隨着人們法律意識的加強,合同出現在我們生活中的次數越來越多,它也是實現專業化合作的紐帶。那麼相關的合同到底怎麼寫呢?以下是小編收集整理的承攬的合同,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
甲方:_________
乙方:_________
甲乙雙方經友好協商,茲就甲方委託乙方製作甲方_________達成以下協議:
一、項目概要:_________
二、項目明細:
項目名稱:
1、尺寸:_________
2、設計製作:_________
3、紙張:_________
4、頁數:_________
5、色數:_________
6、後道加工:_________
7、數量:_________
單價:_________
總價:_________
三、付款方式:
開始製作之日起支付價格總額之30%,小樣確定後支付20%,餘款50%於交貨當日付清。
四、交貨方式
印刷加工:在確認打樣稿後_________個工作日內交貨。
交貨地點:甲方公司,乙方承擔運費,產品風險自交貨時轉移。
五、印刷質量標準
1、乙方前期製作應按提供樣稿之要求按時,按質完成,印刷品質量以簽字樣稿為準驗收;甲方應負責有關內容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委託乙方設計製作的稿件,甲方有權要求乙方提供最多不超過四次的樣稿確認。在乙方提供第四次確認稿時,甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在第四次確認稿後仍需要進行修改,甲方同意視修改內容額外支付每頁不超過_________元的改稿費用。
3、如為甲方提供的菲林,且打樣稿與菲林不一致的情況,乙方不保證印刷顏色與所提供樣稿的絕對一致,而應以菲林正常的印刷效果為準
4、彩色印刷品的色差範圍正負應不超過樣稿的10%,套印允許誤差應小於0.2mm,其他如需檢驗的項目按國家新聞出版行業標準有關平版一般印刷品的質量標準驗收
5、甲方對印刷質量有任何異議,須在交貨後三個工作日內提出,在任何情況下乙方不負責除印刷以外發行、廣告的連帶責任。
六、乙方責任
1、乙方對承印印件的原稿(或電子文檔)、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本應當妥善保管,不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本合同規定的印數印刷,不得擅自加印。
3、乙方完成委託印刷業務後,應當認真清點印刷品數量,登記台賬,並根據本合同的規定將印刷成品、原稿(或電子文檔)、底片、印板、校樣等全部交還甲方,不得擅自留存。
4、乙方在承接時,應核實委印方相關證件,不得印刷有內容不實、圖文虛假的印刷品。
七、知識產權及保密
1、乙方應對甲方製作發行方式、計劃嚴格保密。
2、乙方設計人員應自覺保護甲方提供的一切用於排版印刷的電子文檔,不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
3、乙方為甲方雜誌製作的平面設計,其著作權屬於甲方。
4、乙方應妥善保存雜誌的.所有電子設計稿件、菲林,甲方若需要,應予提供;合同終止後,若雙方不再續約,乙方應將所有電子設計稿件、菲林交給甲方。
八、合同其它條款
交貨數量同意允許正負5%的短溢裝。如溢裝的情況,甲方有權選擇是否按合同單價接收超裝之貨品。若甲方不接收,乙方不得擅自贈送他人或以任何價格出售,作其他客户印刷業務參考樣本除外。如短裝在5%之內,乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額,但不另行補足數量。如短裝在5%以上,甲方有權要求乙方補足所缺貨品。
由於政策變化、政府行政行為等人力不可抗因素原因導致其中一方無法履行合同,本合同即行終止,雙方不承擔違約責任。
九、違約責任
1、甲乙雙方應嚴格遵守本合同的有關條款,此合同未盡事項,應由甲乙雙方友好協商解決。
2、若任何一方違反本合同並經協商無效,應由被告所在地人民法院作爭議解決。
3、因不可抗力導致合同無法執行的情況,雙方應友好協商延期履行,協商不成或確實無法繼續履行的,任何一方均不承擔違約責任。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,同樣有效。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________
授權代表(簽字):_________
地址:_________
地址:_________
郵政編碼:_________
郵政編碼:_________
電話:_________
電話:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
訂立合同雙方:
建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建築面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質量標準
第七條:承包形式及材料設備供應
第八條:發包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協議執行)
2.按協議分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
4.按協議負責按期撥款。
5.……
第九條:承包方義務
乙方負責:
1.按協議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.竣工後,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規範進行。
6.……
第十條:違約責任及獎勵條款
第十一條:其他協助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發包方:(蓋章)
承包方:(蓋章)
法定代表人:_____
法定代表人:______
地址:________
地址:_________
開户銀行:______
開户銀行:_______
帳號:________
帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
定作方(以下簡稱“甲方”):____________住所地址:______________________________聯繫方式:______________________________手機號:______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”):____________單位地址:______________________________法定代表人:____________________________監理人及電話:______________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條工程概況
1、工程地點及面積:_________________________________
2、工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_______
3、工程承包方式:雙方商定採取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
4、工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_____種方式提供:
1、甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
2、甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3、施工圖紙雙方簽字後生效。
第四條甲方義務
1、開工前____天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”;
2、開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,並説明使用注意事項;
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
4、禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衞位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
5、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
6、工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條乙方義務
1、施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程;
2、在甲方未正式提供有關部門的審批文件前,嚴禁改動建築主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
3、嚴格執行本市有關施工現場管理的’規定,不得擾民及污染環境;
4、保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
5、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場;
