網站首頁 個人範例 行業範例 行政範例 職場範例 校園範例 書信範例 生活範例 節日文化範例
當前位置:文學範文吧 > 行業範例 > 合同

建設工程合同集錦15篇

欄目: 合同 / 發佈於: / 人氣:2.1W

隨着法律觀念的日漸普及,合同出現的次數越來越多,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那麼大家知道合法的合同書怎麼寫嗎?以下是小編為大家整理的建設工程合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

建設工程合同集錦15篇

建設工程合同1

發包人(全稱):________

承包人(全稱):________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就項目的工程總承包及有關事項協商一致,共同達成如下協議:

一、工程概況

1、工程名稱:________。

2、工程地點:________。

3、工程審批、核准或備案文號:________。

4、資金來源:________。

5、工程內容及規模:________。

6、工程承包範圍:________。

二、合同工期

計劃開始工作日期:______年_____月____日。

計劃開始現場施工日期:______年_____月____日。

計劃竣工日期:______年_____月____日。

工期總日曆天數:________天,工期總日曆天數與根據前述計劃日期計算的工期天數不一致的.,以工期總日曆天數為準。

三、質量標準

工程質量標準:________。

四、簽約合同價與合同價格形式

1、簽約合同價(含税)為:________

人民幣(大寫________)(¥________元)。

具體構成詳見價格清單。其中:

(1)設計費(含税):________

人民幣(大寫________)(¥________元);適用税率:________%,税金為人民幣(大寫________)(¥ ________元);

(2)設備購置費(含税):

人民幣(大寫________)(¥________元);適用税率:________%,税金為人民幣(大寫________)(¥________元);

(3)建築安裝工程費(含税):

人民幣(大寫________)(¥________元);適用税率:________%,税金為人民幣(大寫________)(¥ ________元);

(4)暫估價(含税):

人民幣(大寫________)(¥________元)。

(5)暫列金額(含税):

人民幣(大寫________)(¥________元)。

(6)雙方約定的其他費用(含税):

人民幣(大寫________)(¥________元);適用税率:________%,税金為人民幣(大寫________)(¥________元)。

2、合同價格形式:

合同價格形式為總價合同,除根據合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外,合同價格不予調整,但合同當事人另有約定的除外。

合同當事人對合同價格形式的其他約定:________。

五、工程總承包項目經理

工程總承包項目經理:________。

六、合同文件構成

本協議書與下列文件一起構成合同文件:

(1)中標通知書(如果有);

(2)投標函及投標函附錄(如果有);

(3)專用合同條件及《發包人要求》等附件;

(4)通用合同條件;

(5)承包人建議書;

(6)價格清單;

(7)雙方約定的其他合同文件。

上述各項合同文件包括雙方就該項合同文件所作出的補充和修改,屬於同一類內容的合同文件應以最新簽署的為準。專用合同條件及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

七、承諾

1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

2、承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程的設計、採購和施工等工作,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

八、訂立時間

本合同於______年_____月____日訂立。

九、訂立地點

本合同在訂立。

十、合同生效

本合同經雙方簽字或蓋章後成立,並自生效。

十一、合同份數

本合同一式份,均具有同等法律效力,發包人執份,承包人執份。

發包人:________(公章)

日期:_____________

承包人:________(公章)

日期:_____________

建設工程合同2

甲方:_________________________________

乙方:_________________________________

第一條總則

為保證____________股份有限公司維修站點項目順利實施,____________股份有限公司(以下稱甲方)全權委託____________科技有限公司(以下稱乙方),承擔承擔______天線調試及佈線工作。為進一步明確甲乙雙方的權利、義務及責任,依據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規,經雙方友好協商簽訂本合同。

第二條工程名稱

____________天線調試及佈線工程服務。

第三條工程項目及技術服務內容

____________天線調試及佈線工程服務。

第四條工程工期

乙方應自收到甲方派工單並收到甲方支付全款之日起,10個工作日內完成通信天線的調試及佈線工作。

第五條雙方權利和義務

甲方權利和義務:

1.責提供所使用衞星的參數、信標及驗收標準。

2.責制定工程計劃及組織協調工作。

3.責待調試站點管理協調工作。

4.權委託乙方承擔調試任務。

5.時向乙方支付技術服務工程款。

乙方權利和義務:

1.方負責通信站點______天線的調試及天線到機房位置的佈線工作。

2.方負責向甲方用户交流天線調試及線纜的鋪設情況。

3.點調試完畢及線纜鋪設完成後,乙方向甲方提交端站維修報告。

4.調試過程中嚴格按照甲方的要求執行,自覺維護甲方的形象和信譽,處理好與甲方及用户的關係。

5.方保證小站的正常接收和發射。

第六條衞星遠端站工程技術服務費

______的'調試及佈線工程:人民幣______元

第七條付款方式

甲乙雙方簽訂合同後三個工作日內甲方向以方支付合同全款人民幣______元,以方安排工程師上門對站點進行調試,同時乙方應就合同全款為甲方提供正式發票

第八條合同生效

本合同自甲乙雙方委託代理人簽字並蓋章之日起生效。未經雙方書面同意,任何一方不得轉讓本合同。按照本合同發生的任何通知應當採取書面形式。凡因本合同所引起的或與本合同有關的任何爭議將由雙方在友好協商、互諒互讓的基礎上協商解決。本合同如發生爭議,雙方應當及時協商解決,協商不成時,任何一方均可將爭議提交給北京市有管轄權的人民法院審理。本合同適用中華人民共和國法律。

本合同一式肆份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。

本合同的補充説明作為本合同不可分割的一部分,同合同正文具有同等效力。

甲方:________________________

授權代表:____________________

日期:________________________

乙方:________________________

日期:________________________

建設工程合同3

甲方:____________________

乙方:

經甲、乙雙方平等協商,甲方同意乙方參加甲方的工程建設,經雙方一致同意,按以下條款簽訂本建設工程施工安裝合同。

一:工程施工項目:___________________________

1:工程項目名稱:____________________________

2:施工地點:______________________________

3:承建形式:工程全部由乙方負責設計、施工、安裝,包工包料進行施工。

二:施工隊狀況及設計要求:

1:施工隊長___________

2:乙方應具備該工程項目的設計能力和資質,或該項目的設計由乙方請具有設計資質的機構給予鑑定及認可(乙方需提供設計圖),同時,還必須獲得甲方的確認。

3:乙方須按項目技術質量要求配備技術等級的工人。

三:進場和施工進度、完工日期;

1:進場時間定於______年____月___日。

2:完工日期為_______年____月____日,實際工期不得超過_____天(從本合同簽訂之日起計算)。

3:工程進度由乙方安排,甲方進行監督。

四:工程施工條件及工程項目價格(人民幣):

