隨着人們法律意識的建立，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編幫大家整理的有關承攬合同，歡迎閲讀與收藏。
承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
品名：____規格（長，寬，高）：____單位：cm數量：____備註：____
玻璃櫃台：1304090件；塑料枱面櫃枱：18010095件
其中不帶抽屜：10件
玻璃枱面櫃枱：18010095件
棉布貨架：18040200件
大百貨電器貨架：18080200件
小百貨貨架：18050200件
第二條加工成品質量要求：
一、材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的`，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：（蓋章）
代表人：
地址：
電話：
開户銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開户銀行：
帳號：
日期：___________
合同編號：_____________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點：______________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱及內容
計量單位
數量
工作量(工時)
報酬
交付期限
單價
金額
合計人民幣金額(大寫)：
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條技術標準、質量要求：_____________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：____________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的`時間、辦法及保密要求：___________________________
第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法：______________________________
第六條定作人(是／否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________
第八條結算方法及期限：_______________________________________
第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是／否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任：______________________________
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁；
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：________________________________________
定作人
定作人(章)：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委託代理人：
電話：
開户銀行：
賬號：
郵政編碼：
承攬人
承攬人(章)：
鑑(公)證意見：
鑑(公)證機關(章)
經辦人：
年月日
監製部門：____________印製單位：___________
協議條款
合同編號：_____________________
簽訂地點：_____________________
簽訂時間：_____________________
合同雙方當事人：_______________
定作人（以下簡稱甲方）：_______
安裝地點：_____________________
現住所地址：___________________
郵政編碼：______________________
身份證號碼：___________________
聯繫電話：____________________
承攬人（以下簡稱乙方）：_______
營業執照號：___________________
註冊地址：______________________
法定代表人：___________________
聯繫電話：______________________
本廚房設計師：_________________
聯繫電話：______________________
安裝負責人：___________________
聯繫電話：______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其他有關法律法規的規定，結合整體廚房企業標準和本廚房的具體情況，甲、乙雙方遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則，達成本合同並共同遵守。
第1條付款方式
1．1合同價款以訂貨系統價格作為計價依據，具體見雙方簽訂的訂購單，貨款以現金或者（ ）方式支付。
1．2甲方在乙方整體廚房展示廳預約上門設計時需要交納設計定金，行業慣例為合同總價款的____％，（人民幣____圓），乙方登門出具設計方案後由於甲方原因不定做的，定金作為乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還；如甲方定做的，設計定金轉化為貨款，甲方只需交納餘款。
1．3由於整體廚房產品屬於個性化定製產品，廚房生產廠家需要根據定單進行物資採購、加工生產，因此整體廚房須付齊全款後方可定做，同時乙方需給甲方開具發票。
1．4由於整體廚房產品屬於個性化定製產品，一旦下達生產定單貨款不退，整體廚房產品不退不換。但依據《家用廚房設備》（gb/t18884．4-20xx）中6．5條之規定判定廚房產品不合格、而乙方在90日內沒按照合同約定整改到位的，以及法律明確規定應退換貨的其他情形乙方應給予退換貨。
第2條交貨日期/安裝日期
交貨日期：整體廚房屬於定製產品，精細化製造與諸多服務環節需要較長週期；而且整體廚房安裝應是家庭裝修的最後環節之一。在乙方所在地區範圍內，乙方免費為甲方運輸合同內產品（除折價樣品和喬遷外）。
從甲方確認方案並交齊全款（或者交付總價款的____％）且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達生產定單之日起各地區最短交貨週期如下（下表為各大中城市或整體廚房生產商所在城市最短交貨週期，其他地區地順延2-3天，節假日生產週期順延）：
序號
地區
交貨週期
1
青島及周邊地區
________天
2
南、西南、西北、東北地區
________天
3
山東、華北、華中、華東地區
________天
4其他地區如昆明、南寧、新疆
________天
甲方交齊全款、乙方下達生產定單日期為__________年_____月_____日，計劃交貨日期為_____年_____月_____日。安裝日期為交貨日期之日始三日內。
第3條服務範圍
3．1整體廚房配置要求：甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統輸出的定單明細為準，甲乙雙方簽字確認。
3．2整體廚房服務內容：乙方僅對其所經銷的廚房生產廠家提供的合同內整體廚房部品提供安裝服務，並負責本合同項下的售後服務保證，對甲方自購或通過其他方式獲得的產品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售後服務保證，也不承擔其質量不良所引起的連帶責任。
或者甲乙雙方就上述安裝與售後服務作如下約定：____________________________________________。
因受專業限制，在設計安裝前，乙方設計師僅提出廚房基礎工程改造的建議，甲方需自行請專業公司、專業人員將需改造的`廚房基礎工程等工作完成，以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限於：廚房基礎工程（包括廚房牆地面磚鋪貼、吊頂門窗安裝、水錶與角閥及建築上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設備與管線安裝、煙道口開挖等）、煤氣軟管與卡子的提供與安裝（甲方應請煤氣公司調試開通氣源）、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購的部品安裝（乙方可依據甲方提供的開孔模板免費開挖盆孔、嵌式灶位孔）等。
第4條工程配合
4．1甲方親自（或委託代理人）與乙方履行合同：確認設計方案（包括效果示意圖、平立面圖、枱面圖等）與現場交底後簽訂本合同（含訂購單）、辦理驗收交接手續和其他事宜。
4．2乙方建議甲方首先裝修廚房，按照相應規範和設計師建議將廚房基礎工程改造完成後由設計師複測，同時將自購部品實物與尺寸提供給設計師並在圖紙上予以確認、確定最終設計方案。在甲方交齊全款（或者交付總價款的______％）後，己方依據訂單安排生產。乙方建議在瓦工、木工作業完成後再進行整體廚房安裝，避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設計師隨時溝通，以確定合適的安裝時間。
4．3乙方建議甲方儘量購買乙方的整體廚房產品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品，甲方應購買有信譽保證廠家的產品，並要求其經銷（服務）商提供服務，同時索取並保存好保修證和發票等以獲得售後保證；如由於該部分產品質量不良或安裝不當所造成的後果與乙方無關。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
經甲乙雙方友好協商，依據我國《合同法》的有關規定以及其他相關法律規定，就甲方向乙方採購相關___________等小商品事宜約定如下：
一、採購產品情況：
1、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；
2、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；
3、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；
……
總金額（含税價）：人民幣________________________元整（小寫￥_______________________）。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日其______個工作日內，乙方負責按甲方要求製作__________樣品，經甲方去人後的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
風險提示：
加工後的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效且_______%預付款到乙方賬户、確認協議第一條中各拼命的尺碼數量後_______天內交貨（具體數量雙方那個協商去人以書面傳真或者電子郵件方式確認）。
風險提示：
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
四、質量要求及技術標準：
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標説明：
按國家興行業標準。
五、驗收標準、方法及期限
以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應與收到貨物後_______個工作日內以書面形式通知乙方；經乙方核實後，儘快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔：
風險提示：
運輸方式一般由需方提出，也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意，要明確約定如果由於定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的`損失，應由哪一方承擔賠償責任。
此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。
乙方按其企業或行業標準提供包裝，費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限：
合同生效且受到乙方發票後______日內甲方支付總價款______%作為預付款，計人民幣__________________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬户為：
收款人：
開户行：
賬號：
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起______日內，甲方一次性支付其餘貨款。
八、違約責任：
1、合同生效後合同一方單方解除合同的，合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間製作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式：
本合同在履行期間發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協調或者調解不成的，雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。
十、本合同一式二份，甲方乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方：
地址：
電話：
代理人：
________年___月___日
乙方：
地址：
電話：
代理人：
________年___月___日
保潔承攬合同
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本着平等自願、協商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規，簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。
二、承攬範圍及工作標準
1.承攬範圍：
2.工作標準(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規定的保潔服務，並負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
四、承攬費用
1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中，月度保潔費用為 元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作後，甲方 於次月 日前，扣除考核扣款後將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權利和義務
（一）甲方的權利義務
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的'水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務範圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務範圍和標準無關的其他工作；否則，所產生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權利義務
1.乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，並應着裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務範圍與服務標準的實施、監督與指導，以及甲乙雙方的工作協調。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況後，乙方應在24小時內照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發生各種費用。
七、合同的變更或解除
1．本合同履行過程中經雙方協商，可變更合同內容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
八、違約責任
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
九、其他事項
1.乙方應制訂並嚴格履行安全生產責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份，甲方執四份，乙方執二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章後生效。
附件：工作範圍及工作標準
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人 法定代表人
或委託代理人： 或委託代理人：
年 月 日 年 月 日
簽訂地點:
委託方：_____紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____電鍍廠（乙方）
1．加工的項目、產品名稱、規格____數量____價格、交貨期：
┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐
│項目│產品名稱、規│單位│數量│單價│總價│交貨日期│
│ │格│ │ │（元）│（元）×├──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │一季│二季│
│ │ │ │ │ │ │度│度│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│鍍鋅│綜架1600mm以│只│10萬│ 0.15 │15000萬│5萬│5萬│
│ │上│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│淬火│綜條│支│100萬│ 0.11 │110000 │50萬│50萬│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤
│合計│（大寫）拾貳萬伍千元│
└──┴───────────────────────────────┘
2．質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6．結算方式：通過銀行託收。
7．違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之___交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：______紡織器材廠乙方：____電鍍廠
法定代表人：（蓋章）法定代表人：（蓋章）
地址：_______地址：_______
銀行帳號：______銀行帳號：_____
____年__月__日
承攬方：以下簡稱甲方
定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求：
1，材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳。
2，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
3，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
4，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
1，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的’，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
5，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
6，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
1，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
3，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的`損失。
4，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同於____年___月___日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：____縣木具廠（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話：
開户銀行：____縣支行營業所
帳號：
乙方：____縣百貨公司
代表人：
地址：
電話：
開户銀行：____縣支行
帳號：
____年___月___日
委託方：簽訂地點：
承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、項目（製作）：________
2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________