6、因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
7、乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條工程變更
1、為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂後如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果,均由甲方承擔;
2、合同簽訂後,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
3、甲方第二次支付工程款後增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。
第七條材料的提供
1、由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
2、由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備註乙方代購),在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料採管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的.退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
4、除合同註明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買並按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款____%的採購費及運輸費。
第八條工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第九條質量標準
1、雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收:
(1)《GB50210—20xx建築裝飾裝修工程質理驗收規範》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
(3)其它驗收標準:
2、施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:
(1)甲乙雙方協商解決;
(2)如協商達成一致意見,由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十條工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層塗料施工前驗收;(3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知後,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
2、工程竣工驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理移交手續(見附件九:工程結算單),並填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)
第十一條工程款支付方式
1、雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:(1)合同生效後,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:
(2)______________________________________支付次數支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日
第二次隱蔽工程驗收後3日內第三次竣工驗收合格後4日內
(3)其他支付方式:___________________________________
2、工程驗收合格後2日內,乙方應在向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後2日內如未有異議,雙方應在工程結算單(見附件九:工程結算單)上簽字,甲方並同時向乙方結清工程尾款。
3、甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清後,乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第十二條違約責任
1、合同簽訂後,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意後,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
2、工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,並視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
3、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;
4、由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
5、由於甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十三條合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條几項具體規定
1、工程地在市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%—10%的遠程施工費;
2、因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內);
3、施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交後,甲方負責提供新鎖__________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
4、施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條附則
1、本合同簽訂後工程不得轉包;
2、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)後生效,甲、乙雙方各持一份;
3、凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)後生效,三方各持一份;
4、合同履行完後自動終止;
5、本合同實行當事人自願鑑證,以保護合同當事人的合法權益。
6、合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。合同附件:
附件一:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表
附件二:家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表
附件三:家庭裝飾裝修工程報價表
附件四:甲方提供裝修裝修材料明細表
附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表
附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙
附件七:裝飾裝修工程變更單
附件八:工程驗收單
附件九:工程結算單
附件十:工程保修單
第十六條其它約定條款
_________________________________________________甲方(簽字):_____________乙方(蓋章):_____________
委託代理人(簽字):_______法定代表人(簽字):_______
________年_______月______日________年_______月______日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):____________
委託代理人(簽字):_______聯繫電話:_________________
________年_______月______日
加工方:簽訂地點:
定作方:簽訂時間:x年x月x日
雙方在嚴格遵守法律法規的前提下,本着真誠合作、互惠互利的原則,經充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條、承攬項目(注:如空格不夠用,可以另接)
第二條、質量要求、技術標準、質量負責的條件和期限:
第三條、交(提)貨地點:
第四條、運輸方式及到達站港和費用負擔:
第五條、合理損耗和計算方法:
第六條、包裝標準、包裝物的供應與回收:
第七條、驗收標準、方法及提出異議期限:
第八條、隨機備品、配件工具數量及供應辦法:
第九條、結算方式及期限:
第十條、定作人應在年月日前向加工方預付款%(大寫)元
第十一條、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同的附件:
第十二條、違約責任:
第十三條、解決合同糾紛的'方式:
由加工方、定作方、當事人協商解決,協商不成的依法向加工方法院起訴。
第十四條、其他約定事項:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:(發包方)________
乙方:(承包方)________
附:身份證複印件電話號碼
本着互相信任的原則,就甲方的工程達成以下協議。
第一條工程概況
裝修施工地點:___________________________________________
2、工期:_______年___月___日至_______年___月___日
本項工程預計費用元人民幣。
第二條材料供應的約定
甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,並註明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責採購供應的材料應符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場後,由乙方負責保管,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方採購供應的裝飾材料,均應用於本合同規定的裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),安全帽、安全帶等,要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關於工程質量及驗收的約定
乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。
2、工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知3日內組織驗收,並辦理驗收手續。
第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定:
嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住户的關係。
2、未經甲方同意及有關部門批准,施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衞生清掃和處理工作。
負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
乙方如因施工原因需居住在現場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發生工傷由乙方負責。
7、。乙方應做好施工材料保管工作,禁止閒雜人等進入現場。
8、。未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門,若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條關於工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定:
工程款付款方式:
布管驗收合格後支付工錢的%,水電完工後支付%,整體竣工驗收合格後支付%
2、乙方承包內容:(可以選擇)
1)水電開槽、佈線、穿線、埋槽
2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
3)水電施工的穿牆、打孔、切割
4)開關面板安裝
5)小五金、馬桶、的'安裝
6、)後期燈具的安裝
工程結算方式:
按實結算:總價結算:元/平米(套內面積)
第六條違約責任:
甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式:
雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區人民法院(機關)訴訟解決。
守約方為維護自己的權益,向人民法院訴訟,所花費的律師費、誤工費、交通費,都由違約方承擔。
第八條合同的變更和解除:
合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,並按合同總價款10%支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,解除本合同。
第九條。其它約定:
因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認後可以順延。
2、保修期內由於乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知後48、小時內必須到達現場。由於甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第十條附則
(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。
(二)乙方在本合同簽訂後工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年,超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
(六)合同簽訂地:龍馬潭區王氏大酒店
特別條款:雙方明確知曉本合同為承攬合同,甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償等任何法律責任。
甲方簽字(蓋章):________
乙方簽字(蓋章):________
________年________月________日
注:每頁簽名、蓋章
訂立合同雙方:
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃枱,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
1.材種:櫃枱,貨架一律採用水曲柳。
2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3.嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同籤之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的'損失.
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同於年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方(蓋章)代表人:(簽名)地址:電話:
乙方:代表人:地址:電話:
年月日
經甲___________
乙____________
雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名:
規格:
型號:
單位數量:
單價:
金額:
交貨日期:
超欠幅度:
貨款共計人民幣(大寫)___________________________________________________
1.質量標準:____________________________________________________________
2.交貨(運輸)辦法及地點:______________________________________________
3.質量檢驗及驗收辦法:__________________________________________________
4.包裝要求及費用負擔:__________________________________________________
5.結算辦法及期限:______________________________________________________
6.原材料供應辦法:______________________________________________________
7.其他:________________________________________________________________
違約責任:
第一點:甲方承擔
(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失________
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的信息,應承擔因此造成的損失。
(8)其他_________________________________________________________________
第二點:乙方承擔
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,並承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的.數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,並承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的,必須返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他:
本合同一式______份。
有效期自________年____月____日到________年____月____日止。
委託方:
承擔方:
簽訂地點:
簽訂時間:年月日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介):
2 、廣告內容及有關證件的名稱、編號:
承攬方應按《廣告法》規定,認真審查上述證件。委託方提供虛,應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
3、發佈地點或形式:
4、顏色:
5、規格或材料:
6、刊播次數、起訖時間、日期:
7、其他要求:
第二條費用及支付辦法
1、費用包括:
設計、製作費:
發佈費:
代理費:
合計金額(大寫):
2、結算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委託方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
第四條違約責任
1、委託方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的x%,向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的.工作,按未改造部分廣告費的x%,向委託方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,按下列第種方式處理:
1、提交仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
第七條附則
1、本合同附件,名稱。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執一份,副本x份。
3、本合同有效期:自年月日生效至年月日終止。
委託方:
單位名稱(蓋章):
地址:
郵編:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
開户銀行:
帳號:
税號:
承攬方:
單位名稱(蓋章):
地址:
郵編:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
開户銀行:
帳號:
税號:
合同編號:
廣告客户或代理單位名稱(簡稱甲方):
廣告發布單位名稱(簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規和規章的規定,為明確合同雙方當事人的權利和義務,甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用的原則,經協商一致,簽訂本合同,並共同遵守。
第一條廣告發布事項
甲方委託乙方以的形式發佈户外廣告。
1、展示牌2、電子顯示裝置3、燈箱4、霓虹燈5、交通工具6、水上漂浮物7、升空器具8、充氣物9、模型10、旗幟11、條幅12、其他:
廣告發布內容:___________ ___________ ___________ ___________
廣告設計時限:____________________________________________
廣告製作時限:____________________________________________
廣告發布時間和期限:____________________________________________
廣告發布地點及具體位置:____________________________________________
廣告發布數量及規格:______________________________________________
其他約定:____________________________________________
第二條廣告費用、支付期限和方式
(一)本合同廣告費用為:設計費用(人民幣,下同)x元,製作費用x元,發佈費用x元,合計x元,大寫:
(二)本合同簽訂後,甲方應於年月日前支付廣告費用的x%即x元,作為定金,待最後一次支付剩餘款項時抵作價款。剩餘款項分次付清。
第一次付款:年月日前支付x元。
第二次付款:年月日前支付x元。
第三次付款:年月日前支付x元。
補充約定:
(三)按下列第項方式支付。
1、支票2、轉賬3、現金
其他:
第三條雙方權利義務
(一)甲方權利義務
1、甲方為廣告主的,應按照有關法律法規的規定向乙方提供下列文件:
(1)營業執照以及其他生產、經營資格格的證明文件,廣告所推銷的商品和服務應符合廣告主的經營範圍或業務範圍;
(2)質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件;
(3)發佈法律、法規和規章規定應當進行審批的廣告,須提供有關行政主管部門的審查批准文件;
(4)確認廣告內容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構的,除提供廣告主的`上述資料外,還須同時提供代理機構的營業執照和委託協議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效,不違反法律法規規定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂後的日內,向乙方提供廣告樣件,並承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發布訂單或暫緩發佈廣告的,應在廣告發布日的天前以書面形式通知乙方,否則應按廣告發布費用的%賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的,應事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的,應當事先取得其監護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發佈的,甲方有權要求乙方順延發布,如延遲發佈無法實現合同目的的,甲方有權解除合同。
(二)乙方權利義務
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定户外廣告媒介的設置使用權和廣告發布資格,本合同約定廣告發布地點、形式符合天津市户外廣告設置規劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規規定提交廣告發布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請户外廣告登記,按批准的事項發佈本廣告。
4、乙方應在辦妥户外廣告登記審批手續之日起日內,發佈本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度,配備合格的廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規規定的,或者規格不符合技術標準的,乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內,將修改後的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理户外廣告登記審批手續的,乙方有權解除合同,不視為乙方違約。
7、應甲方要求,乙方承擔廣告設計、製作的,乙方應在廣告發布日的天前,將廣告發布樣件交給甲方,經甲方確認並辦理登記審批後方可發佈。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發佈的,乙方應在廣告發布日的天前以書面形式通知甲方,重新發布事項由雙方共同協商。否則乙方應按廣告發布費用的%賠償甲方損失。
9、乙方應定期對户外廣告發佈設施進行維護,保持户外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發佈效果。户外廣告發佈設施損毀和發生故障的,乙方應在日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
第四條違約責任
(一)本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守,任何一方不得在未徵得對方同意的情況下擅自修改或違背。
(二)甲方未按照約定繳付廣告費用的,每逾期一天按照未支付金額的x%支付違約金。逾期付款時間超過日的,乙方有權解除合同。
(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的,由甲方承擔違約責任,按本合同約定廣告費用的%向乙方支付違約金。
(四)因乙方原因導致廣告漏發或者錯發、規格和內容錯誤的,乙方給予補發,補發時間由甲乙雙方協商確定。由此致使甲方無法實現合同目的的,乙方應按廣告費用的%賠償。
(五)乙方已盡法定審查義務,而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的,甲方承擔全部責任,乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
(六)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發佈的廣告違法,甲方可向乙方追究相應的責任。
(七)因乙方未在約定時間內修復受損和發生故障的設施而影響廣告發布效果,致使無法實現廣告目的的,應按日向甲方支付賠償金元。
(八)因不可抗力因素導致本合同無法履行的,由甲乙雙方協商解決,均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認,因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的,為不可抗力,適用本條約定。
