現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同的用途越來越廣泛，它可以保護民事法律關係。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編幫大家整理的承攬合同範本，歡迎閲讀與收藏。
甲方：
乙方：
本着公平、公正、互利、自願的原則，根據合同法有關承攬合同的規定，經甲乙雙方協商同意，就乙方提供車輛承攬運輸甲方貨物簽訂以下安全協議：
一、運輸車輛情況：
根據甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運輸甲方工程材料(根據甲方的工程施工需要，由乙方根據情況隨時增減運輸車輛)，車輛車況須良好，手續齊全。
二、雙方權利與義務：
1、乙方司機須聽從甲方現場負責人的臨時指揮，進入甲方施工範圍須遵守甲方的規章制度，行車安全、技術操作由乙方司機負責。
2、乙方須將運輸車輛的道路行駛、營運、檢驗、税費、養路費及保險(其中第三責任險保額為50萬元以上)等手續辦理齊全。
3、運輸期間，一切與車輛正常行駛有關的費用由乙方負責。
4、乙方應保證甲方貨物運輸的車輛要求，如不能滿足需要，甲方有權隨時解除合同並按因此所受到損失的5%扣除乙方運輸費。
5、運輸期間，乙方須保證車輛性能狀況良好，以保障甲方貨物安全運輸至指定地點。
6、車輛在運輸期間發生交通事故、交通違章，由乙方負責，並負責協調交警、交通、保險公司等部門處理相關事宜。甲方不承擔任何費用及責任。
7、因交通事故、交通違章、機械故障所造成的損失由乙方負責，如給甲方造成的一切損失則由乙方負責給予甲方賠償。
8、如果工程中，乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單，一經發現，將按實際數量金額的2倍進行處罰。
三、安全生產約定
1、乙方參與本合同運輸業務的車輛和人員，必須具備《安全生產法》等相關法律、法規規定的從業條件(即必須具備相應的從業資質、從業人員資格和安全生產所需的安全技術狀況、安全生產條件等法律、法規所規定必須具備的條件和資質、資格。)。
2、乙方人員、車輛或機械設備在進入甲方工地或甲方指定的場所進行作業時，應當遵守有關安全生產的法律、法規的規定，以及甲方制定的有關安全生產的規章制度，如有違反導致發生安全生產事故的，由乙方承擔全部法律責任;如前述安全生產事故導致甲方或第三方人員和車輛損害的，乙方還應當賠償甲方或第三方的全部損失。
3、對於乙方人員或車輛、機械設備引起的安全生產事故或人身、財產損害事故，應當由乙方在事故發生之後、訴訟之前首先對外賠償;乙方先行賠償的數額，應不低於法律、法規規定的最低賠償標準。
四、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜，甲乙雙方通過協商作出的補充規定與本合同具有同等的法律效力。
五、若本合同發生糾紛，經甲乙雙方協商未果，由人民法院管轄。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委託方(甲方)
承攬方(乙方)
依照《合同法》、《廣告法》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂此合同，共同遵守。
第一條、製作承攬內容
1.1項目：
1.2項目內容：
1.3工期要求：
1.4其他要求：
第二條、製作費用
2.1費用明細：乙方按照甲方標準完成相關項目製作及安裝要求，待甲方驗收合格後，按項目結算相關費用。
第三條雙方約定的其他事項
3.1甲、乙雙方為委託方與承攬方關係，甲方無義務為乙方提供任何安全責任保險及福利。
3.2乙方在廣告相關製作、安裝時，必須規範操作，不得違章作業;乙方需做好相關安全措施，以確保人身安全。
3.3合同期間，乙方各種工具、設備等均由乙方自備。廣告項目使用的施工機械、工器具及防護設施，乙方必須按時進行安全檢查。交通工具、設備和工具的維修與保養費用，乙方自行承擔;乙方及乙方僱傭的臨時工、民工或勞務協作者，在各項目執行過程中發生傷亡事故的費用均由乙方負責承擔，安全責任均由乙方負責。甲方不負任何連帶責任。
3.4本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方蓋章之日起生效。
甲方：乙方：
年月日
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《建築法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。
建設單位：
工程名稱：
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納税，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建築、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同並撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。並自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，並將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，並負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，並對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備税務機關檢查，並及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬户，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及税費，其餘撥付給乙方。
九、由於建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由於乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，後果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任並接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告後30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同範圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後，本合同自動解除。
十三、本協議雙方籤蓋章後生效。
未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
乙方：
簽定日期：
甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自願簽訂本合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰，做到工完場清料淨，並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改並罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本着保質保量的原則，按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
5、基礎：基槽60公分，圈樑40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。
6、牆體：外牆高米，內牆高米，砌築時內外錯縫採用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須採用三·一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。
牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈樑：過樑高度不低於公分，鋼筋直徑不宜小於毫米，剛箍直徑不低於毫米，最大距不宜超過毫米，圈樑高度不低於毫米上下圈樑。
8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：......