1:甲方提供水、電和可施工的工作面。

2:乙方應認真對施工現場勘察後進行圖紙、施工方案設計及施工前的各項準備工作。

3:施工必備的機械工具、勞保用品、勞動保險、意外傷害保險、工資等各類相關費用全部包含在工程建造費用內。____4:施工面積約為________平方米。

5:該工程的材料、施工方案落實、施工質量如不達標,乙方須無條件返工和整改,相關費用乙方自行承擔,直到達標。同時甲方有權更換施工隊伍,由此造成的損失由乙方承擔。

6:乙方在施工過程中負責現場管理,嚴格做到安全施工、文明施工、服從指揮、及時清場接受甲方的現場管理要求,並且做好防火、防盜、防破壞工作,絕對不能干擾周圍居民的生活。

五:付款方式:

1:乙方人員及材料、設備進場之日,甲方支付乙方80%總工程費用____,________元整。工程完工之日甲方再支付乙方20%總工程費用____,________萬元整。。

2:甲方無故拖延工程款也按每天5%總工程費用賠償乙方,同時乙方有權向相關部門進行投訴保護自己的.權益。

六:雙方約定:

1:乙方如有下列行為之一,甲方有權終止合同,不予結算,並按其後果追究乙方法律責任:

(1):造成重大質量和安全事故或造成甲方重大經濟損失的;

(2):乙方工人在施工過程中尋釁鬧事、打架鬥毆的;

2:本合同簽訂後,乙方不得退出承包或向他人轉包該工程,如有發生則賠償甲方10萬元,同時所進行的工程項目不予結算,甲方可終止合同。

3:雙方應嚴格執行本合同條款,任何一方違約則依法賠償守約方的全部經濟損失。

七:其他:

1:本合同未盡事宜雙方另行協商。

2:本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,均具同等法律效力。

3:另附甲、乙雙方營業執照及乙方施工負責人身份證複印件。

甲方(公章):_____________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_____________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_____________年____月____日

建設工程合同4

工程名稱:______________________________

工程地點:_______________________________

合同編號:______________________________

(由設計人編填)

設計證書等級:__________________________

發包人:________________________________

設計人:________________________________

簽訂日期:______________________________

發包人:_________________________________________

設計人:_________________________________________

發包人委託設計人承擔_______________________________工程設計,經雙方協商一致,簽訂本合同。依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。

第一條 本合同依據下列文件簽訂:

1.1《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建築法》《建設工程勘察設計市場管理規定》。

1.2國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。

1.3建設工程批准文件。

第二條 本合同設計項目的內容:名稱、規模、階段、投資及設計費等見下表。

序號

分項目名稱

建設規模

設計階段及內容

估算總投資

(萬元)

費率%

估算設計費(元)

層數

建築面積

(m2)

方案

初步設計

施工圖

第三條 發包人應向設計人提交的有關資料及文件:

序號

資料及文件名稱

份數

提交日期

有關事宜

第四條 設計人應向發包人交付的設計資料及文件:

序號

資料及文件名稱

份數

提交日期

有關事宜

第五條 本合同設計收費估算為________________________元人民幣。設計費支付進度詳見下表。

付費次序

佔總設計費

%

付費額

(元)

付費時間

(由交付設計文件所決定)

第一次付費

20%定金

第二次付費

第三次付費

第四次付費

第五次付費

説明:

1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。

2.在提交最後一部分施工圖的同時結清全部設計費,不留尾款。

3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定,多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時,雙方另行簽訂補充協議。

4.本合同履行後,定金抵作設計費。

第六條 雙方責任

6.1發包人責任:

6.1.1發包人按本合同第三條規定的內容,在規定的時問內向設計人提交資料及文件,並對其完整性、正確性及時限負責,發包人不得要求設討人違反國家有關標準進行設計。

發包人提交上述資料及文件超過規定期限15天以內,設計人按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限15天以上時,設計人員有權重新確定提交設計文件的時問。

6.1.2發包人變更委託設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設計人設計需返工時,雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外,發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。

在未籤合同前發包人已同意,設計人為發包人所做的各項設計工作,應按收費標準,相應支付設計費。

6.1.3發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計資料及文件時,如果設計人能夠做到,發包人應根據設計人提前投入的工作量,向設計人支付趕工費。

6.1.4發包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員,提供必要的工作生活及交通等方便條件。

6.1.5發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經設計人同意,發包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、複製或向第三人轉讓或用於本合同外的項目,如發生以上情況,發包人應負法律責任,設計人有權向發包人提出索賠。

6.2設計人責任:

6.2.1設計人應按國家技術規範、標準、規程及發包人提出的設計要求,進行工程設計,按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料,並對其負責。

6.2.2設計人採用的主要技術標準是:

6.2.3設計合理使用年限為_____________________年。

6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。

6.2.5設計人交付設計資料及文件後,按規定參加有關的設計審查,並根據審查結論負責對不超出原定範圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件,本年內項目開始施工,負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工,設計人仍負責上述工作,但應按所需工作量向發包人適當收取諮詢服務費,收費額由雙方商定。

6.2.6設計人應保護髮包人的知識產權,不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況並給發包人造成經濟損失,發包人有權向設計人索賠。

第七條 違約責任:

7.1在合同履行期間,發包人要求終止或解除合同,設計人未開始設計工作的,不退還發包人已付的定金;已開始設計工作的`,發包人應根據設計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。

7.2發包人應按本合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費,每逾期支付一天,應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時,設計人有權暫停履行下階段工作,並書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建,發包人均按7.1條規定支付設計費。

7.3設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由於設計人員錯誤造成工程質量事故損失,設計人除負責採取補救措施外,應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金,賠償金由雙方商定為實際損失的__________________%。

7.4由於設計人自身原因,延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的千分之二。

7.5合同生效後,設計人要求終止或解除合同,設計人應雙倍返還定金。

第八條 其他

8.1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時,雙方應另行簽訂補充協議或技術諮詢服務合同。

8.2設計人為本合同項目所採用的國家或地方標準圖,由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規定的份數,設計人另收工本費。

8.3本工程設計資料及文件中,建築材料、建築構配件和設備。應當註明其規格、型號、性能等技術指標,設計人不得指定生產廠、供應商。發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時,所需要費用由發包人承擔。

8.4發包人委託設計配合引進項目的設計任務,從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段,應吸收承擔有關設計任務的設計人蔘加。出國費用,除制裝費外,其它費用由發包人支付。

8.5發包人委託設計人承擔本合同內容之外的工作服務,另行支付費用。

8.6由於不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。

8.7本合同發生爭議,雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由_________________________________仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構,事後又未達成仲裁書面協議的,可向人民法院起訴。

8.8本合同一式______________份,發包人________________份,設計人___________份。

8.9本合同經雙方簽章並在發包人向設計人支付訂金後生效。

8.10本合同生效後,按規定到項目所在省級建設行政主管部門規定的審查部門備案。雙方認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請鑑證。雙方履行完合同規定的義務後,本合同即行終止。