第五條合同爭議解決方式
雙方在履行合同中發生的爭議,由雙方協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第種方式解決:
1、向仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院提起訴訟。
第六條其他約定事項
(一)
(二)
(三)
第七條附則
本合同未盡事宜,按國家有關法律和行政法規規定,由雙方協商做出補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。本合同一式份,甲、乙雙方各執x份。
甲方(章):___________
地址:___________ ___________
法定代表人(簽字):___________
委託代理人(簽字):___________
電話:___________
郵政編碼:___________
開户銀行:___________
賬號:___________
乙方(章):___________
地址:___________ ___________
法定代表人(簽字):___________
委託代理人(簽字):___________
電話:___________
郵政編碼:___________
開户銀行:___________
賬號:___________
年月日年月日
訂立合同雙方:
建設單位:大慶市讓胡路區欣亞航設計室(以下簡稱發包方)
施工單位: (以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條:工程名稱:大慶高新技術產業開發區太陽能組件安裝工程
第二條:工程地點:黑龍江省大慶市
第三條:太陽能板數量:
第四條:安裝費用及付款方法:安裝費為10元/塊,共計: 元
乙方安裝50%,甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經驗收合格後,甲方在三日內將工程款餘額全部付清。
第五條:工程期限(20xx年8月22日------20xx年9月3日)
第六條:工程質量標準:以甲乙雙方共同看過的樣品為標準
第七條:承包形式及材料設備供應:甲方負責將所有材料設備運至施工地點,指定房頂,乙方負責房頂的二次搬運.
第八條:發包方義務:
1.甲方給乙方施工圖一式1份.
2.按協議分工,甲方辦好材料供應並交乙方籤認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
4.按協議負責按期撥款。
5.負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。
第九條:承包方義務
1.按協議分工負責材料保管。
2.施工組織和施工人員形象。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.負責安裝太陽能板的支架,太陽能板,太陽能板連接電纜至迴流箱。並有義務協助電工進行電線連接工作。
5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規範進行。
6.負責施工過程中及竣工後的現場清理工作。
第十條:違約責任及獎勵條款
如乙方未能按照合同約定如期完工,每日罰款人民幣3000元,如提前完工,甲方獎勵乙方3000元。
第十一條:安全施工
施工期間,乙方必須按安全生產的相關規定執行,防止質量事故、安全事故或火災事故的'發生。由於乙方原因,導致任何事故,由乙方承擔全部責任和損失,與甲方無關。
第十二條:本合同正本2份,承包方、發包方各一份,
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發包方:(蓋章) 承包方:(蓋章)
法定代表人:_____ 法定代表人:______
身份證號: 身份證號:
地 址:________ 地 址:_________
開户銀行:______ 開户銀行:_______
帳 號:________ 帳 號:_________
簽約日期:____年__月__日
需方:(以下簡稱甲方)
供方:(以下簡稱乙方)
一、產品名稱、型號、規格、及數量等
二、技術要求:設備及接管、法蘭均為SUS304製品,採用氬弧焊,外表鏡面拋光,按國家相關標準執行:罐體設吊耳
三、質保期限:質保期24個月。
四、交貨約定:合同簽定後20天內製造完畢按排發貨,供方按排運輸五、運輸約定:供方支付運費。
六、包裝要求:運輸時不得磕碰和劃傷。
七、驗收約定:到貨驗收、異議期為到貨後5天內。需方提供電源,三相五線380V交流電源,提供市政供水水源,管網壓力不得低於3KG壓力。
八、隨機配件供應方法;按標準配件一次配齊。
九、結算方法:合同簽定後付20xx0.00預付款,貨到現場安裝調試完畢付驗收格付55000.00元,質保金5000.00元1年後付清。不含税金。
十、違約責任:按《中華人民共和國合同法》執行
十一、解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中如發生爭議,由雙方友好協商解決。協商不成,原告方可在當地法院起訴。
十二、本合同一式兩份,雙方簽字蓋章後生效,供需雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
第一部分 協議書
發包人(全稱):貴州佛龍開發有限公司
承包人(全稱):四川三和恆生建築工程有限責任公司
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:貴州凱里小區建設項目
工程地點:貴州凱裏市
工程內容:由建築設計院設計施工圖中確定的工作內容:土建工程、安裝工程、消防工程、小區環境、市政管網工程
羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批准文號:___________________
資金來源:自籌資金
二、工程承包範圍
承包範圍:設計圖所列的施工範圍
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日曆天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準:合格
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
¥:_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________年__________月__________日
合同訂立地點:
_________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________後生效。
發包人:(公章)_______________________承包人:(公章)
______________________________
住所:_______________________________住所:
______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:
________________________________
委託代表人:_________________________委託代表人:
________________________________
電話:_______________________________電話:
______________________________________
傳真:_______________________________傳真:
______________________________________
開户銀行:___________________________開户銀行:
__________________________________
賬號:_______________________________賬號:
______________________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:
_________________________________。
第二部分 通用條款
一、詞語定義及合同文件
1、詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外,應具有本條所賦予的定義:
1.1通用條款:是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立,通用於建設工程施工的條款。
1.2專用條款:是發包人與承包人根據法律、行政法規規定,結合具體工程實際,經協商達成一致意見的條款,是對通用條款的具體化、補充或修改。
1.3發包人:指在協議書中約定,具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.4承包人:指在協議書中約定,被髮包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.5項目經理:指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。
1.6設計單位:指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。
