隨着人們法律意識的加強，越來越多事情需要用到合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編收集整理的承攬合同範本，歡迎大家分享。
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發泡保温工程事項，以雙方友好協商達成一致，訂立本合同。
一、工程範圍：
1、工程名稱：
2、地址：
3、工程要求：符合國家質量標準。
A、冷庫頂棚，牆體保温，容重30-35KG。
B、冷庫地面保温容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間：1—15秒。
E、施工平整度：5-7MM。
F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求：
1、乙方嚴格按照甲方要求各項保温厚度標準施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節施工甲方保證冷庫內發泡施工温度在零上18℃以上，以保證質量。
4、包裝（桶）歸乙方回收。
三、工程造價及結算方式：
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發泡數以甲乙雙方實際丈量為準。
2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進入現場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期；
1、每天施工量約：30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質量保修及期限
1、工程達不到約定質量條件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔返工費用。
2、工程保修期為12個月，正常使用出現質量問題，乙方負責免費維修（如保温層開裂，脱落）注，由於土建損壞造成的開裂，脱落乙方不任何負責。
六、本合同在履行過程中發生的爭議雙方當事人協商解決，協商不成到當地人民法庭訴訟裁決。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
甲、 乙雙方經協商一致，本着平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將 德惠超市馬邊店塗料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，牆紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際着漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩餘 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保證質量;
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。
四、質量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷牆面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且着漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木製道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工並按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知後3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的其他一切費用;
3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本合同，並不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢後，本合同自動解除;
2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同;
3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(手印)：
地址： 地址：
法定代表人： 身份證號(複印件附後)
本合同簽約代表人： 電 話
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開户銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開户銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
)
加工方： (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委託乙方進行鋼結構加工製作事宜，經友好協商，達成一致並訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工製作(含拋丸除鏽，刷紅丹防鏽底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為税工程施工質量驗收規範》(GB-50205-20__)。甲方提供施工圖紙一套，並簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工製作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同採用的定價方式結算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂後 萬元為定金， 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款後開始組織生產。如本合同簽訂後3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、製作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最後一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款並確認後，安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應於合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出後12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最後提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最後提貨期限屆滿後7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價後價格結算;市場價格下跌的，按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同範圍內鋼結構構件的材料採購和加工製作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，並做好自檢工作，確保質量、進度。加工完後，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆紮、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所採購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料複檢費)。
4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20__年9月15日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量複檢。複檢合格後，由於運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，並在48小時內解決。
2、質量異議期限：甲方收到產品後如發現存在質量問題，應立即停止使用，並在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議後派員到現場查驗並與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物後1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由於產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最後提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿後甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效後履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業祕密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業祕密之日起，至對方將該商業祕密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決並簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章並在乙方收到甲方定金後生效，至構件交付完畢貨款付清後自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 (以下無正文)
甲方： (蓋章)乙方：
年 月 日
定作人：
簽訂地點：
承攬人：
簽訂時間：年月日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額（大寫）：
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術標準、質量要求：