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___，在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，並一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限於要求實現上述違約金產生的合理費用)。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。
3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時間：年月日
簽訂日期：____年__月__日
承攬方(全稱)：______
定作方(全稱)：______
經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
2、質量標準、驗收方法及地點：____________
3、原材料來源及互利方法：______________
4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________
5、貨款結算時間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________
7、違約責任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。
11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人：法人委託書號碼____ 定作人：法人委託書號碼______
營業執照號碼 營業執照號碼
承攬人： 定作人： (蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
開户銀行： 帳號： 開户銀行： 帳號：
電話號碼： 電話號碼：
住址： 住址：
甲方（房主）：
乙方（施工方）：
身份證號：
地址：
聯繫方式：
上述各方經平等自願協商，簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容
房屋基礎及牆身砌築、混凝土澆築、封頂等各項工作內容，並滿足規範和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款：
2、該房屋建築工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工後支付%，第二層完工後支付%，工程竣工以後支付%，%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規範進行施工，如果因乙方在施工中違反規範、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，並責令其返工，直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方%的保證金。
5、工程安全：相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。
6、工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架鬥毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯繫，通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2、本合同經雙方簽字並蓋手印後生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢後自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
簽署時間：年月日
發包方:________（以下簡稱甲方）
承攬方:________（以下簡稱乙方），住 ，身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務，經雙方平等自願協商，根據《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規定，特商定如下條款，共同遵守執行： 一、工作內容：
１、空調、熱水器等設備安裝；
２、避雷接地；
３、五金配件安裝於配合調試；
二、安裝人工費及結算：
安裝人工單價為：空調：元／台，熱水器：元／台，本價格為包乾價。
結算方式為月結。
三、質量要求
１、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，並接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的，乙方須無條件修理或者返工並承擔全部費用。
２、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產生的一切後果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責；
2、甲方為乙方購買意外傷害險；
３、乙方凌空作業須繫上安全帶，
４、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。
５、未盡事宜雙方協商解決。
６、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時生效。
甲 方：___________________
乙 方：___________________
聯繫電話：__________________
聯繫電話：__________________
簽約時間：20xx年xx月xx
委託方：_____公司
簽訂地點：
受託方：
簽訂時間：
標的、數量、價款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。
2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。
5、（交）提貨方式及地點：委託方廠房內。
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受託方承擔。
7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用户資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守祕密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止後仍然有效。因商業祕密泄露給委託方造成的損失由受託方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商後製定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。（傳真或掃描件有效）
委託方：___公司
受託方：
法人代表：
法人代表：
委託代表：
委託代表：
傳真：
電話：
開户銀行：
帳號：
地址：
傳真：
電話：
開户銀行：
帳號：
地址：
年 月 日
年 月 日
定作方：______________（簡稱甲方）
承攬方：______________（簡稱乙方）
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金（元）
金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1、產品的質量、包裝、加工方法：______________________________________________
2、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________________________
3、履行的期限、地點和方式：__________________________________________________
4、驗收標準和方法：__________________________________________________________
5、結算方式：________________________________________________________________
6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的`違約金。
7、雙方約定的其它條款：_______________________________________________________
8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份，正本雙方各執________份，副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開户銀行：____________ 開户銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
定作人：_______________(以下簡稱甲方)
共同承攬人：_______________(以下簡稱乙方)
甲方將坐落於房屋，外牆粉刷承攬給乙方，經甲、乙雙方協商訂立如下承攬合同：
一、甲方僅提供水電源、泥沙、水泥、益膠泥、絲網，乙方工序為：清洗外牆、噴塗混合漿(水泥、益膠泥攪拌均勻)、安裝絲網、水泥砂漿粉刷，乙方以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務，不受甲方的指揮管理,不得浪費甲方提供的材料;
二、工程價款：乙方按照甲方的要求完成工作，交付工作成果，甲方給付報酬單價為19.00元/㎡，按乙方粉刷實際面積結算;
三、工期：施工期間不得影響附近居民正常生活及工作，確保15天內完工，若遇雨雪天及不可抗拒的天氣或停水停電等造成無法施工，工期實行順延;
四、質量：應符合國家優良工程有關標準及規範;
五、安全：乙方在施工過程中做好一切防範工作，各工種由專業人員持證施工，若發生事故，乙方自行負責，甲方不負連帶責任;
六、付款方式：甲方驗收合格後七日內一次性付清;
七、未盡事宜，雙方協商後補充，達成補充協議;
八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，自雙方簽字後生效，待承攬合同工程款付清後自行失效。
甲方 ：___________
乙方 ：___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
甲方：
乙方：
簽約地點：
簽約日期：
一、總則
1、甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》，並經充分協商，就泗陽縣人民路桃園公園户外全綵電子顯示屏採購及安裝項目相關事宜達成協議。
2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求，乙方據此合同規定負責該顯示系統項目的設計、製作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。
二、項目類型、費用構成
顯示屏項目總費用為：578138.00元。大寫：伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元
具體構成如下：
1、顯示屏體部分
P10户外全綵電子顯示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，單價8800，合價381304.00元
小計：￥381304.00元，大寫：叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元
注：紅管為台灣光磊，綠管、籃管為杭州士藍，亮度需滿足標書中的要求。
2、屏體鋼結構、外設、控制系統等費用
包括：鋼結構（框架結構、立柱）、控制系統（接收卡，發送卡、DVI顯卡、PCTV卡）、外接設備（音響功放、空調、視頻處理器、電腦）、佈線及線材、基礎、監控系統、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調試等。
小計：￥196834元，大寫：拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高項目總費用。
4、乙方報價應是招標文件所確定的招標範圍內的全部項目內容的價格體現，投標報價應包括全部費用，任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價中，以後不得追加任何費用。
三、運輸、安裝、調試及培訓
1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2、乙方承擔的具體工作。
（1）顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
（2）顯示屏的現場安裝、調試。
（3）對甲方操作人員的培訓。
3、甲方承擔的具體工作。
（1）及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件説明及通訊距離。
（2）甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的協調。
（3）負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、消防等所有協調工作及相關費用。
（4）在顯示屏安裝、調試開始時，即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況並接收現場培訓。