8.11本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。

8.12其它約定事項:

發包人名稱:

設計人名稱:

(蓋章)

(蓋章)

法定代表人:(簽字)

法定代表人:(簽字)

委託代理人:(簽字)

委託代理人:(簽字)

住 所:

住 所:

郵 政 編 碼:

郵 政 編 碼:

電 話:

電 話:

傳 真:

傳 真:

開 户 銀 行:

開 户 銀 行:

銀 行 帳 號:

銀 行 帳 號:

建設行政主管部門備案:

鑑 證 意 見:

(蓋章)

(蓋章)

備 案 號:

經 辦 人:

備 案 日 期: 年 月 日

鑑 證 日 期: 年 月 日

建設工程合同5

年度編號:_________

項目級別:_________

立合同單位:

_________(簡稱借款方)

_________銀行_________行(簡稱貸款方)

借款方在_________年為進行基本建設所需資金,經貸款方審查,同意給予貸款。為明確雙方經濟責任,控制年度投資,雙方除遵守_________號臨時借款協議外,特簽訂本年度合同。

 第一條 借款方根據批准的年度基本建設計劃,向貸款方借款人民幣(大寫)_________元,用於_________建設工程,不得挪作他用。

預計分季用款:一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。

 第二條 貸款利率為年息_________%,計算複利。

第三條 年度中間,國家調整基建投資計劃和利率等,本合同應作相應修訂和補充。

 第四條 建設期間或項(目竣工後,雙方應簽訂借款合同,借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效後,本合同同時失效)。

第五條 本合同正本2份,簽字雙方各執1份,副本_________份,報主管部門,總、分行各1份。

借款方(蓋章):_________

法定代表(簽字):_________

地址:_________

_________年____月____日

簽訂地點:_________

貸款方(蓋章):_________

地址:_________

法定代表(簽字):________

開户銀行及帳户:_________

簽訂地點:__________

________年____月____日

建設工程合同6

甲方:

乙方:

為了加快施工進度,保證工程質量,做到文明施工,強化現場管理,明確雙方的責任和義務,規範雙方的行為,經雙方協商,甲方將青青家園三期12#樓室內外及屋面防水工程分包給乙方,簽訂該合同以便規範雙方行為。

一、工程名稱:青青家園三期12#樓

二、承包內容及範圍方式:

1、本工程圖紙設計所含的所有防水工程(室內、外)

2、範圍:

a、地下室室內全部防水(筏板底1.5mm厚SBS防水,其中配電室三道設防1.5mm厚SBS防水,地下室外牆防水±0.00下2.0m處。

b、±0.00以上室內、衞生間、廚房、地面防水高出四周牆面200mm

c、屋面防水、二道設防(1.5mm厚SBS)

三、材料及工藝要求:

1、地下室外及衞生間、廚房、筏板底均為1.5mm厚的SBS防水卷材

2、屋面防水層為1.5mm厚SBS卷材兩道。

四、承包方式:包工包料

五、工期及質量要求:

1、地下室墊層完成後開始完成地面防水,有效工期天完成。

2、地下室外牆防水,有效工期天完成。

3、其他屋面、室內防水,有效工期天完成。

(注:如遇到不可抗力因素的影響,根據影響程度,經雙方協商,工期順延。)

4、品質:嚴格執行現行施工規範及強制性標準和有關施工工藝標準要求。驗收執行(GB50345—20xx)(GB50108---20xx)有關規定。

5、質量等級:

A、主控項目全部合格。

B、一般項目合格率≥90%。

六、承包價格計算方法:

1、價格:金帥牌1.5mmSBS防水23元/㎡屋面1.5mmSBS防水兩道43元/㎡

2、計算方法:各分項全部按照實際測量為依據結算面積。

七、結算條件及付款辦法:

1、結算條件:

a、無質量安全事故發生。

b、經各方驗收合格後。

C、必須按約定工期完成。

2、付款方式:完工後分期分段結算,經各方驗收合格後,一次性結清該工程人工費並預留10%質量保證金,此保證金從結標之日起計五年後無質量問題方可付清。

八、雙方職責:

1、乙方職責:

A、乙方進場前應提供單位資質證書,職工上崗證及健康證,一併備案

B、原材料進場後積極配合甲方、監理、建設單位共同取樣,複試合格後,方可投入使用。

C、乙方施工員進場後要服從現場管理,聽從安排,確保施工質量和施工安全。

D、規範施工,合理安排,現場做到工完場清,文明施工,搞好現場衞生,剩料及時回收,嚴禁亂堆亂放亂拋。如因乙方人員未做到場清工作,由甲方派人實施,所發生的費用從乙方工程款中扣回。

E、杜絕在施工現場打架及從事一切違法活動,施工過程中嚴禁違規操作。

F、施工時必須保證安全,否則發生的一切不安全事故均由乙方全權負責,甲方概不負責。

G、乙方食宿自理,不得在工地留宿。

H、乙方所帶的施工用具、原材料等進場後應設專用庫房,自行保管,丟失自負,注意防火安全。在施工中應配備足夠的`防護用品,御防中毒事故發生。

2、甲方職責:

①、為乙方創造良好的施工環境。

②、負責對施工人員進行技術安全教育、培訓、御防職業病。③、搞好現場施工協調工作,及時對施工現場進行檢查。④、工程完成後,現場組織驗收及時結標、撥付工程款。

九、補充條款:

1、該合同自雙方簽訂之日起生效,工程完工至結算完後本合同自行失效。

2、要求乙方具備防水工程資質,屬專業防水施工單位。

3、施工所用的設備、工具乙方自理。

十、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。

甲方:乙方:

電話:電話:

現場負責:現場負責:

電話:電話:

年月日

建設工程合同7

原告:xxx,男,漢族,xxxx年x月x日出生,住廣東省佛山市xxx,身份證號碼:xxx。

繫個體户佛山市xxx區xxx金屬製品廠的經營者,佛山市xxx區xx金屬製品廠經營場所:xxx佛山市xxx區xxx鎮街道xxx工業區xxx號廠房,註冊號:xxx。

被告一:xxx,男,漢族,xxxx年x月x日出生,住廣東省佛山市xxx,身份證號碼:xxx。

被告二:xxx佛山市xx區xxx工程有限公司,住所:xxx佛山市xxx,註冊號:xxx。

法定代表人:xxx。

案由:xxx建設工程合同糾紛

訴訟請求:xxx

1、判令被告一立即向原告支付工程款xxx元以及逾期支付的利息xxx(利息以xxx元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從20xx年x月x日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);

2、判令被告二對被告一所欠原告的.工程款及利息承擔連帶責任;

3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:

20xx年x月x日,被告一將其從被告二處承包的佛山市xxx有限公司在xxx工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市xxx區xxx金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市xxx有限公司在xxx工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