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點：
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條 報酬的結算方式及期限：
第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫）元。
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條 違約責任：
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：
定作人（章）：
承攬人（章）：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
居民身份證號碼：
居民身份證號碼：
委託代理人：
委託代理人：
電話：
電話：
開户銀行：
開户銀行：鑑（公）證機關（章）
賬號：
賬號：
經辦人：
郵政編碼：
郵政編碼：
監製部門：
印製單位：
供方：_________
需方：_________
經雙方洽談，根據《中華人民共和國合同法》有關規定，特簽訂以下合同：
一、合同內容：
1、辦公桌台：規格140×70×76cm，附櫃：120×42cm，用_________製作。
2、書櫃：規格140×40×200h。_________為主材製作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公傢俱的款式按樣板製作。
二、數量、單價及金額：
製作辦公桌椅共_________套，桌台為_________元/套，椅子為_________元/張，_________個_________書櫃，為_________元/個。總金額：_________元。。
以上價格為不變價，含税費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
三、質量要求：
甲方按乙方要求製作樣板，樣板須經乙方認可並封板，甲方按樣板生產、交貨，如有製作問題由甲方負責修改。
四、加工、售後服務方式：
甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規定選用原材料，並接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公傢俱的質量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年，在保修期內，傢俱出現質量問題，甲方應免費修理。
在保修期內，因同一嚴重質量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。
五、交貨時間及地點：
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內，發生嚴重質量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式：
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：
包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限：
即貨到驗收合格後付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
九、違約責任：
1、甲方違約責任：
甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
甲方未按合同規定的質量交付傢俱或完成工作，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規定包裝傢俱，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成傢俱的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物，應當按照合同規定，向乙方償付違約金；合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標的物，錯發到達地點或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任：
乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10％－30％的違約金。
乙方如無故超過合同規定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給乙方；變賣標的物所得少於報酬、保管、保養費時，乙方還應補償不足部分；如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標的物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由於人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經雙方協商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜，須經雙方協商修訂，協商不成按合同法有關規定執行。
本合同一式貳份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方：_________ 乙方：_________
地址：_________ 地址：_________
甲方代表：_________ 乙方代表：_________
電話號碼：_________ 電話號碼：_________
開户銀行：_________ 開户銀行：_________
銀行帳號：_________ 銀行帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
甲方：
乙方：
鑑於甲方系發包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自願將位於 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本着平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建築面積：________________________________。
工程户型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本合同簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。
四、質量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地點： 地點：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
簽訂日期：____年__月__日
承攬方(全稱)：______
定作方(全稱)：______
經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
2、質量標準、驗收方法及地點：____________
3、原材料來源及互利方法：______________
4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________
5、貨款結算時間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________
7、違約責任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。
11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
發包方(以下簡稱甲方)：________________________
承包方(以下簡稱乙方)：________________________
鑑於乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員，對_____________大酒店有充分了解和熟悉，雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，經協商一致，簽訂本合同。
第一條 乙方承包經營________大酒店，_____________大酒店的經營範圍見營業執照。
第二條 酒店的坐落、面積、裝修、設施情況
1.甲方承包給乙方的酒店位於_____________省_____________市_____________路_____________號
2.該酒店現有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據。
3.本合同簽訂後______日內，甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產進行清點、確認。
第三條 承包期限、用途
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿，甲方有權收回該酒店，乙方應如期交還。
乙方如要求續承包，則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方，經甲方同意後，重新簽訂承包合同。
第四條 承包金用支付方式
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下：
A 分二次付款，自本同生效後________幾天內付清，第一次應交承包金_____元;第二次到_______時止，需交_______元。
B 一次性付清，至本合同生效______天內全部繳清。
第五條 承包期間相關費用及税金
1.甲方應承擔的費用：
(1)在承包期間，房屋和土地的產權税由甲方依法交納。如果發生政府有關部門徵收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用，由甲方負擔。
(2)__________________________
2.乙方交納以下費用：
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保)，乙方的抵押(擔保)額為________元。