四、項目維護
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年（自顯示屏安裝並驗收合格後三日算起），質保期之後乙方只收取維修成本費；顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。
2、若顯示屏本身出現問題，乙方在接到甲方通知後24小時趕到甲方所在地進行解決。
五、項目進度及驗收
1、顯示屏系統項目期總計30工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。
2、顯示屏現場安裝、調試完畢後的三天內，甲方應對整個顯示屏項目進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術規範，乙方需提供整個項目各個部分的質量檢測報告，以保證項目整體的質量問題。
3、驗收合格後應填寫顯示屏採購及安裝項目驗收報告，並由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
4、項目完工後，乙方需向甲方提供整個採購安裝項目的走線分佈、框架結構等相關圖紙，供甲方備用存檔。
六、項目費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內，甲方預付乙方項目款20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元，合同生效。
2、項目驗收合格後，甲方在五個工作日內將工程總價50%付給乙方，計：￥289069元。大寫：貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。
3、一年內無質量問題，甲方再付乙方工程總價20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。
4、項目總價餘款10%作為質保金，在質保期到期後十個工作日付清，計：￥57813元，大寫：伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。
甲方：
乙方：
認立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂後，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方 元（即總價款的 %），預留 元作為質保金一年後付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
（如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。
定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）
代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）
地址： 地址：
電話： 電話：
開户銀行： 開户銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日訂
承攬加工合同（二）
現有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經雙方友好協商，本着互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
甲方：________________________
乙方：________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程範圍_____________________________________________
4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙後詳細查看後交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答覆。不能答覆的技術問題乙方有權停止施工。（所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字後作為合同附件，同樣具備合同法律效應）
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含税金及其它費用。如有要求另行協商。）
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________％。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。
5、驗收合格後一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同後續責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任：合同簽訂後，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜，雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清後自行失效。
（本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。
甲方：（章） 乙方：（章）
電話： 電話：
電子郵箱： 電子郵箱：
開户行： 開户行：
________年______月_____日
委託方_______________________簽訂地點：________________________
承攬方_______________________簽訂日期：__________年____月____日
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內容及證件：__________________________________________
__________________________________________
1.2播出頻道和時間：__________________________________________
1.3製作形式：______________________________________________
1.4廣告長度：______________________________________________
1.5播出形式：______________________________________________
1.6播出日期：______________________________________________
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費
2.2支付方法及時間：
2.3承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。
第三條違約責任
3.1委託方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第四條糾紛解決方式。
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(________)項規定辦理。
1.向____________________地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2.向____________________地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。__________________________________
第六條附則。
6.1本合同附件_________件，名稱：______________________________
________________________________________________________
6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委託方
單位名稱(蓋章)
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
開户銀行：
帳户：承攬方
單位名稱(蓋章)
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
廣告業務員證號：
開户銀行：
帳户：
簽訂日期：____年__月__日
承攬方(全稱)：______
定作方(全稱)：______
經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
2、質量標準、驗收方法及地點：____________
3、原材料來源及互利方法：______________
4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________
5、貨款結算時間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________
7、違約責任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。
11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
甲方：____________________
乙方：____________________
鑑於甲方系發包方，乙方系承攬方，______年______月______日甲自願將位於___________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本着平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：
一、工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建築面積：________________________________。
工程户型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
二、工程價款及付款方式：
1、本工程總價為________元，大寫_________。
2、本合同簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的____給乙方（含定金，不含設計費），乙方才進場施工。
3、施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用__________方式供應材料。
1、本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
2、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。
五、質量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
六、施工期限：
工期為_____________，從______年______月______日到______年______月______日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
七、違約責任：
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付___________元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的__________%支付違約金給乙方，其工期順延。
2、由於乙方原因導致工程延期竣工，乙方應按每天支付__________元的違約金給甲方。
3、工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的，造成的損失由甲方負責，並視為對乙方施工的工程驗收合格，甲方應付清全部工程款。
八、其他約定：
1、乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。
3、乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4、乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5、乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
九、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。
十、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。
甲方：________________________
法定代表人：________________________
地點：________________________
電話：________________________
_________年_________月_________日
乙方：________________________
法定代表人：________________________
地點：________________________
電話：________________________
_________年_________月_________日
文學範文吧