《工程承攬責任書》簽訂後,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後,被告一隻向原告支付了部分工程款,其中最後一次支付工程款的時間為20xx年x月x日。20xx年x月x日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款xxx元。後來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。

原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係,這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

xxx區人民法院

  具狀人:xxx

  20xx年x月x日

建設工程合同8

委託人(全稱):(以下簡稱甲方)

代理人(全稱):(以下簡稱乙方)

代理人資質等級:

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及有關法律、法規和規章的規定,就委託人委託代理人代理 工程(勘察/設計/監理/施工/其它)招標事宜,經雙方共同協商,於200 年 月 日達成如下協議:

一、委託人委託代理人為以下工程項目提供招標代理服務:

工程建設項目概況

1、項目名稱:

2、建設地點:

3、工程規模:

4、單項合同估算價:

5、招標範圍:

6、招標方式:□公開招標/□邀請招標

二、委託範圍(在□中打√)

□提供招標前期諮詢,擬定工程建設項目招標方案

□辦理招標申請

□起草招標公告/邀請書

□編制資格預審文件

□編制招標文件

□審查投標人資格

□編制工程量清單

□編制標底

□組織踏勘現場和答疑會,並草擬答疑紀要

□組織/□協助招標人開標、評標;□協助定標

□編制評標報告

□辦理招標投標全過程的備案手續(含向建設行政主管部門提交招標投標情況書面報告)

□協助招標人與中標人簽訂合同

□ 其它事項

三、委託人的權利、義務和責任

1、委託人的權利

(1)對委託項目的招標程序有知情權;

(2)對擬發出的招標文件有審閲權;

(3)要求代理人提供一套全部招標檔案,其中在代理過程中形成的資料應為原始資料;

(4)收回在實施委託業務過程中借給代理人的全部資料;

(5)有權要求代理人更換不按法律、法規及規章和本合同的規定履行其職責的代理從業人員。

2、委託人的義務和責任

(1)遵守招標活動有關法律、法規和規章;

(2)向代理人提供實施委託業務的全部真實、可靠的有關資料;

(3)參與委託業務實施過程中的相關協調、審查、監督工作;

(4)完成本合同第二條中未委託代理人完成的工作;

(5)按合同支付招標代理費/標底、工程量清單編制費;

(6)接受招標投標監督部門依法實施的監督指導。

四、代理人的權利、義務和責任

1、代理人的權利

(1)有權要求招標人對代理工作提供必要的協助;

(2)在有關法律、法規和規章規定的範圍內,依據本合同代理內容,開展代理服務工作;

(3)按合同收取招標代理費和標底、工程量清單編制費。

2、代理人的義務和責任

(1)遵守招標活動有關法律、法規和規章,保證代理及招標全過程的真實、合法、規範、有效;

(2)招標投標活動中形成的有關文件,應在發出前告知委託人;

(3)完成本合同第二條約定的招標代理工作;

(4)遵守職業道德規範,對代理事項保守祕密;

(5)接受招標投標監督部門依法實施的`監督和指導;

(6)向委託人提供一套由代理人經辦的全部招標工作資料,由委託人存檔(其中在代理過程中形成的資料應為原始資料);

(7)不得將本合同代理服務工作轉讓第三方;

(8)在實施委託業務過程中借用委託人的資料應全部歸還委託人;

(9)依法應承擔的其他義務。

五、報酬及支付方式

1、收費標準:

序號 費用名稱計費基數 (萬元)計算代理費 (元)浮動率 (%)合同代理費 (元) 備註

1招標代理費 按計費基的 %

2標底或工程量清單編制費 按計費基的 %

3 合計

2、支付方式

(1)招標人代理費:本合同簽訂後五日內(且在招標投標監督管理部門備案)預付招標代理費的60%,餘款在中標通知書發出後五日內一次性付清;

(2)標底或工程量清單編制費:本合同簽定後五日內(且在招標投標監督管理部門備案)預付標底或工程量清單編制費的70%,餘款在中標通知書發出五日內一次性付清。

六、約定事項的解釋、變更及違約責任

1、招標文件的解釋由招標代理機構負責解釋;

2、對與招標過程中有投訴或異議的,將按建設行政主管部門的規定辦理;

3、由於不可抗力的因素,導致代理人不能完成委託業務;在不可抗力因素解除後需要變更約定事項的,須經雙方協商並達成一致意見後方可變更;

4、任何一方違反本協議約定,違約方支付守約方違約金 元整。代理方如果違約,除支付違約金外,還應將收取的代理費全額退還委託方。委託方如果違約,除支付違約金外,還應支付已開展項目的全額代理費給代理人;

5、如代理人在代理過程中有違法違規及超越代理範圍等行為,經招標投標監督管理部門認定,委託人有權解除本協議,由代理人自行承擔相應的法律責任和違約責任。

七、其它

1、本協議未盡事宜,由甲、乙雙方共同協商解決;

2、本協議簽訂後,由代理方交一份到招標投標監督管理部門備案;

3、本協議甲乙雙方法定代表人簽字並加蓋公章後,即行生效,全部招標代理工作完成,且施工中標通知書發出並結清款項後自動失效;

4、本協議一式五份,委託人貳份,代理人貳份,招標投標監督管理機構備案一份。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

建設工程合同9

發包人(全稱):_____________________________

承包人(全稱):______________________________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱:_______________________;

工程地點:_______________________;

工程內容:_______________________;

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

工程立項批准文號:______________;

資金來源:_______________________。

二、工程承包範圍

承包範圍:_______________________。

三、合同工期

開工日期:_______________________;

竣工日期:_______________________;

合同工期總日曆天數___天。

四、質量標準

工程質量標準:_____________________。

五、合同價款

金額(大寫):______元(人民幣)

$:______元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括:

1.本合同協議書

2.中標通知書

3.投標書及其附件

4.本合同專用條款

5.本合同通用條款

6.標準、規範及有關技術文件

7.圖紙

8.工程量清單

9.工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________

___________年_________月________日___________年_________月________日

建設工程合同實用範本【四】

發包人(全稱):_____________________________

承包人(全稱):______________________________

根據《中華人民共和國合同法》和中華人民共和國建設部,國家工商管理總局共同發佈的《建設工程施工合同》及其他有關法律、法規,自願、平等、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就_____________工程協商簽訂合同,共同信守。

第一條、工程事項

1.1工程名稱:_______________________________________;

1.2工程地點:_______________________________________;

1.3工程內容:_______________________________________;