(2)乙方應按時交納税收及相關的費用，如不按時交納費用引起的後果則由乙方全部承擔責任。
(3)___________________________
第六條 酒店房屋修繕與使用
1.在承包期限內，甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外)，其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。
A.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方，乙方應積極協助配合。
B. 對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2.乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或者經濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備，設計規模、範圍、工藝、用料等方案均須事先徵得甲方的書面同意後方可施工。
第七條 對酒店的裝修部分各自應承擔的責任
1.因正常原因解除合同或終止的，乙方對酒店的裝修費由甲方承擔_____%，乙方承擔_____%;因客觀原因(如拆遷、政府行為、國家法律政策變動、非典等非人為因素所能控制的)導致合同無法履行的，乙方對酒店的裝修費由甲、乙雙方各承擔_____%;
2.因乙方過錯導致合同解除或終止的，甲方有權選擇以下權利中的一種：
(1)依附於房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復工程實際發生的費用。
第八條 酒店的轉讓與轉租
1.在承包期間，甲方有權依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣後，本合同對新的酒店所有人和乙方繼續有效。
2.未經甲方同意，乙方不得向第三人轉租及轉讓、轉借酒店。
3.甲方出售該酒店，在________個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優先購買權。
第九條 合同的變更、解除與終止本合同
1.本合同生效後具有法律約束力，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時，須經雙方協商一致達成新的書面協議。
2.甲方有以下行為之一的，乙方有權解除合同：
(1)提供不符合約定條件的酒店設施，嚴重影響經營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務，嚴重影響經營。
3.在承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權解除合同，收回所承包給乙方的酒店：
(1)未經甲方書面同意，轉租、轉讓該酒店。
(2)未經甲方書面同意，拆遷變動酒店結構。
(3)損壞承包的酒店設施，甲方提出的合理期限內未修復的。
(4)未經甲方書面同意，不得應用於酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用，已經給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
4.承包期滿合同自然終止。
5.因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時，甲、乙雙方協助商一致，可以變更或者解除合同。
第十條 酒店交付及收回的驗收
1.甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處於正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的，應於______日內向對方提出異議。
3.乙方應於承包期滿後，將承包酒店及附屬設備、設施如數交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態，不得留下物品或者影響酒店的正常經營。對未經同意留下的物品，甲方有權處置。
第十一條 違約責任
1.甲、乙雙方應全面實際履行 本合同，不履行或者不完全履行的應負違約責任。
2.在承包期間，乙方有第九條第三款的行為之一的，甲方有權終止合同，收回酒店的經營權，乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的'費用，每逾期一天，則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間，乙方未經甲方同意，中途擅自退包的，乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4.在承包期滿，乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條 保險
在承包期限內，乙方應以甲方的名義，向保險公司投保如下的保險，並在保單上註明甲方是投保人，乙方是附加受保人。
甲方：
法定代表人： 職務： 聯繫方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人： 職務： 聯繫方式：
身份證件：
經甲乙雙方就 防水保温工程承攬有關事宜，甲乙雙方自願達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。
3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保温材料，其餘輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保温工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保温工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其後果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經甲乙雙方商定，簽定合同後，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保温工程項目完工後，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把餘下費用全部一次結清。
四、違約責任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切後果，由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委託代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1．1項目（媒介）：_________
1．2廣告內容及有關證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委託方提供虛假、證件，應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
1．3發佈地點或形式：_________
1．4顏色：_________
1．5規格或材料：_________
1．6刊播次數、起訖時間、日期：_________
1．7其他要求：_________
第二條費用及支付辦法
2．1費用：
2．2結算方式和期限：_________
2．3承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間_________。
第四條違約責任
4．1委託方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的_________％，向承攬方償付違約金；超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
4．2承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的_________％，向委託方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。
4．3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條合同爭議解決方式：
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第_________種方式處理（未作選擇的，視為選擇1：
5．1提交_________仲裁委員會（_________仲裁委員會）仲裁；
5．2依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項：_________。
第七條附則
7．1本合同附件_________，名稱_________。
7．2本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本_________份。
7．3本合同有效期：自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。
委託方：_____紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____電鍍廠（乙方）
１．加工的項目、產品名稱、規格____數量____價格、交貨期：
２．質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。
３．原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
４．交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
５．質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。
６．結算方式：通過銀行託收。
７．違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之___交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：______紡織器材廠
乙方：____電鍍廠
法定代表人：（蓋章）
法定代表人：（蓋章）
地址：_______
