際發生的部分經濟損失，全部賠償金額不超過該部分工程的全部設計費。

（三）甲方不履行合同時，乙方不返回定金，且按乙方實際完成工作量另付設計費。乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方定金，同時返還已收取定金外的全部設計費。

第六條 合同生效、中止與結束

（一）本合同需經甲方籤、乙方加蓋單位法人公章後有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最後一方籤（或蓋章）的日期為準。

（二）甲乙雙方因故需變更或終止本設計合同時，應提前一週書面通知對方，對本合同中的遺留問題取得一致意見，形成書面協議作為本合同附件執行。未達成協議前，本合同繼續有效。

（三）因甲方原因要求中途停止設計工作的，已付定金不退還。

（四）本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部工程設計文件，甲方按本合同規定付清全部設計費之日起，結束本合同關係，本合同另有條款約定的除外。

第七條 合同糾紛解決方式

本合同在執行過程中發生糾紛，雙方協商不成時，採取下列第____種方式解決：

１、向消費者委員會申請調解；

2、向有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁；

3、向有管轄權的人民法院起訴；

4、其它解決方式：_______________

第八條 未盡事宜與附加條款

（一）本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，並形成書面協議作為本合同附件執行。

（二）本合同附加條款如下：

1、

2、

3、

4、

5、

第九條 合同文本

15。1 本合同經甲、乙雙方籤（蓋章）後生效。

15。2 本合同簽訂後工程不得轉包。

15。3 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

15。4 合同履行完後自動終止。

15。5 本合同實行當事人自願鑑證原則，可將合同文本提交所在區的工商行政管理分局進行合同鑑證，以保護合同雙方當事人的合法權益。

甲 方： 乙 方：

籤 章： 籤 章：

簽約地址： 簽約地址：

簽約日期： 簽約日期

裝飾合同 篇3

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

為規範家庭室內裝修的施工，保護雙方的合法權益，現根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵寧。

一、概況

1.甲方裝修住房系合法居住。

乙方為本省(市)具有建築裝飾資質、並經工商行政管理機關核准登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商户。

2.裝修施工地點：市區(縣)路(村)巷號樓層室。

3.住房結構：

4.裝修施工內容：

室別部位裝修內容及要求備註

5.承包方式：

6.總價款：元(其中人工費元，材料費元，詳見清單。)

7.工期：自年月日開工，至年月日竣工。工期為日。

二、關於材料供應的約定

1.甲方提供的材料

序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限

備註

本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格和產品，並應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管。由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2.乙方採購的材料

序號材料或設備名稱規格型號生產廠商(品牌)單位數量質量等級單價(限購元以下)總價上述材料，乙方應向甲方提交購貨發票，並均應用於本合同規定的民宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的以倍補償給甲方。

乙方採購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

三、關於工程質量及驗收的約定

1.本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

3.由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4.由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5.工程竣工後，乙方應通知甲方驗收是，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。

四、有關安全生產和防火的約定

甲方提供的施工圖紙或做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定

1.合同簽訂後，甲方支付總價款的%，計元;年月日前，甲方支付總價款的%，計元;年月日前，甲方支付部價款的%，計元;年月日前，甲方支付總價款的%，計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收後合格後日內一次付清。

2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延(具體內容雙方另立補充協議，補充協議系本合同組成部分)。

3.雙方款項往來，均應出具發票(或收據)。

六、其它

(一)甲方工作

1.甲方應在開工前天，向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需用的.水、電、等必備設備，並説明使用注意事項。

2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等協調工作。

3.如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔有關費用。

(二)乙方工作

①參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

②指派(姓名)為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆原有建築結構及各種設備管線。

④乙方在其裝飾施工範圍內承擔保修責任，保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

七、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方

因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的，乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。

3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。

4.甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建築結構及設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔損失。

5.未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建築結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。

八、糾紛處理方式

1.本合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度前提下，雙方可採取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。

2.當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時，對本合同在執行中發生的爭議雙方同意由----------仲裁委員會仲裁(當事人未約定仲裁機構，事後又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