1.4工程開竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。

第二條、工程承包範圍

2.1承包範圍:乙方包工,包料。

第三條、發包人工作

3.1甲方向乙方提供設計圖紙,核定乙方的.施工方案。

3.2甲方向乙方提供水、電、場地、工人住宿,方便乙方施工。

第四條、承包人的權利和義務

4.1按照協議約定進入現場並嚴格按照設計圖紙進行施工,保證按期完工。

4.2施工中做到文明施工,嚴格按照安全標準組織施工。

4.3乙方編制施工方案,由甲方審定後實施。

4.4乙方保證按圖施工,不得私自變更甲方圖紙,如需更改必須與甲方溝通協商。

第五條、工程造價和結算

5.1工程總價:大寫_________________________________。

5.2結款方式:合同簽訂之日,甲方付給乙方__________元為預付款。

5.3乙方材料及工人進場再付工程款_______%大寫__________元

5.4工程全部結束驗收合格後,甲方向乙方付清餘款。

5.5工程結束三天內為工程驗收期,逾期視為工程合格。

第六條、由於以下原因造成竣工日期推遲和延誤,工期相應順延。

6.1不可抗力及自然災害因素,如雨、雪等天氣;地震、洪水等天災。

6.2發包人未能按約定日期支付工程相應款項,使施工不能正常進行。

第七條、違約責任

7.1除國家法律法規政策明確規定或其它不可抗力因素外,任何一方違約造成的損失,由違約方承擔賠償責任。

7.2甲方未按約定的時間和要求提供場地,方案回覆,支付工程款的,乙方可以要求順延工期,同時引起的停工待料,延誤工期和施工人員工資等費用均有甲方承擔。

第八條、爭議解決方式

8.1本合同在執行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決,協商不成的可向當地人民法院起訴。

第九條、其他

9.1協議未盡事宜,甲乙雙方可以洽商,簽訂補充協議,補充協議具有同等法律效應。

第十條、合同份數及生效日期

10.1本協議一式兩份,甲乙方各執一份,經雙方簽字蓋章後生效。

甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________

___________年_________月________日___________年_________月________日

建設工程合同10

建設單位(甲方):____________________________ 地址:____________郵碼____________電話____________ 法定代表人:____________職務____________

諮詢單位(乙方):____________________________ 地址:____________郵碼____________電話____________ 法定代表人:____________職務____________

為使____建築安裝工程的構想科學,設計和施工經濟、合理,建設速度快,誤差小,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同。

第一條甲方應於____年____月____日以前將規劃局紅線圖、上級部門批文、委託書以及建築安裝工程的建築面積、安裝項目、消防方式、庫房每層淨高等資料提交乙方。

第二條乙方根據甲方要求,對________建築安裝工程的地形、地質條件、建築安裝構想等進行可行性研究,最後編制出設計任務書及匡算表,於________年____月____日以前交付甲方。

第三條甲方根據國家主管部門規定的工程設計收費標準,承付乙方諮詢費元。自本合同簽訂之日起____日內,甲方先付給乙方____元,待乙方將設計任務書及匡算表交付甲方後____日內,再付給乙方____元。

第四條為本諮詢工程需要到外地進行調研、收集資料人員的`差旅費,由甲方負擔。

第五條甲方的違約責任。

甲方如不按本合同規定的時間向乙方送交有關文件、圖紙和資料,乙方可按耽誤的時間順延交付設計任務書及匡算表的時間。

甲方如不按本合同規定的時間向乙方交付諮詢費,遲延一天,按遲延交付款額罰款____‰。

甲方如果中途中斷諮詢請求,乙方諮詢工作已經過半的,應付給乙方全部諮詢費;諮詢工作尚未過半,按總諮詢費的50%收費。

第六條乙方的違約責任

1.乙方如不按本合同規定的時間交付設計任務書及匡算表,遲延一天,按總諮詢費金額罰款____‰。

2.乙方如中途中斷諮詢,應按總諮詢費向乙方交付罰款。

3.乙方所提供的技術諮詢服務,因質量缺陷或過錯給甲方造成經濟損失的,應負責賠償。如果由此引起重大事故,造成嚴重後果的,還應追究其主要負責人的行政責任或刑事責任。 第七條其他約定________________________________________ 本合同自簽訂之日起,甲乙雙方不得隨意更改。如有未盡事宜,需經雙方協商解決。 本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份,合同副本一式____份,分別交________建築工程主管部門、建行____等單位各一份。

建設單位(甲方):________________________________ 負責人:__________________________________________ ____年____月____日

諮詢單位(乙方):________________________________ 負責人:__________________________________________ ____年____月____日

建設工程合同11

總包方:

承包方:

為強化企業管理,提高企業經濟效益,調動項目經理的工作積極性,確保甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》中的各項經濟與責任條款的全面履行,依照《合同法》、《建築法》的原則。甲方將________________工程的施工任務交給乙方,代表公司處理並承擔質量、進度、安全等技術及經濟責任,為明確甲、乙雙方的職責,結合本工程具體情況,經雙方商議達成以下協議條款,以資共同遵守

工程概況

1.1工程名稱:

1.2結構層次:

1.3建築面積:

1.4工程地點:

第二條工程承包範圍和形式

2.1工程範圍:甲方與建設單位所簽訂合同的工程量、施工圖紙範圍內所有工程量

2.2承包形式:包工包料、包工期、包質量、包安全、包造價。乙方按建設工程標準、甲方管理要求施工,實行單項核算,自負盈虧。

第三條工程工期

3.1施工工期: 年 月 日至 年 月 日。(工期提前或推遲的獎罰按甲方與建設單位簽訂的建設工程施工合同書中的有關條款執行)

3.2如設計有重大變更、建設方緩建或停建、人力不可抗拒的自然災害因素影響時,經建設方簽證工期順延。

第四條工程造價及價款的支付和結算

4.1工程造價暫按合同價(人民幣大寫): ,總價以工程竣工驗收合格後甲方與建設單位決算的工程總造價為準。

4.2甲、乙雙方商定甲方按工程決算總價的 收取管理費。此費用包括甲方按國家和地方的法律標準應當繳納的一切税、費,以及甲方對乙方進行的管理費、規費等費用。

4.3由甲方從分期到帳的工程款中將管理費用按比例預扣。

第五條甲、乙雙方責任

5.1甲方的責任:

⑴、負責駐地施工註冊,配合乙方做好駐地施工區域與建設單位、行政主管部門的協調工作,為乙方對本工程的承包和順利施工提供必要的有關證件和手續。向建設單位收取工程備料款、進度款,並在扣除有關款項後及時劃撥至乙方,負責財務監督和總撥款控制,確保乙方工程款的專款專用。

(2)甲方應當組建施工工程的現場管理班子,為乙方提供施工現場的管理人員和技術人員,審批核定乙方編制的施工組織設計(或施工方案),負責對乙方施工質量、技術、計劃、安全生產、材料及設備供應等經營生產管理活動的檢查、監督和進行業務指導、培訓,有權對乙方違規、違章操作的責令停工、返工、整改、實施經濟和行政處罰。

⑶、甲方對乙方選定的各專業分包及勞動分包的.資質及人員進行審核,未經甲方同意,乙方不得私自安排人員進場。

5.2乙方的責任:

⑴、乙方必須持有相關等級的建造師資格證書,如乙方自己提供施工的技術人員,應當保證技術人員具有相應的施工資質和施工經驗。乙方自己選定的各分包隊伍,必須經甲方同意才能入場,服從甲方及建設單位、監理單位對施工現場的統一指揮與管理,執行甲方的各項管理制度。

⑵、加強施工現場生產工人的安全知識教育,預防、杜絕安全質量事故的發生。

⑶、乙方應嚴格按照施工圖、操作規程、國家驗收規範、《建設工程施工現場管理規定》,精心組織施工和管理,同意並履行甲方與建設單位簽訂的建設工程施工承包合同及補充條款內容,確保安全質量、安全生產和工期。

⑷、負責本工程各項技術資料的蒐集、整理、保管,待工程竣工驗收合格後,一併交甲方及建設單位存檔。

第六條工程質量

6.1工程質量按建設部頒佈的《建築工程質量檢驗評定標準》和甲方與建設單位簽訂的承包合同要求的 等級進行考核評定,對工程分部項目中不合格的部分應進行返工修整,直至合格為止,其返工造成的一切經濟損失由乙方自負。

6.2乙方應嚴格按照施工規程及驗收規範的要求,認真執行隱蔽工程驗收制度和分部工程項目的質量自檢評定製度,認真蒐集、整理工程竣工檔案資料。

第七條安全生產

7.1安全生產目標:工程項目施工管理要杜絕重大傷亡,無生產性火災和重大設備事故,死亡事故為零,一般事故頻率控制在1.2‰以下。

7.2乙方應嚴格按安全技術操作規程組織施工,做到文明生產,杜絕違章作業,確保安全生產無事故。

第八條設備、材料供應

8.1甲方提供施工所需要的主要材料,材料價款由乙方負責,材料單價由甲方與乙方共同簽證,施工所需的機械設備、週轉材料由乙方自行解決。

第九條保證金

本合同簽訂之日,乙方繳納質量保證金 元、安全保證金 元,如無質量及安全事故發生,待工程項目竣工驗收合格後,甲方將該保證金退還給乙方。

第十條工程獎罰

乙方未能按本合同或甲方與建設單位施工合同書及補充協議的有關條款履行責任,其造成的一切經濟及法律責任,由乙方全額承擔。同時,甲方將按乙方承包總價的1.5%予以處罰。

第十一條其他約定

11.1甲方如發現乙方施工過程中經營管理不善,確實不能完成承包任務或違反甲方內部管理制度規定,給甲方造成重大經濟損失,甲方有權提前終止本合同,免去承包人之職或另擇承包人。且乙方承包期間發生的虧損及違反甲方內部管理制度規定造成的一切經濟損失,由乙方全額賠償。

11.2乙方不得私刻、使用甲方或其分支機構印章,對外私自開設銀行帳户、對內及對外簽訂經濟合同或協議,不得將該工程的款項直接匯到其他單位或乙方的銀行帳户,未經甲方辦理付款手續,不得以個人名義在建設單位辦理白條借款。否則,一經查出甲方將按貪污、侵權行為處理,移送司法部門處理。

11.3乙方不得以甲方名義向社會及自然人辦理借款、賒欠業務往來單位的材料款或拖欠職工工資。不得從事違法亂紀活動、謀取私利、做出有損甲方企業形象及信譽之事。否則,產生的一切後果及經濟、法律、民事責任由乙方自行承擔。

11.4本合同發生糾紛時應當協商解決,協商不成的,任何一方均可向工程所在地人民法院提起法律訴訟。

11.5簽訂本合同時,同時簽訂《安全生產責任承包協議書》。

11.6乙方不得將合同以任何形式轉包或再次分包給第三方,否則將視為乙方違約,甲方有權中止合同,並按公司有關規定對乙方進行處罰。

第十二條附則

12.1本合同未盡事宜,甲乙雙方應協商解決或另行簽訂補充合同條款。

12.2本合同經甲、乙雙方簽字後生效。

12.3本合同壹式二份,雙方各執一份。

甲方:(蓋章)

乙方:

代表:(簽字)

代表:(簽字)

年月日

建設工程合同12

工程名稱:______

工程地點:______

一、工程承包範圍

各種管線的預埋(包括給排水管的預埋、各消防水管的預埋、各線路管的預埋),各種管線的安裝(包括給排水管安裝、各消防水管安裝、各線路管的安裝),各種電燈、插座、配電箱、消火栓的安裝,施工現場各臨時用電用水的管線安裝。並自行提供工具和輔材。

二、承包單價

工程承包範圍內的所有工作,以建築面積(以《四川省建設工程工程量量清單計價定額》計算規則計算的面積)為承包工程單位計價基礎,按元每平方米進行計價。

三、合同工期

開工日期:______年______月______日

竣工日期:______年______月______日

合同工期總日曆天數:______天

四、質量標準、要求

乙方的施工內容必須達到國家現行《建築工程施工質量驗收規範》有關條款所規定的質量標準要求,甲方在乙方開工前進行某項作業技術交底的要求。

乙方施工的分部分項工程質量必須達到合格標準。若乙方施工的分部分項工程達不到《建築工程施工質量驗收規範》有關條款所規定的質量標準要求及甲方所進行的作業技術交底要求,則必須立即返工,直到達標為止。返工所產生的人工、材料、機械費用均由乙方承擔。如因返工所造成的不良影響、耽誤工期等,甲方根據損失的大小要求乙方予以賠償。

五、工程款支付

本工程主體結構每建完一層支付工程款的70%,其餘工程款在主體結構以及合同承包範圍內的工程驗收合格後一次性付清。乙方應在簽訂本分包合同時向甲方繳納合同保證金元。其退還時間為主體結構第一層以下工程驗收合格後一次性付清。

六、合同生效

合同訂立時間:______年______月______日

合同訂立地點:______

本合同雙方約定:雙方簽字蓋章後生效。

七、安全責任及要求

1、安全施工與檢查

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。

2、乙方必須遵守執行《建築施工安全檢查標準》,做到文明施工、安全生產。凡乙方在本工程所發生的一切傷、亡、病、殘等大小事故所產生的費用在5000元以內均由乙方自行負責(含第三者責任),5000元以上部分由甲方負責(包括法律和經濟責任)。

八、質量保修

乙方應按法律、行政法規或國家關於工程質量保修的`有關規定,對交付甲方使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。本工程保修期為年。

九、違約和爭議

1、違約

1.1甲方違約。當發生下列情況時:

(1)甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行,乙方有權停止工程的正常施工;

(2)甲方無正當理由不支付工程竣工結算價款;

1.2乙方違約。當發生下列情況時:

(1)因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。如不能按時完工,因其違約應支付與甲方的違約金每天為元;

(2)如因乙方的施工工期不能滿足甲方施工需要,就視為違約,甲方有權單方面取消協議,乙方不得有異議並立即撤出施工現場,由此而造成的損失均由乙方自行負責。

(3)因乙方原因工程質量達不到國家有關工程施工質量驗收規範要求的質量標準以及不符合圖紙的要求標準,乙方必須無條件對不合格部位進行修復或更換。如乙方不能在接到甲方的通知後對不合格部位進行及時修復或更換,甲方可以自行處理,發生費用從所扣乙方質量保脩金中扣除;

(4)因乙方拖欠民工工資,給甲方造成了不良影響,甲方將以經濟手段處罰乙方,甲方可以將乙方剩餘的工程款直接支付與在乙方隊伍中施工作業的民工。

十、其他

1、乙方必須服從甲方領導和管理,遵守本工程項目部制定的一切規章制度,若有違反按照規定進行處理。

2、乙方所有人員必須遵守社會治安管理條例和建設單位的一切制度和紀律,若有違反,由有關單位按照規定進行處理。

3、本協議一式三份,甲方執二份,乙方執一份。甲、乙雙方代表簽字後有效,產生同等法律效力。結清賬務後本協議自行失效。

甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________

法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________

___________年________月_____日___________年________月_________日

建設工程合同13

甲方:___________________(委託方)

乙方:___________________(受託方)

根據《中華人民共和國民法典》規定,乙方接受甲方委託,雙方就融資業務諮詢服務事項協商一致,簽訂本合同,具體條款如下:

第一條乙方提供融資服務項目的名稱:

內蒙古準格爾至興和運煤重載高速公路。

第二條甲方委託乙方提供融資服務的項目融資總額為:

______億元(大寫:______億元)。

第三條諮詢服務費用金額

1、如經乙方與銀主協調,最終銀主按其投資總額的年固定回報率1______%收取______________年固定回報。則甲方按總投資額(______億)的______%×______________年=______%給予乙方獎勵(按銀主實際到位金額計付),有關該獎勵款應繳納的税款由乙方負責繳納,由甲方代扣代繳(優惠引資獎勵税收控制在______%以內)。甲方應同時向乙方提交合法的相應金額的税務發票。

2、如經乙方與銀主協調,最終銀主按其投資款的年固定回報率______%收取固定回報。則甲方按總投資額(______億)的.______%×______________年=______%給予乙方獎勵(按銀主實際到位金額計付),有關該獎勵款應繳納的税款由甲方負責繳納,。甲方應同時向乙方提交合法的相應金額的税務發票。

第四條費用支付的監控

本合同第三條所述費用由乙方授權熊利民先生監控(銀行賬户開户時加簽)至該項融資全部相關應付費用支付完畢時止。

第五條費用支付方式

投資款項(______億)一次性或分次性到達甲方銀行賬户的三個工作日內,甲方按銀主實際到位金額的______%×______________年=______%以支票或其他銀行轉帳方式一次性支付給乙方。

第六條商業保密條款

甲乙雙方約定,未經甲乙方任何一方書面同意,均不得將本協議內容向第三方泄露。否則,承擔全部的經濟損失和法律責任。

第七條合同的生效

本合同履行以甲方與銀主的投資合作成功為準,投資合作成功,以投資款到達甲方銀行賬户為準。投資合作不成功,乙方不得以任何理由向甲方收取任何費用。

第八條一般性條款

本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章):__________________

____年____月____日

乙方(簽字):__________________

____年____月____日

建設工程合同14

合同條件採用建設工程施工合同示範文件(GF—1999—0201)的《合同條件》。

合同協議條款將由招標單位(甲方)與中標單位(乙方)結合本工程具體情況協商後簽訂。以下為招標單位提出涉及投標單位的主要條款,投標單位應在投標文件中進行承諾。

一、施工組織設計和工期

(一)進度計劃

乙方投標文件中的施工組織設計(或方案),甲方對進度計劃提出質疑和合理修正時,乙方應在簽訂合同後七天內提供修正的施工組織設計,甲方代表將在三天內批覆。

(二)工程開工和工期

1.乙方中標後三天內準備進場。

2.乙方與甲方簽訂工程承包合同生效後,須在七天內開工。

3.合同工期以乙方的中標工期為準。

(三)工期延誤

1.對下述原因造成竣工日期推遲的,經監理方和甲方代表確認簽證後,合同工期相應順延。

(1)由甲方原因造成的延誤。

(2)不可抗拒的自然因素。

(3)重大的設計變更。

2.非上述原因,乙方不能按合同約定的時間竣工,應承擔違約責任,除罰沒工期履約保證金外,每延遲一天再罰20xx元。

二、工程質量與驗收

(一)工程質量標準

1.乙方應嚴格按國家頒發的建設工程強制性條例、施工驗收規範和質量評定標準進行施工,如有違反施工規範規程,甲方有權暫停其施工,由此產生的經濟損失由乙方負責。

2.甲方提交的設計圖紙、説明和有關的技術資料作為施工的有效依據,開工前由甲方組織進行施工圖技術會審,會議紀要作為施工的補充依據。

3.如發現設計圖紙有誤或因施工原因需要修改設計時,必須事先由監理工程師簽署意見,並交甲方及設計單位辦理認可手續後方可實施。

4.甲方或設計單位提出合理修改設計時(聯繫單),乙方不得藉故拒絕。

(二)工程質量等級

1.乙方中標所承諾的質量等級標準為本工程的`合同約定條件,中標方如未達到質量保證的除限期整改外,罰沒質量履約金。

2.本工程質量等級:一次性驗收合格以具備竣工驗收備案條件為準,創杯以獲獎正式證書為準。

3.本工程甲方委託_________監理公司監理。

4.隱蔽工程驗收,乙方必須提前三天通知甲方及監理公司,經甲方和監理方等有關單位驗收簽字後方可進行下一道工序施工。

三、合同價款與支付

(一)工程款支付

按月完成工作量的80%,以有關部門審核作為付款依據(具體另商議);

(二)合同價款的調整

發生下列情況之一的合同價格可以調整:

(1)暫定材料價確定(需經甲主及監理公司簽證);

(2)設計變更:需經設計院甲方及監理公司簽證;

(3)中標單位在本工程的管理人員的勞保統籌交納有效證件。

四、保修

1.本工程保修期限,執行國家《建設工程質量管理條例》,土建_____年,防水落石出______年,安裝______年。

2.保修期從甲方批准的竣工之日算起。工程的保修押金為工程總造價的3%(其中15%為屋面工程保修押金),在保修期滿28天后,退還保脩金(不計息)。

3.保修期間出現的質量問題,乙方應在接到甲方通知日起三天內前來負責做無償修理。如逾期,甲方有權請第三方進行修理,其修理費用由乙方負責。

4.竣工後,乙方應按規範進行沉降測量,並將資料提供給甲方。

五、其他

1.本工程的中標單位為承包單位,嚴禁轉包,特殊分項工程確需分包部分,應經甲方許可。項目經理在工地現場時間到位率如少於90%,且中途無故更換項目經理,甲方有權按工程總造價的1%~5%扣取罰金,直至終止合同,由此造成的一切損失由乙方負責,甲方保留索賠的權利。

2.乙方在施工中應按照國家有關施工規範和規程進行施工,施工中發生的材料、設備、操作等施工質量事故,均由乙方負責,甲方不負任何責任。

3.乙主必須切實做好安全施工、文明施工,遵守社會治安等有關規定,搞好環境衞生,搞好計劃生育工作,因違章而導致罰款和一切後果,均由乙方負責,甲方不負任何責任。

4.工程竣工後中標方應向招標方提供全套符合建築工程檔案要求的資料三套,其中二套為原件。

5.本招標文件作為施工合同附件之一具有同等的法律效力。

投標書

_____________市_________公司:

1.根據已收到的《一工程招標文件》,遵照《一市重點建設工程施工招標投標管理辦法》的規定,我方經考察現場和研究上述工程的招標文件後,我方願以招標方預算造價下浮_____%承包上述工程的施工、竣工和保修。

2.如果我方中標,我方將按照規定提交質量、工期履約金各______元。

3.一旦我方中標,我方保證在_______年______月______日開工,______年______月______日竣工,即_______天(日曆天)內竣工並移交整個工程若違約,除罰沒全額的工期履約保證金外,每延遲一天再罰_______元。:

4.如我方中標,我方保證使施工的工程質量達到市優。若違約,除罰沒全額的工期履約的保證金,再按結算總價的_________%人作為違約處罰金。

5.我方同意所遞交的投標文件在“投標須知”規定的投標有效期內有效,在此期間內我方的投標有可能中標,我方將受此約束。

6.除非另外達成協議並生效,你方的中標通知書、本招標文件、我方的投標文件將構成約束我們雙方的合同文件。

7.根據慣例,我方將承擔所有的投標費用。

投標單位(蓋章):________________

法定代表從(簽字並蓋章)

__________年_________月_________日

建設工程合同15

發包方(以下簡稱甲方):

承包方(以下簡稱乙方):

因建設工程需要,甲方委託乙方以包工包料方式承包 工程(不含土建工程)。為明確雙方責任,確保工程順利完工,雙方在平等、自願、公平的基礎上,經協商達成並簽訂本合同。

一、工程概況:

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、承包方式:

4、工程內容:

具體工程內容和範圍以 設計的施工圖紙內乙方報價單

所含施工項目為準。

二、建設工期及開、竣工時間

1、建設工期自合同簽訂後,乙方收到定金和圖紙確認並具備全部開工條件之日起共 天(雨天不計入建設工期之內)。

2、因甲方原因(包括變更、增加工程內容、停水、停電等不具備施工條件或第三人行為及不可抗力等,含政府行為)而引起停工的,則工期相應順延。

三、工程質量

工程質量等級為合格,符合工程施工圖紙及技術要求。

四、工程造價

1、工程建築面積為m2,工程不含税總造價為人民幣 元整(¥: 元),工程税金由甲方自負。

2、本工程報建手續由甲方負責辦理並承擔全部費用,工程造價為直接工程費,不含防火塗料、税金、材料檢測費、報建費及政府應收費用等。中途增加或減少工程量則另計工程款。

五、撥款和結算

1、①在合同簽訂之日支付定金為工程總價款的,計¥:元。

②鋼架進場支付工程總價款的 %,計¥: 元。

③C型鋼進場支付工程總價款的 %,計¥: 元

④彩瓦進場支付工程總價款的 %,計¥: 元。

⑤工程完工支付工程總價款的 %,計¥: 元。

⑥餘款 %,計¥: 元於工程竣工之日起 個月的保修期滿之日付清。

2、所有款項必須匯入本合同指定帳户或開具支票註明收款單位為乙方。如現金

支付,甲方必須憑乙方的收款委託書和乙方的正式收據支付,否則乙方對該付款行為不承擔責任。

3、甲方未按合同約定支付工程款的,乙方有權停止施工,施工工期相應順延,

甲方同時承擔乙方損失及人員窩工工資、材料週轉等費用。

六、竣工驗收

1、工程完工後,甲方應在收到乙方通知之日起五天內組織有關部門進行竣工驗收,甲方未按期組織竣工驗收的,工程完工後五天期滿之日為工程竣工時間。

2、竣工驗收以工程施工圖紙及技術資料為標準。

3、甲方拒不驗收或未經驗收提前使用或者擅自動用的,視為工程質量驗收合格,所發現的質量問題由甲方自行承擔責任。

七、質量保修

乙方對所施工的全項工程進行保修,保修期限自工程竣工之日起計為 個月。因甲方使用維護不當、人為損壞等原因以及不可抗力引起的工程質量問題,不在乙方的保修範圍之內。保修期滿後如仍需乙方維修的維修費用由甲方承擔。

八、甲方的權利義務

1、於施工前辦理施工相關手續,保證工程的合法性和正常施工,並提供施工資料給乙方。

2、保證施工現場水源、電源和運輸道路及清除施工現場障礙等,達到進場開工應具備的條件。

3、組織有關單位對施工圖等技術資料進行審定,並在合同簽訂之日起內提交給乙方。

4、委派為工地管理代表,負責工程進度、工程質量的檢查監督,辦理中間交工工程的驗收手續,協調工程內外關係及其他有關施工事項。

5、及時組織工程驗收和辦理竣工驗收結算手續。

6、應由甲方承擔的其他施工合同義務。

九、乙方的.權利義務

1、按合同規定的開工日期按時開工,嚴格按照施工圖及説明書等技術資料進行施工,發現設計錯誤或嚴重不合理的情況應及時書面通知甲方。

2、接受甲方在不影響施工情況下的必要監督,及時向甲方提交開工通知書,在工程完工及時發出驗收通知,作好施工進度報表並與甲方工地代表會籤。

3、委派生產等管理及有關其它施工事項。

4、按合同規定的建設工期和質量完工並交付工程。

5、嚴格按施工現場管理,施工安全生產操作規範施工,否則所發生的安全事故由乙方負擔。

6、按合同約定承擔工程質量的保修責任。

7、應由乙方承擔的其他施工合同義務。

十、合同生效及文本。

1、本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效,至合同履行完畢後失效。

2、合同生效後,任何一方單方終止本合同,應向對方賠償本合同的工程總價款 %的違約金。

3、本合同一式六份,雙方各執三份。

十一、合同附件

本合同附件包括但不限於施工圖、説明書等技術資料,施工許可證,派駐工地代表委派書,有關工程施工內容的通知、會議記要、報告、記錄等,均為本合同組成部分。

十二、補充約定:

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

代表人(簽字): 代表人(簽字):

聯繫地址: 聯繫地址:

聯繫電話(傳真): 聯繫電話(傳真):

年日 日