地址：_______
銀行帳號：______
銀行帳號：_____
____年__月__日
簽訂日期：____年__月__日
承攬方(全稱)：______
定作方(全稱)：______
經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
2、質量標準、驗收方法及地點：____________
3、原材料來源及互利方法：______________
4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________
5、貨款結算時間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________
7、違約責任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。
11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人：法人委託書號碼____ 定作人：法人委託書號碼______
營業執照號碼 營業執照號碼
承攬人： 定作人： (蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
開户銀行： 帳號： 開户銀行： 帳號：
電話號碼： 電話號碼：
住址： 住址：
甲方(定做人)：簽訂日期：
簽訂地點：
乙方(承攬人)：合同編號：
甲、乙雙方在平等自願，協商一致的基礎上，就有關事宜達成如下協議：
一、產品及相關説明
二、定作物的質量
1、雙方按樣品生產，應在生產前進行封樣。
2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。
3、定作物的質保期為1年，在上述保質期內，乙方對定作物負有質量擔保義務，發生質量問題時，乙方應負責維修。
三、技術資料與圖紙
1、甲方應在本合同生效後一週內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。
2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業祕密，均負有保密義務。
四、定作物的交付與運輸
1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬户之日算起，預付款為合同總金額的30%。
2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承擔，每延遲一天，乙方應向甲方支付合同總額3‰的違約金。
五、定作物的驗收
1、乙方在模具製作完成發貨前，甲方應付給乙方合同總金額40%的貨款,並開具發票。
2、定作物(模具)到甲方工廠後，乙方須派技術人員到甲方調試生產出合格產品後，甲方付20%的款項。
3、餘款10%為質保金，自設備驗收合格之日起滿12個月時付清。
六、違約責任
1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。
2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。
3、雙方均應恪守履約，若乙方違約，違約方應向守約方承擔違約責任，並賠償守約方為維權而產生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。
七、爭議解決
本合同生效後，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協商解決，協商未果，發生糾紛，由甲方工商註冊地有管轄權的人民法院管轄。
八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。
甲方:乙方：
地址:地址：
開户行：開户行
賬號:賬號：
電話：電話：
簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章
簽約日期：簽約日期：
甲方：
乙方：
本着公平、公正、互利、自願的原則，根據合同法有關承攬合同的規定，經甲乙雙方協商同意，就乙方提供車輛承攬運輸甲方貨物簽訂以下安全協議：
一、運輸車輛情況：
根據甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運輸甲方工程材料(根據甲方的工程施工需要，由乙方根據情況隨時增減運輸車輛)，車輛車況須良好，手續齊全。
二、雙方權利與義務：
1、乙方司機須聽從甲方現場負責人的臨時指揮，進入甲方施工範圍須遵守甲方的規章制度，行車安全、技術操作由乙方司機負責。
2、乙方須將運輸車輛的道路行駛、營運、檢驗、税費、養路費及保險(其中第三責任險保額為50萬元以上)等手續辦理齊全。
3、運輸期間，一切與車輛正常行駛有關的費用由乙方負責。
4、乙方應保證甲方貨物運輸的車輛要求，如不能滿足需要，甲方有權隨時解除合同並按因此所受到損失的5%扣除乙方運輸費。
5、運輸期間，乙方須保證車輛性能狀況良好，以保障甲方貨物安全運輸至指定地點。
6、車輛在運輸期間發生交通事故、交通違章，由乙方負責，並負責協調交警、交通、保險公司等部門處理相關事宜。甲方不承擔任何費用及責任。
7、因交通事故、交通違章、機械故障所造成的損失由乙方負責，如給甲方造成的一切損失則由乙方負責給予甲方賠償。
8、如果工程中，乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單，一經發現，將按實際數量金額的2倍進行處罰。
三、安全生產約定
1、乙方參與本合同運輸業務的車輛和人員，必須具備《安全生產法》等相關法律、法規規定的從業條件(即必須具備相應的從業資質、從業人員資格和安全生產所需的安全技術狀況、安全生產條件等法律、法規所規定必須具備的條件和資質、資格。)。
2、乙方人員、車輛或機械設備在進入甲方工地或甲方指定的場所進行作業時，應當遵守有關安全生產的法律、法規的規定，以及甲方制定的有關安全生產的規章制度，如有違反導致發生安全生產事故的，由乙方承擔全部法律責任;如前述安全生產事故導致甲方或第三方人員和車輛損害的，乙方還應當賠償甲方或第三方的全部損失。
3、對於乙方人員或車輛、機械設備引起的安全生產事故或人身、財產損害事故，應當由乙方在事故發生之後、訴訟之前首先對外賠償;乙方先行賠償的數額，應不低於法律、法規規定的最低賠償標準。
四、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜，甲乙雙方通過協商作出的補充規定與本合同具有同等的法律效力。
五、若本合同發生糾紛，經甲乙雙方協商未果，由人民法院管轄。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯繫方式：______________________________手機號：______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監理人及電話：______________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：
第一條 工程概況
1.1 工程地點及面積：_________________________________
1.2 工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______
1.3 工程承包方式：雙方商定採取下列第_____種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_____種方式提供：
3.1甲方自行設計並提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份.(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);3.3施工圖紙雙方簽字後生效。
第四條 甲方義務
4.1開工前____天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，並且雙方簽訂“物品清單”;
4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，並説明使用注意事項;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
4.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衞位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4. 6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條 乙方義務
5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》，保證工程質量，按期完成工程;5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建築主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
5.4保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條 工程變更
6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂後如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果，均由甲方承擔;6.2合同簽訂後，甲方工程減項超
過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3 甲方第二次支付工程款後增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。
第七條 材料的提供
7.1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;
7.2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;
7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備註乙方代購)，在材料運至施工現場並經甲方驗查。
文學範文吧