1.7監理單位:指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1.8工程師:指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表,其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。
1.9工程造價管理部門:指國務院有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委託的工程造價管理機構。
1.10工程:指發包人承包人在協議書中約定的承包範圍內的工程。
1.11合同價款:指發包人承包人在協議書中約定,發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。
1.12追加合同價款:指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況,經發包人確認後按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.13費用:指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。
1.14工期:指發包人承包人在協議書中約定,按總日曆天數(包括法定節假日)計算的承包天數。
1.15開工日期:指發包人承包人在協議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.16竣工日期:指發包人承包人在協議書約定,承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。
1.17圖紙:指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准,滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套説明和有關資料)。
1.18施工場地:指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式:指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。
1.20違約責任:指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
1.21索賠:指在合同履行過程中,對於並非自己的過錯,而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失,向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。
1.22不可抗力:指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。
1.23小時或天:本合同中規定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的,開始當天不計入,從次日開始計算。時限的最後一天是休息日或者其他法定節假日的,以節假日次日為時限的最後一天,但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24時。
2、合同文件及解釋順序
2.1合同文件應能相互解釋,互為説明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優先解釋順序如下:
(1)本合同協議書
(2)中標通知書
(3)投標書及其附件 (4)本合同專用條款 (5)本合同通用條款 (6)標準、規範及有關技術文件
(7)圖紙
(8)工程量清單
(9)工程報價單或預算書
合同履行中,發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
2.2當合同文件內容含糊不清或不相一致時,在不影響工程正常進行的'情況下,由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時,按本通用條款第37條關於爭議的約定處理。
3、語言文字和適用法律、標準及規範3.1語言文字
本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和説明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時,漢語應為解釋和説明本合同的標準語言文字。
在少數民族地區,雙方可以約定使用少數民族語言文字書寫和解釋、説明本合同。
3.2適用法律和法規
本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規,由雙方在專用條款中約定。
3.3適用標準、規範
雙方在專用條款內約定適用國家標準、規範的名稱;沒有國家標準、規範但有行業標準、規範的,約定適用行業標準、規範的名稱;沒有國家和行業標準、規範的,約定適用工程所在地地方標準、規範的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規範。
國內沒有相應標準、規範的,由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求,承包人按約定的時間和要求提出施工工藝,經發包人認可後執行。發包人要求使用國外標準、規範的,應負責提供中文譯本。
本條所發生的購買、翻譯標準、規範或制定施工工藝的費用,由發包人承擔。
4、圖紙
4.1發包人應按專用條款約定的日期和套數,向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的,發包人應代為複製,複製費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的,應在專用條款中提出保密要求,保密措施費用由發包人承擔,承包人在約定保密期限內履行保密義務。
4.2承包人未經發包人同意,不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿後,除承包人存檔需要的圖紙外,應將全部圖紙退還給發包人。
4.3承包人應在施工現場保留一套完整圖紙,供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。
二、雙方一般權利和義務
5、工程師
5.1實行工程監理的,發包人應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。
5.2監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師,其姓名、職務、職權由發包人承包人在專用條款內寫明。工程師按合同約定行使職權,發包人在專用條款內要求工程師在
行使某些職權前需要徵得發包人批准的,工程師應徵得發包人批准。
5.3發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師,其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明,但職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時,由發包人予以明確,並以書面形式通知承包人。
5.4合同履行中,發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時,負責監理的工程師應依據合同在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時,按本通用條款第37條關於爭議的約定處理。
5.5除合同內有明確約定或經發包人同意外,負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。
5.6不實行工程監理的,本合同中工程師專指發包人派駐施工場地履行合同的代表,其具體職權由發包人在專用條款內寫明。
6、工程師的委派和指令
6.1工程師可委派工程師代表,行使合同約定的自己的職權,並可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人,負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件,與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時,可將此函件提交工程師,工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時,工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外,發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。