3、發佈地點或形式：________
4、顏色：________
5、規格或材料：________
6、刊播次數、起止日期及時間：________
第二條：費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。（大寫________元整）
2、結算方式和期限：________
第三條：驗收方式及時間：____________
第四條：違約責任
1、委託方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的'違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。
1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；
2、向連雲港市當地人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委託方：連雲港之星汽車銷售有限公司承攬方：
單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）
地址：地址：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
日期：___________日期：___________
簽訂日期：________經甲乙雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計人民幣（大寫）：
1。質量標準：___________
2。交貨（運輸）辦法及地點：________
3。質量檢驗及驗收辦法：_________
4。包裝要求及費用負擔：__________
5。結算辦法及期限：_____________
6。原材料供應辦法：____________
7。其他：_______________
違約責任：
第一點：甲方承擔
（1）變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____
（2）中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
（3）自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
（4）未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
（5）未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
（6）實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。
（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
（8）其他___________
第二點：乙方承擔
（1）產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，並承擔因此造成的損失。
（2）未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交；不需要
要的，可以退貨，並承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
（3）包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
（4）未按合同規定時間交貨的`，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
（5）不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
（6）產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
（7）其他：____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______
乙方：________
法定代表人：_______
電話：________
地址：________
開户銀行：_____
帳號：________
委託方
承攬方廣州市番禺區嘉華廣告有限公司簽訂日期：年月日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求
1．1 項目：________
1．2 製作地點：________
1．3 顏色、規格或材料：按委託方確定的設計稿製作，以委託方簽字稿為準；
1．4 起訖時間、日期：________年________月________日
第二條、廣告製作費及支付方廣告製作費
2．1廣告製作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工製作。
2．2結算方式和期限合同簽定後，在製作前委託方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣；製作及安裝完畢後餘款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委託方指定人員現場驗收
第四條違約責任。
4．1 委託方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告製作費的2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的.2 ‰，償付違約金。
4．2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告製作費的2 %，向委託方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2 ‰，償付違約金。
4．3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（1、2）項規定辦理。
1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁；
2、向廣州當地人民法院起訴。
第六條附則。
6．1 本合同附件兩件，名稱廣告製作與安裝承攬合同。
6．2 本合同有效期：自年月日至年月日終止。
甲方：xx汽車有限公司 住所地： 法定代表人： 電話：
乙方：xxx 住所地： 法定代表人：電話：
鑑於：甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務；乙方擁有品牌售後服務的豐富客户資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協商一致，就共同合作開辦維修售後業務達成如下協議：
一、合作項目標的：維修售後服務。
二、合作時間及地址：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
地址：（詳見附圖），其中車間（平方米），鈑金、噴漆（平方米），接待室（平方米）。
三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣xx萬元及現金人民幣萬共xx萬元作為投資；乙方以設備折價萬及現金萬共出資xx萬元作為投資。
雙方約定：
①雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認後作為合作項目的共有財產。
②設備添置及場地再改造均由雙方共同確認後購置，作為雙方共有的固定資產以及今後設備折舊、攤銷的依據。
四、合作的經營管理模式：雙方約定共同管理和經營
汽車的汽車維修售後服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理，乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認後作為本協議的補充協議，並享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金帳户（含轉帳帳户及現金帳户），合作項目經營收入扣除成本（場租分攤項目、工資、税金及日常經營管理費用）後盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤：鑑於甲方目前每年場地費為xx萬元，合作項目專用帳户須分攤甲方場地費每年xx萬元整，由甲方提供正規房屋租賃發票於每xx年xx月xx日前入帳。從年度開始，合作項目按每年xx元分攤場地費，於每xx年xx月xx日前入帳。
七、設備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任：
（一）、甲方：
①繼續開發和擴大現有維修業務，並在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關係處理。
②將所銷售汽車客户引入雙方共同擁有的維修業務中。
（二）、乙方：
①將原有的奔馳、寶馬客户納入雙方合作項目中。
②為奔馳、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。
③開發客户並介紹給甲方。
九、特別約定：
①原__汽車場地係為爭取”4s”品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優先參與權。
②在本合同有效期內任何一方不得在市區（除外）內與第三方就本項目進行合作。
③自合作協議生效後，因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。
④雙方協商一致，可以解除本協議，互不承擔違約責任。
⑤根據經營需要，甲方可以向乙方提出在市區內就合作項目增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責任：①任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的'行為的。守約方有權要求對方賠償損失並有權解除本協議。如損失難以計算的，損失賠償數額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
②任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
③任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
十一、爭議解決方式：雙方協商解決，協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
十三、文本：本協議一式肆份，雙方各執貳份，於雙方簽字後生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
代理人：
甲方：________
乙方：________
依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委託，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的`結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）
3、本工程款分2次結清，其中：
（1）合同簽訂3天內應付工程款的70%（計70000元）
（2）工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件（包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等），並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20xx年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間，甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。
七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：（蓋章）________
代表：________
乙方：（蓋章）________
代表：________
承攬方：
定作方：
定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量
第二條加工成品質量要求：
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。
2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂後，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質保金一年後付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
（如：根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2。根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的.__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。
6、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
7、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
8、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
9、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
4、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式__份，交__（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）
地址：地址：
電話：電話：
開户銀行：開户銀行：
帳號：帳號：
____年___月___日訂
委託方：___________（以下簡稱甲方）
承運方：___________
運輸車輛：___________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方本着誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經過共同協商，達成以下協議，以便雙方共同遵守。
第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。
第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車後的運輸。
第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產結束止。對不服從調度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。
第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規則，安全駕駛。在木材運輸過程中發生事故造成損害的，由乙方承擔責任。
第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點後，由甲方派出的相關人員進行驗收。
第六條：乙方的運費：原木運輸按____元m3公里，枝椏材____元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費（養路費、運輸管理費）____元/ m3，枝椏材____元/噸。待到合同終止時，一次性全部結算。
第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。
第八條：乙方在運輸的'過程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由於乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。
第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規定的承運範圍及要求執行，對超出規定範圍的，甲方有權進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。
第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。
甲方簽字（蓋章）：___________
乙方簽字（蓋章）：___________
時間：____年____月____日
時間：____年____月____日
委託單位（甲方）：_________________
承攬單位（乙方）：_________________
為規範裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同並共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：__________________________________。
2、工程地點：__________________________________ 。
3、承包範圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定採取下列第____________種承包方式：
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料；
（3）承包人包工、發包人包料。
5、施工圖紙：雙方施工圖採取下列第____________種方式提供：
（1）發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份；
（2）發包人委託承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）、
6、施工圖紙經甲乙雙方確認後，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7、甲方自願將_________________項目委託給乙方施工。工程總造價計_________________圓整，大寫金額：_________________圓整（附報價清單）。
二、施工時間
工程期限_________________日，時間自_________________起至_________________日止。如在製作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關係。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種税費。
四、乙方工作
1、參加有關施工圖紙或作法説明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。
3、未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
4、保護好原居室室內的傢俱、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5、對於施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時並給予其必要的準備時間。
6、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1、按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的`期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間：合同簽訂後開工前二至五天、施工完成交付驗收後兩日內、竣工驗收一個月後
付款百分比：50%、 40% 、10%
金額：_________________
七、違約責任：
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責並擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式_________________份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字後生效，需辦理鑑（公）證的，自辦理鑑（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。
3、本合同簽訂後，若雙方需要提出修改時，經協商一致後，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委託方（甲方）：_________________承攬單位（乙方）：_________________
代表人：_________________代表人：_________________
日期：_________________日期：_________________
地址：_________________地址：_________________
電話： _________________電話：_________________
傳真： _________________傳真：_________________
文學範文吧