九、其它約定

十、本協議一式份，甲，乙雙方各執份，具有同等法律效力。

本合同附件有：

甲方(簽章)：

法定代表人：

地址：

電話：

郵編：

乙方(蓋章)

委託代理人：

住址：

電話：

郵編：

開户銀行

户名：

帳號：

簽訂日期：年月日

裝飾合同 篇4

甲方：______

住所地址：____________

聯繫電話：__________手機號：_______

乙方：

單位名稱：

地址：服務電話：

設計負責人：________聯繫電話：____________手機：

根據《中華人民共和國經濟合同法》，以及裝飾行業的有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，並共同履行。

第一條工程項目

甲方委託乙方承擔以下家裝設計任務：

工程地址：__________

第二條設計收費及支付方法

（一）本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。

經甲乙雙方商定設計收費為元/平方米（套內使用面積，不含電腦效果圖），估算總收費元，金額大寫元。

（二）付款方式

甲乙雙方採用以下付款方式

1、量房前付預付款1000元（其中200元上門測量費和800元方案費）；

2、方案通過後，出全套動工圖，客户付清餘款並可帶走全套圖紙；

3、出電腦效果圖，價格：800元/張（a4）；

第三條設計內容及完成日期的約定

（一）乙方提供的設計圖中應有詳細的設計説明。

（二）平立面圖

1、原房型圖

2、牆體改造圖

3、平面傢俱佈置圖

4、地面圖

5、天花圖

6、現場製作的傢俱立面圖（根據實際情況出或者不出）

7、門立面圖（根據實際情況出或者不出）

6、廚房、衞生間局部立面圖（定做的廚房除外）

7、電視背景牆立面圖

8、其它現場需動工牆面的立面圖

（三）剖面圖

1、應標明材質、用料、顏色等

2、門窗套剖面圖

3、玄關剖面圖

4、天花剖面圖

5、電視背景牆剖面圖

6、其它需動工處剖面圖

（四）水電動工圖

（五）甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內完成平面方案圖；

平面方案甲方通過後，乙方在7天內完成全套動工圖。

第四條雙方責任

（一）甲方責任

1、如期向乙方提交設計所需的資料（物業認可的房型圖、結構平面圖），並保證所提交資料質量達到工程設計要求；

2、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費；

3、本工程建築材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔；

4、在甲乙雙方確定方案後，進行動工圖設計階段過程中，由於甲方原因需要變更原設計方案的（如整體風格的變動、整體方案的推翻等，不包括個別房間佈置和擺設的'局部修改），甲方須一次性付給乙方30%設計返工費，再進行第二次方案設計；

（二）乙方責任

1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件，並保證設計文件的質量符合國家的有關規定、規範的要求，符合甲方的建設使用要求；

2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；

第五條違約責任

（一）由於乙方原因而沒有按本合同規定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，向甲方賠償延誤設計損失100元違約金/天；

（二）乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方預付款，同時返還已收取預付款外的全部設計費；

（三）甲方未通過乙方所做的方案，乙方退還甲方預付款中的方案費，但測量費不退，同時方案圖紙歸乙方所有；

（四）甲方通過方案，但不認可動工圖，則甲方不退還所有預付款，同時不得帶走動工圖紙。

第六條合同生效、中止與結束

（一）本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章（非法人公司需負責人章）後有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最後一方簽字（或蓋章）的日期為準。

（二）本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件，甲方按本合同規定付清全部設計費之日起，結束本合同關係，本合同另有條款約定的除外。

第七條合同糾紛解決方式

本合同在執行過程中發生糾紛，雙方協商不成時，採取下列第____種方式解決：

一、向消費者委員會申請調解；

二、向有管轄權的人民法院起訴；

三、其它解決方式：_______________。

第八條未盡事宜與附加條款

（一）本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，並形成書面協議作為本合同附件執行。

（二）本合同附加條款如下：

1、設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；

2、設計師免費提供該項目動工期間及時解決與設計有關的技術問題（上門服務二次）；

3、設計師免費參加工程竣工的驗收（工地現場圖紙驗收）（一次）；

4、設計完成後由工程助理提供詳細的工程量清單；

5、設計師提供陪同挑選傢俱和軟裝飾的服務（一次）；

第九條合同文本

一、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）後生效。

二、本合同簽訂後乙方不得轉包設計工程。

三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

四、合同履行完後自動終止。

五、本合同實行當事人自願鑑證原則，可將合同文本提交所在區的工商行政管理分局進行合同鑑證，以保護合同雙方當事人的合法權益。

甲方：乙方：

簽章：簽章：

簽約地址：簽約地址：

簽約日期：簽約日期：

裝飾合同 篇5

委託方(甲方)：

承接方(乙方)：

工程項目：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1.工程地址：___________________________________

2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衞，總計施工面積____________平方米。

3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.委託方式：____________________________________________

5.工程開工日期：______年______月______日

6.工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數：________天

第二條：工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元;2、人工費__________元;

3、設計費__________元;4、施工清運費__________元;

5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;

7、其他費用(註明內容)______________元。

第三條：質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。

第四條：材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式

1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(注：施工工費包括人工費)。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的'憑證及相關文件(複印件)交給乙方。

第六條：工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第七條：工程驗收

1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用。

甲方：乙方：

年月日年月日

裝飾合同 篇6

發包人:

承包人:

工程承包方式:

承包人包工、包材料(承包人需提供裝修材料明細單) 工程期限為 天開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。

合同價款: 本合同工程造價為(大寫):

施工圖紙

由承包人自行設計施工草圖,圖紙一式兩份,需經發包人同意草圖並簽字後方可施工,否則一切返工費用由承包人承擔. 發包人義務

1、 提供施工期間的水源,電源。

2、 負責調解施工隊與鄰里之間的關係。

3、 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。 承包人義務

1、 施工中嚴格執行安全施工操作規範，防火規定，施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

2、 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

3、 保護好原居室內的傢俱和陳設，保證上下水的通暢，如有損壞需照價賠償。

4、 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。 工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

材料的提供及驗收

承包人每購得一批材料，需提供材料明細單，並通知發包人驗收，發包人驗收合格簽字後承包人方可施工，否則所造成的一切費用由承包人承擔。

工程款支付方式

第一次：承包人購得材料經發包人驗收、查對合格並在材料明細單上簽字後支付40%工程款。

第二次：木工活進度過半(一週左右)，發包人驗收質量合格後支付25%工程款。

第三次：木工活竣工，由發包人驗收質量合格後支付15%工程款;期間，油漆工程開始3天后，發包人可酌情支付生活費500-2000元，但總數不超過工程款的5%。

第四次：全部工程結束，發包人驗收質量合格後10天內需支付工程餘款。

工程主要項目

一、 客廳鞋櫃、玄觀、吊頂、電視牆。

二、 門廳吊頂，飯廳儲物櫃。

三、 書房落地櫃(3.2米*3.4米左右)、電腦桌、書架。

四、 陽台吊頂、高櫃、矮櫃各一組。

五、 衞生間吊頂及梳粧平台。

六、 廚房吊頂、櫥櫃、鈦合金推拉門。

七、 包房屋內所有的`門套、窗套及暖氣套。

八、 乳膠漆粉刷整個房屋。

質量保證

1、 承包人所用材料均需使用正規廠家生產的質量達標的材料，如發生材料以次充好，謊報價格等欺詐行為，發包人有權終止合同，並由承包人承擔一切經濟損失。

2、 工程結束後承包人提供終身保修，如因房屋漏水、發包人人為破壞等其它非材料質量，做工質量因素造成的損壞，承包人可酌情收取一定的費用。違約責任

一、 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償對方經濟損失。

二、 為辦理驗收手續，承包人提前使用或擅自動用工程成品而造成的損失，由承包人負責並承擔一切經濟損失。

三、 因一方原因，造成合同無法繼續履行的，該方應及時通知另一方，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

合同爭議解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門調解，協商或調解不成的，可向有關部門起訴。 關於合同本合同經雙方簽字後生效，合同履行完畢後終止。

本合同簽字後不得轉包。

本合同一式兩份，雙方各執一份，合同附表同樣具有法律效力。 其他約定事項：

雙方簽字

發包人： 承包人：

年 月 日 年 月 日

裝飾合同 篇7

來源：大象填海：日期：20xx-12-05

答辯狀

答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為瀋陽市瀋河區青年大街**室。

答辯人就瀋陽市**物業有限責任公司訴答辯人物業管理糾紛一案答辯如下：

一、原告不能按照物業合同約定提供物業服務，違約在先。 原告主要存在以下違反物業服務合同的行為：

1、不履行制止並報告不法行為義務。

20xx年6月8日頒佈的《物業管理條例》第四十六條規定：“對物業管理區域內違反有關治安、環保、物業裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為，物業管理企業應當制止，並及時向有關行政管理部門報告。”瀋陽電業房屋開發有限公司與原告於20xx年5月簽訂的《物業管理委託合同》第十八條第二、三款約定：“對業主和物業使用人違反法規、規章的行為，進行教育制止，提請有關部門處理。業主和物業使用人違法本合同的行為，根據情節輕重，採取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止並報告不法行為的義務。 根據規劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用於商業經營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋

的建築主體構造，使整個建築存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告採取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的.義務。自03年至今，模特公司已經在答辯人的樓上經營了4年。

2、不履行安全保衞義務。

瀋陽**房屋開發有限公司與原告於20xx年5月簽訂的《物業管理委託合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個，保安設備、監控設備24小時運行。”但是，原告從沒有按照合同約定運轉監控設備，給居民居住安全造成了隱患。

3、不履行維護公用設施的義務。

瀋陽**房屋開發有限公司與原告於20xx年5月簽訂的《物業管理委託合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是，原告並沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現故障後，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現故障後，原告不修復，致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉後，原告沒有維修過，至今仍然在那裏空敞着，給整個大樓的安全造成了威脅。

4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。

依據消防法律法規的規定和《物業管理委託合同》，原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務，甚至破壞消防設施，使整個大樓的消防安全得不到保障。

5、原告無故撤離大廈，不履行物業服務義務。

根據20xx年7月的電業園大廈業主委員會與原告簽訂的《物業管理委託合同》的約定，原告提供物業服務的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經通知並取得同意，擅自撤離電業園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。

6、原告並未按照合同約定每年向全體業主和物業使用人公佈一次管理費用收支賬目。原告並未按照合同約定製定大廈業主文明公約。

二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業服務費用。

因原告不能適當履行物業服務義務，給答辯人生活帶來諸多不便。根據合同法有關於先履行抗辯權的規定，在原告正確履行物業服務義務之前，答辯人有權拒絕支付物業服務費用。

因此，請求法院駁回原告訴訟請求。

此致

瀋河區人民法院

答辯人：

二〇〇七年十一月五日

裝飾合同 篇8

發包方(甲方) 身份證號碼：

承包方(乙方) 身份證號碼：

根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自願協商一致的基礎上，就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議：

一、工程概況

1、工程名稱：

2、承包範圍：整套房子的.裝飾裝修及水電改造。

3、承包方式：

4、開工日期：本工程從年月日至年月

5、工程質量：按甲方施工項目施工，按相關裝修標準驗收。

二、甲方工程項目清單

1、泥工部分：餐廳、客廳、主卧、次卧、複合地板、廚房衞生間陽台牆面300×600牆面磚、地面磚300×300地磚、衞生間大便器安裝。

3、木製作部分：客廳做電視櫃、空中花園做書櫃、客廳過道、空中花園、陽台部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。

4、油工部分：客廳、餐廳、電視機背景牆貼石膏線、全房內888處理打磨、木製作做清面油漆4遍。

5、水電部分：全房水電改造，聯線移位空調走專線，客廳餐廳

三、乙方用材品牌

1、木工製作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠，全杉木木方，面板木線封口線採用全天然標準厚度。

2、水電：金盃、電線2.5-4㎡，天力PPR，熱水家裝管西蒙開關面板。

3、油漆：華潤油漆、牆漆。

四、甲方義務及職責

1、開工前為乙方施工進場提供水源、電源。

2、甲方參與工程質量施工進度的監督，參加材料的驗收，隱蔽工程驗收，單一項目驗收。

五、乙方義務及職責

1、施工中嚴格執行施工規範、質量標準、安全操作規程、防火規定，保證質量完成合同約定工程內容。

2、乙方施工過程中保證材料、工程質量現場整潔及垃圾清運。

3、本工程保質期為二年。

六、工程造價

本工程經甲乙雙方協定採取人民幣(大寫) 萬元整包乾形式支付，除此之外甲方無義務再支付任何費用。

七、款項支付

本工程分三次付款，第一次付總工程50%，第二次付總工程25%，

第三次工程竣工後甲方驗收合格後餘款結清。

八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(簽字蓋章)： 乙方(簽字蓋章)：

年 月日

裝飾合同 篇9

發包人：

營業執照號：

聯繫方式：

住所：

承包人：

本工程設計人：

施工隊負責人：

聯繫方式：

住所：

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合餐廳裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

第一條 工程概況

1、工程地點：___________________________________________________________________。

2、工程內容及做法：

（1）餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。

（2）餐廳裝飾裝修工程內容和做法一覽表。

3、工程承包方式：雙方商定採取下列第___種承包方式。

（1）承包人包工，包料：承包人提供裝飾裝修材料明細表。

（2）承包人包工，部分包料，發包人提供部分材料：發包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。

（3）承包人包工，發包人包料：發包人提供裝飾裝修材料明細表。

4、工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

5、合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元。

第二條 工程監理

若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的，單位，聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。

第三條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供：

（1）發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式____份，發包人，承包人各____份。

（2）發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式____份，發包人，承包人各一份，設計費（大寫）______元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

第四條 材料的提供

1、由發包人提供的材料，設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續。

2、由承包人提供的材料，設備，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，並接受發包人檢驗。

第五條 工程款支付方式

1、雙方約定支付工程款：

開户銀行：

户名：

賬號：

2、工程驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

3、工程款全部結清後，承包人應向發包人開具正式發票。

第六條 發包人義務

1、開工前____天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱，陳設或將室內不易搬動的傢俱，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則。

2、提供施工期間的水源，電源。

3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係。

4、不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。

5、施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作。

6、參與工程質量和施工進度的'監督，負責材料進場，竣工驗收。

第七條 承包人義務

1、施工中嚴格執行安全施工作規範，防火規定，施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

2、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

3、保護好原餐廳內的陳設，保證餐廳內上，下水管道的暢通。

4、保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

第八條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

第九條 工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

（1）工程量變化和設計變更。

（2）不可抗力。

（3）發包人同意工期順延的其他情況。

2、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

3、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

第十條 質量標準

雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________。

施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第十一條 工程驗收和保修

1、承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單。

2、工程竣工後，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清後，辦理移交手續。

3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字後，填寫工程保修單。

第十二條 違約責任

1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

2、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

4、發包人未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。

5、由於承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

6、由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。

第十三條 合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的， 則依法向____________人民法院提起訴訟。

第十四條 具體規定

1、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用（大寫）________元（此費用不在工程價款內）。

2、施工期間，發包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收後，發包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。

3、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分；下午___點___分至___點___分。

第十五條 其他約定事項：

________________________________________________________________。

第十六條 其他

1、本合同經雙方簽字（蓋章）後生效，合同履行完畢後終止。

2、本合同簽訂後工程不得轉包。

3、本合同一式____份，雙方各執____份。

發包人（簽字）：

經辦人：

簽訂日期：

簽訂地點：

承包人（蓋章）：

經辦人：

簽訂日期：

簽訂地點：