6.2工程師的指令、通知由其本人簽字後,以書面形式交給項目經理,項目經理在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時,工程師可發出口頭指令,並在48小時內給予書面確認,承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的,承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後48小時內不予答覆的,視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理,應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告,工程師在收到承包人報告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定,並以書面形式通知承包人。緊急情況下,工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議,但工程師決定仍繼續執行的指令,承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔,延誤的工期相應順延。
本款規定同樣適用於由工程師代表發出的指令、通知。
6.3工程師應按合同約定,及時向承包人提供所需指令、批准並履行約定的其他義務。由於工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤,發包人應承擔延誤造成的追加合同價款,並賠償承包人有關損失,順延延誤的工期。
6.4如需更換工程師,發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人,後任繼續行使合同文件約定的前任的職權,履行前任的義務。
7、項目經理
7.1項目經理的姓名、職務在專用條款內寫明。
7.2承包人依據合同發出的通知,以書面形式由項目經理簽字後送交工程師,工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。
7.3項目經理按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯繫時,項目經理應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後48小時內向工程師提交報告。責任在發包人或第三人,由發包人承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在承包人,由承包人承擔費用,不順延工期。
合同編號:_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條 承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱及內容
計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計人民幣金額(大寫): (注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 技術標準、質量要求:_____________________________
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:____________
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:___________________________
第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的'檢驗方法:______________________________
第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________
第八條 結算方法及期限:_______________________________________
第九條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任:______________________________
第十三條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條 其他約定事項:________________________________________
定作人
定作人(章):住所:法定代表人:居民身份證號碼:委託代理人:電話:開户銀行:賬號:郵政編碼:承攬人承攬人(章):鑑(公)證意見:鑑(公)證機關(章)經辦人:年 月 日 監製部門:____________ 印製單位:___________
委託方(甲方):______________
法定代表人:______________
單位地址:______________
郵編:______________
承攬方(乙方):______________
法定代表人:______________
單位地址:______________
郵編:______________
依據《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定。經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.項目(媒介):___________
2.廣告內容及有關證件的名稱、編號:___________
3.發佈時間:_________________
4.顏色:________________
5.規格或材料:____________
6.刊播次數、起訖時間、日期:______________
7.其他要求:______________
第二條廣告費及支付方法
1.廣告費
類別:________________________
單價:________________________
數量:________________________
金額:________________________
合計金額:________________________
發佈費:______________
代理費:______________
設計、製作費:______________
備註:______________
2.結算方式和期限:______________
第三條驗收方式及時間
第四條違約責任
1.委託方擅自不履行合同,按未履行部分廣告費用的_______________%,向承攬方賠付違約金,超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的_________賠付違約金。
2.承攬方不能完成合同規定的'工作,按未履行部分廣告費的______________%,向委託方賠付違約金,不能按合同履行超,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的______________賠付違約金。
3.其他違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第______________項規定辦理。
1.向________________________地經濟合同仲裁機關申請仲裁。
2.向________________________地人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
第七條附則
1.本合同附件________________________,名稱______________
2.本合同有限期限:自_______年_____月____日生效至_______年_____月____日終止。
委託方:______________
法定代表人:______________
日期:______________
承攬方:______________
法定代表人:______________
日期:______________
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委託承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額:(此合同單價為税前價)
品名 規格 數量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備註
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的'標的物圖紙加工;
三、 質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業相關規範要求,並配合甲方的監督檢查;
四、 交貨地點:供方廠內驗收交貨;
五、 交貨時間:合同簽訂生效後, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、 結算方式:合同簽訂後需方預付材料款 貳萬伍仟 元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩餘款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬於供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件:合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任:由違約方負責;
十二、 解決合同糾紛的方式:協商方式,如協商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 :
承 攬 方 :
單位:
單位:
法定代理人:
法定代理人:
委託代理人:
委託代理人:
電 話:
電 話:
開户行:
户 名:
帳 號:
卡 號:
郵 編:
郵 編:
簽訂時間: